Conditii_generaleFIDICgalben

FIDIC 1999

Condiii de Contract pentru Echipamente i Construcii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE I MECANICE, I PENTRU CLDIRI I LUCRRI INGINERETI PROIECTATE DE CTRE ANTREPRENOR

FIDIC este acronimul din limba francez pentru Federaia Internaional a Inginerilor Consultani.

FIDIC a fost fondat n anul 1913 de ctre trei asociaii naionale de consultan inginereasc din Europa. Obiectivele formrii acestei federaii au fost de a promova n comun interesele profesionale ale asociaiilor membre i de a difuza informaii de interes membrilor asociaiilor naionale componente.

Astzi FIDIC numr peste 60 de ri membre din toate prile globului, iar federaia reprezint cea mai mare parte a practicii private de consultan inginereasc din lume.

FIDIC organizeaz seminarii, conferine i alte evenimente n vederea ndeplinirii scopurilor stabilite: meninerea unor standarde etice i profesionale la nivel nalt, schimburi de informaii i puncte de vedere; discutarea problemelor de interes comun ntre asociaiile membre i reprezentanii instituiilor financiare internaionale; i promovarea industriei de consultan inginereasc n rile n curs de dezvoltare.

Publicaiile FIDIC includ rapoarte ale diferitelor conferine i seminarii, informaii pentru inginerii de consultan, beneficiari i agenii internaionale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale i acorduri client / consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elveia.

CONDIII GENERALE

GHID PENTRU PREGTIREA CONDIIILOR SPECIALE

Condiii de contract de ECHIPAMENTE i Construcii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE I MECANICE, I PENTRU CLDIRI I LUCRRI INGINERETI PROIECTATE DE CTRE ANTREPRENOR

FEDERAIA INTERNAIONAL A INGINERILOR CONSULTANI

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERT, ACORD CONTRACTUAL I ACORD DE SOLUIONARE A DISPUTELOR

MULTUMIRI

Fdration Internationale des Ingnieurs-Conseils (Federaia Internaional a Inginerilor Consultani - FIDIC) exprim mulumiri deosebite urmtorilor membri ai Grupului de Lucru pentru Actualizare: Christopher Wade (Liderul Grupului), SWECO-VBB, Suedia; Peter L. Booen (Redactor Principal), GIBB Ltd, RU; Hermann Bayerlein, Fichtner, Germania; Christopher R. Seppala (Jurist), White & Case, Franta; i Jos F. Speziale, IATASA, Argentina.

Documentul a fost elaborat sub ndrumarea Comitetului FIDIC de Contracte care a reunit urmtoarele persoane: John B. Bowcock, Inginer consultant, RU (Preedinte); Michael Mortimer-Hawkins, SwedPower, Suedia; i Axel-Volkmar Jaeger, Schmidt Reuter Partner, Germania; mpreuna cu K.B. (Tony) Norris n calitate de Consultant Special.

Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane i organizaii, inclusiv cele enumerate mai jos. Comentariile acestora au fost analizate n detaliu de ctre Grupul de Lucru pentru Actualizare i, unde s-a considerat potrivit, au influenat formularea clauzelor. Ihab Abu-Zahra, CRC Hassan Dorra, Egipt; Mushtaq Ahmad, NESPAK, Pakistan; Peter Batty, Post Buckley International, SUA; Roeland Bertrams, Clifford Chance, Olanda; Bosen He, Tianjin University, China; Manfred Breege, Lahmeyer International, Germania; Pablo Bueno, TYPSA, Spania; Nael G. Bunni, Inginer consultant, Irlanda; Peter H. J. Chapman, Inginer & Avocat, RU; Ian Fraser, Beca Carter Hollings & Ferner, Noua Zeeland; Roy Goode, Oxford University, RU; Dan W. Graham, Bristows Cooke & Carpmael, RU; Mark Griffiths, Griffiths & Armour, RU; Geoffrey F. Hawker, Inginer consultant, RU; Hesse & Steinberger, VDMA, Germania; Poul E. Hvilsted, Elsamprojekt, Danemarca; Gordon L. Jaynes, Whitman Breed Abbott & Morgan, RU; Tonny Jensen (Preedinte al Comitetului FIDIC de Management al Calitii), COWI, Danemarca; David S. Khalef, Iordania; Philip Loots & Associates, Africa de Sud; Neil McCole, Merz and McLellan, RU; Matthew Needham-Laing, Victoria Russell & Paul J. Taylor, Berrymans Lace Mawer, RU; Brian W. Totterdill, Inginer Consultant, RU; David R. Wightman & Gerlando Butera, Nabarro Nathanson, RU; Asociaia Inginerilor Consultani Japonezi; Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine; Constructorii Internaionali din Europa; ORGAnisme de Liaison Industries Mtalliques Europennes ("ORGALIME"); Asociaia Internaional a Antreprenorilor de Dragaje; Asociaia Internaional a Barourilor; Banca Asiatic de Dezvoltare; i Banca Mondial. Mulumirile adresate celor care au revizuit variantele preliminare nu nseamn c aceste persoane sau organizaii sunt de acord cu formularea clauzelor.

FIDIC dorete s-i exprime aprecierea fa de timpul i efortul alocat de ctre toi cei menionai mai sus. Decizia final privind forma i coninutul acestui document constituie responsabilitatea FIDIC.

1

INTRODUCERE Fdration Internationale des Ingnieurs-Conseils (Federaia International a Inginerilor Consultani - FIDIC) a publicat, n 1999, Primele Ediii a patru noi forme standard de contract:

Condiiile de Contract pentru Construcii, care se recomand pentru cldiri sau lucrri inginereti proiectate de ctre Beneficiar sau de ctre reprezentantul acestuia, Inginerul. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul execut lucrrile n conformitate cu un proiect asigurat de ctre Beneficiar. Totui, lucrrile pot include unele elemente pentru lucrri civile, mecanice, electrice i / sau de construcii proiectate de ctre Antreprenor.

Condiiile de Contract pentru Echipamente i Construcii inclusiv Proiectare, care se recomand pentru furnizarea echipamentelor electrice i / sau mecanice i pentru proiectarea i execuia cldirilor sau lucrrilor inginereti. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul, n conformitate cu cerinele Beneficiarului, ntocmete proiectul i furnizeaz echipamente i / sau execut lucrri care pot include orice combinaie de lucrri civile, mecanice, electrice i / sau de construcii.

Condiiile de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie, care pot s corespund asigurrii, la cheie, a unui proces tehnologic, a unei centrale electrice, a unei uzine sau instalaii similare, a unui proiect de infrastructur sau alt tip de proiect, unde (i) este cerut un grad mai mare de siguran referitor la costul final i durata de execuie, i (ii) Antreprenorul i asum responsabilitatea total pentru proiectarea i execuia proiectului, Beneficiarul implicndu-se n mic msur. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru proiectele "la cheie", Antreprenorul realizeaz Proiectarea, Achiziia i Construcia (PAC), furniznd un produs complet, pregtit pentru a fi pus n funciune ("la cheie").

Forma Scurt a Contractului, care se recomand pentru cldiri sau lucrri inginereti cu valoare relativ redus. n funcie de tipul de lucrare i de circumstane, aceast form de contract poate, de asemenea, s fie potrivit pentru contracte cu valoare mai mare, n special pentru lucrri relativ simple sau lucrri repetitive, sau unor lucrri de scurt durat. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul execut lucrrile n conformitate cu un proiect asigurat de ctre Beneficiar sau de ctre reprezentantul acestuia (dac exist), dar aceast form de contract poate de asemenea s fie potrivit pentru un contract care include, sau cuprinde integral, lucrri civile, mecanice, electrice i / sau de construcii, proiectate de ctre Antreprenor.

Formele de contract sunt recomandate pentru uz general n cazurile n care se organizeaz licitaii internaionale. n anumite jurisdicii pot fi necesare modificri ale formelor de contract, mai ales n cazul n care Condiiile urmeaz a fi folosite pentru contracte interne. FIDIC consider c textele oficiale i autentice sunt versiunile n limba englez. La elaborarea prezentelor Condiii de Contract pentru Construcii, s-a recunoscut faptul c dei exist multe sub-clauze care au aplicabilitate general, exist i unele sub-clauze care trebuie n mod necesar modificate pentru a corespunde circumstanelor relevante unui anumit contract. Sub-clauzele pentru care s-a considerat c se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse n Condiiile Generale, pentru a facilita inserarea acestora n fiecare contract.

2

Condiiile Generale i Condiiile Speciale vor alctui mpreun Condiiile de Contract care guverneaz drepturile i obligaiile prilor. Va fi necesar s se elaboreze Condiii Speciale pentru fiecare contract n parte, i s se ia n considerare acele sub-clauze din Condiiile Generale care menioneaz Condiiile Speciale.

n ceea ce privete aceast ediie, Condiiile Generale au fost elaborate pe baza urmtoarelor principii:

(i) plile interimare i finale vor fi stabilite prin msurtori, prin aplicarea tarifelor i preurilor din Listele de Cantiti;

(ii) dac formularea Condiiilor Generale necesit date suplimentare, atunci (cu excepia cazurilor n care aceste date sunt att de descriptive nct trebuie s fie detaliate n Specificaii) sub-clauza face referire la acele date coninute n Anexa la Ofert, datele fiind stabilite de ctre Beneficiar, sau inserate de ctre Ofertant;

(iii) acolo unde o sub-clauz din Condiiile Generale trateaz o problem n care este posibil

ca termeni contractuali diferii s se aplice unor contracte diferite, principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost urmtoarele:

(a) utilizatorii vor gsi mai convenabil faptul c unele prevederi pe care acetia nu doresc s le aplice pot fi pur i simplu anulate sau neevocate, n comparaie cu redactarea unui text adiional (n Condiiile Speciale) deoarece Condiiile Generale nu acoper cerinele lor; sau

(b) n alte cazuri, acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerat a fi necorespunztoare, sub-clauza conine prevederi care s-a considerat c pot fi aplicate majoritii contractelor.

De exemplu, Sub-Clauza 14.2 [Plat n avans] este inclus pentru uzul cititorilor ci nu datorit vreunei strategii FIDIC referitoare la plile n avans. Aceast Sub-Clauz devine inaplicabil (chiar daca nu este anulat) dac se ignor prin nespecificarea sumei de plat n avans. De aceea este de reinut c unele dintre prevederile coninute n Condiiile Generale pot s nu se potriveasc unui contract aparent tipic.

Alte informaii referitoare la aceste aspecte, exemple de formulare pentru alte prevederi i alte materiale explicative i exemple de formulare care s ajute la elaborarea Condiiilor Speciale i a altor documente de ofert sunt incluse n aceast publicaie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condiiilor Speciale. nainte de introducerea oricrui exemplu de formulare, acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul c formularea corespunde n ntregime contextului specific; dac nu, aceasta trebuie modificat.

Acolo unde se modific formularea i n toate cazurile unde se fac alte modificri sau adugiri trebuie avut n vedere s nu se creeze vreo ambiguitate fie cu Condiiile Generale fie ntre clauzele din Condiiile Speciale. Este esenial ca toate aceste sarcini preliminare i ntregul proces de pregtire a documentelor de licitaie s fie ncredinat unui personal cu experien relevant, inclusiv cu aspecte contractuale, tehnice i de achiziie.

Publicaia se ncheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Ofert, Anex la Ofert (care furnizeaz o list de verificare a sub-clauzelor care se refer la aceast Anex), Acordul Contractual i alternative pentru Acordul de Soluionare a Disputelor. Acest Acord de Soluionare a Disputelor furnizeaz textul pentru acordul ntre Beneficiar, Antreprenor i persoana desemnat pentru a funciona ca membru unic CSD sau ca membru al unei comisii de soluionare a

3

disputelor format din trei persoane i include (prin referina) termenii din Anexa la Condiiile Generale.

FIDIC intenioneaz s publice un ghid de utilizare a Condiiilor de Contract pentru Construcii, pentru Echipamente i Construcii inclusiv Proiectare i pentru PAC/Proiecte la Cheie. O alt important publicaie FIDIC este "Procedura de Licitaie" care prezint o abordare sistematic a selectrii ofertanilor, prezentrii i evalurii ofertelor.

Pentru clarificarea secvenei activitilor de Contract, se poate face referire la diagramele prezentate pe urmtoarele dou pagini i la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-Clauze sunt menionate, de asemenea, n diagramele respective). Diagramele sunt informative i nu trebuie s fie luate n considerare n interpretarea Condiiilor de Contract. 1.1.3.1 & 13.7 Data de Referin 1.1.3.2 & 8.1 Data de ncepere a Lucrrilor 1.1.6.6 & 4.2 Garania de Bun Execuie 1.1.4.7 & 14.3 Certificatul Interimar de Plat 1.1.3.3 & 8.2 Durata de Execuie (conform prelungirii potrivit 8.4) 1.1.3.4 & 9.1 Teste la Terminare 1.1.3.5 & 10.1 Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor 1.1.3.6 & 12.1 Teste dup Terminare (dac este cazul) 1.1.3.7 & 11.1 Perioada de Notificare a Defectelor (conform prelungirii potrivit 11.3) 1.1.3.8 & 11.9 Certificat de Recepie Final 1.1.4.4 & 14.13 Certificatul Final de Plat

4

Secven tipic a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Construcii 1. Durata de Execuie trebuie specificat (in Anexa la Ofert) ca numr de zile la care se adaug

orice prelungiri, conform Sub-Clauzei 8.4. 2. Pentru indicarea secvenei evenimentelor, graficul de mai sus se bazeaz pe situaia n care

Antreprenorul nu reuete s se conformeze Sub-Clauzei 8.2. 3. Perioada de Notificare a Defectelor trebuie specificat (in Anexa la Ofert) ca numr de zile, la

care se adaug orice prelungiri, conform Sub-Clauzei 11.3.

28z

Elaborarea Predarea Emiterea 8.1 Documentelor Ofertei Scrisorii de Data de de ofert Acceptare ncepere a Lucrrilor

Data de Referin

Perioad de ofertare

8.2 Durata de execuie1

5

Secven tipic a evenimentelor n cazul plilor prevzute n Clauza 14 Secven tipic a evenimentelor n cazul disputelor prevzute n Clauza 20

14.3 Antreprenorul prezint Inginerului Situaia de Lucrri

14.6 Inginerul emite Certificatul Interimar de Plat

14.7 Beneficiarul face plata ctre Antreprenor

Inginerul verific situaia de lucrri, Antreprenorul transmite informaii

6

CONDIII GENERALE

GHID PENTRU PREGTIREA CONDIIILOR SPECIALE

Condiii de contract de ECHIPAMENTE i Construcii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE I MECANICE, I PENTRU CLDIRI I LUCRRI INGINERETI PROIECTATE DE CTRE BENEFICIAR

Condiii Generale

FEDERAIA INTERNAIONAL A INGINERILOR CONSULTANI

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERT, ACORD CONTRACTUAL I ACORD DE SOLUIONARE A DISPUTELOR

7

CONDIII GENERALE

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1 Definiii 1.2 Interpretare 1.3 Comunicri 1.4 Legea i limba 1.5 Prioritatea documentelor 1.6 Acordul Contractual 1.7 Cesiune 1.8 Pstrarea i furnizarea documentelor 1.9 Erori n Cerinele Beneficiarului 1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de ctre Beneficiar 1.11 Utilizarea documentelor Beneficiarului de ctre Antreprenor 1.12 Informaii confideniale 1.13 Respectarea legilor 1.14 Responsabilitate solidar i indivizibil

2. BENEFICIARUL

2.1 Dreptul de acces pe antier 2.2 Autorizaii, permise sau aprobri 2.3 Personalul Beneficiarului 2.4 Aranjamentele financiare ale Beneficiarului 2.5 Reclamaiile Beneficiarului

3. INGINERUL

3.1 ndatoririle i autoritatea Inginerului 3.2 Delegarea de ctre Inginer 3.3 Dispoziiile Inginerului 3.4 nlocuirea Inginerului 3.5 Hotrri

4. ANTREPRENORUL

4.1 Obligaiile generale ale Antreprenorului 4.2 Garania de Bun Execuie 4.3 Reprezentantul Antreprenorului 4.4 Subantreprenorii 4.5 Subantreprenorii nominalizai 4.6 Cooperarea 4.7 Poziionarea 4.8 Proceduri de siguran 4.9 Asigurarea calitii 4.10 Informaii despre antier 4.11 Suficiena Valorii de Contract Acceptate 4.12 Condiii fizice Imprevizibile

8

4.13 Drepturile de trecere i facilitile 4.14 Evitarea interferenelor 4.15 Cile de acces 4.16 Transportul Bunurilor 4.17 Utilajele Antreprenorului 4.18 Protecia mediului 4.19 Electricitate, ap i gaz 4.20 Utilajele Beneficiarului i materialele asigurate gratuit 4.21 Rapoartele de progres 4.22 Securitatea antierului 4.23 Activitile Antreprenorului pe antier 4.24 Vestigii arheologice

5. PROIECTARE

5.1 Obligaii generale de proiectare 5.2 Documentele Antreprenorului 5.3 Obligaii asumate de ctre Antreprenor 5.4 Standarde i normative tehnice 5.5 Instruire 5.6 Documente conforme cu execuia 5.7 Manuale de exploatare i ntreinere 5.8 Erori de proiectare

6. PERSONALUL I FORA DE MUNC

6.1 Angajarea personalului i a forei de munc 6.2 Nivelul de salarizare i condiiile de munc 6.3 Persoanele n serviciul Beneficiarului 6.4 Legislaia muncii 6.5 Programul de lucru 6.6 Faciliti pentru personal i fora de munc 6.7 Sntatea i securitatea muncii 6.8 Administrarea de ctre Antreprenor 6.9 Personalul Antreprenorului 6.10 Raportri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului 6.11 Conduit necorespunztoare

7. ECHIPAMENTE, MATERIALE I MANOPER

7.1 Modul de execuie 7.2 Probe 7.3 Inspecia 7.4 Testarea 7.5 Respingerea 7.6 Lucrrile de remediere 7.7 Proprietatea asupra Echipamentelor i Materialelor 7.8 Redevene

8. NCEPEREA, NTRZIEREA I SUSPENDAREA LUCRRILOR

9

8.1 nceperea lucrrilor 8.2 Durata de Execuie 8.3 Programul de execuie 8.4 Prelungirea Duratei de Execuie 8.5 ntrzieri cauzate de autoriti 8.6 Ritmul progresului 8.7 Penaliti pentru ntrziere 8.8 Suspendarea lucrrilor 8.9 Consecinele suspendrii 8.10 Plata Echipamentelor i Materialelor n cazul suspendrii 8.11 Suspendare prelungit 8.12 Reluarea lucrrilor

9. TESTE LA TERMINARE

9.1 Obligaiile Antreprenorului 9.2 ntrzieri n efectuarea Testelor 9.3 Repetarea Testelor 9.4 Rezultate necorespunztoare ale Testelor la Terminare

10. RECEPIA LUCRRILOR DE CTRE BENEFICIAR

10.1 Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor 10.2 Recepia unor pri ale Lucrrilor 10.3 Interferena cu Testele la Terminare 10.4 Aducerea suprafeelor de teren la starea iniial

11. RESPONSABILITATEA PENTRU DEFECTE

11.1 Terminarea lucrrilor neexecutate i remedierea defectelor 11.2 Costul remedierii defectelor 11.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor 11.4 Neremedierea defectelor 11.5 nlturarea lucrrilor defectuoase 11.6 Teste suplimentare 11.7 Dreptul de acces 11.8 Investigare de ctre Antreprenor 11.9 Certificatul de Recepie Final 11.10 Obligaii nendeplinite 11.11 Eliberarea antierului 12. TESTE DUP TERMINARE

12.1 Procedura pentru Teste dup Terminare 12.2 ntrzieri n efectuarea testelor 12.3 Repetarea Testelor 12.4 Rezultate necorespunztoare ale Testelor dup Terminare

13. MODIFICRI I AJUSTRI

13.1 Dreptul de a modifica

10

13.2 Optimizarea proiectului 13.3 Procedura de modificare 13.4 Plata n monedele stabilite 13.5 Sume Provizionate 13.6 Lucrri n regie 13.7 Ajustri generate de schimbri ale legislaiei 13.8 Ajustri generate de schimbri ale Costurilor

14. PREUL CONTRACTULUI I PLILE

14.1 Preul Contractului 14.2 Plata n avans 14.3 Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri 14.4 Graficul de Pli 14.5 Echipamente i Materiale destinate Lucrrilor 14.6 Emiterea Certificatelor Interimare de Plat 14.7 Plata 14.8 ntrzieri n efectuarea plilor 14.9 Plata Sumelor Reinute 14.10 Situaia de Lucrri la terminare 14.11 Prezentarea Situaiei Finale de Lucrri 14.12 Scrisoarea de descrcare 14.13 Emiterea Certificatului Final de Plat 14.14 ncetarea responsabilitii Beneficiarului 14.15 Monede de plat

15. REZILIEREA DE CTRE BENEFICIAR

15.1 ntiinarea de remediere 15.2 Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar 15.3 Evaluarea la data rezilierii 15.4 Plata dup rezilierea de ctre Beneficiar 15.5 Dreptul Beneficiarului de a denuna unilateral Contractul

16. SUSPENDAREA I REZILIEREA DE CTRE ANTREPRENOR

16.1 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrrile 16.2 Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor 16.3 ncetarea execuiei Lucrrilor i retragerea Utilajelor Antreprenorului 16.4 Plata dup rezilierea de ctre Antreprenor

17. RISCURI I RSPUNDERI

17.1 Despgubiri 17.2 ngrijirea Lucrrilor de ctre Antreprenor 17.3 Riscurile Beneficiarului 17.4 Consecinele riscurilor Beneficiarului 17.5 Drepturile de proprietate intelectual i industrial 17.6 Limitarea responsabilitii

18. ASIGURRI

11

18.1 Cerine generale pentru asigurri 18.2 Asigurarea Lucrrilor i a Utilajelor Antreprenorului 18.3 Asigurarea mpotriva vtmrii persoanelor i a daunelor aduse

proprietii 18.4 Asigurarea Personalului Antreprenorului

19. FORA MAJOR

19.1 Definiia Forei Majore 19.2 ntiinarea referitoare la Fora Major 19.3 Obligaia de a reduce ntrzierile la minim 19.4 Consecinele Forei Majore 19.5 Fora Major care afecteaz subantreprenorii 19.6 Rezilierea opional, plata i exonerarea 19.7 Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii

20. RECLAMAII, DISPUTE I ARBITRAJ

20.1 Reclamaiile Antreprenorului 20.2 Numirea Comisiei de Soluionare a Disputelor 20.3 Eecul numirii Comisiei de Soluionare a Disputelor 20.4 Obinerea deciziei Comisiei de Soluionare a Disputelor 20.5 Soluionarea pe cale amiabil 20.6 Arbitrajul 20.7 Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluionare a Disputelor 20.8 Expirarea perioadei de funcionare a Comisiei de Soluionare a

Disputelor

ANEXA CONDIII GENERALE ALE ACORDULUI DE SOLUIONARE A DISPUTELOR

INDEXUL SUB-CLAUZELOR

12

Definiii n ordine alfabetic 1.1.1.2 Acord Contractual 1.1.3.9 an 1.1.1.9 Anex la Ofert 1.1.2.3 Antreprenor 1.1.2.2 Beneficiar 1.1.5.2 Bunuri 1.1.1.5 Cerinele Beneficiarului 1.1.4.9 Certificat de Plat 1.1.3.8 Certificat de Recepie Final 1.1.3.5 Certificat de Recepie la Terminarea

Lucrrilor 1.1.4.4 Certificat Final de Plat 1.1.4.7 Certificat Interimar de Plat 1.1.1.1 Contract 1.1.4.3 Cost 1.1.2.9 CSL 1.1.3.2 Data de ncepere a Lucrrilor 1.1.3.1 Data de Referin 1.1.6.1 Documentele Antreprenorului 1.1.3.3 Durata de Execuie 1.1.5.5 Echipamente 1.1.2.10 FIDIC 1.1.6.4 Fora Major 1.1.6.6 Garanie de Bun Execuie 1.1.1.10 Grafic de Pli 1.1.6.8 Imprevizibil 1.1.2.4 Inginer

1.1.6.5 Legi 1.1.1.6 Liste 1.1.1.10 Liste de Garanii 1.1.5.8 Lucrri 1.1.5.7 Lucrri Provizorii 1.1.5.4 Lucrrile Permanente 1.1.5.3 Materiale 1.1.6.9 Modificare 1.1.4.8 Moneda Local 1.1.4.6 Moned Strin 1.1.1.8 Ofert

13

1.1.2.1 Parte 1.1.3.7 Perioada de Notificare a Defectelor 1.1.2.7 Personalul Antreprenorului 1.1.2.6 Personalul Beneficiarului 1.1.4.2 Preul Contractului 1.1.1.7 Propunerea Antreprenorului 1.1.4.10 Provizion 1.1.2.5 Reprezentantul Antreprenorului 1.1.6.7 antier 1.1.1.3 Scrisoare de Acceptare 1.1.1.4 Scrisoare de Ofert 1.1.5.6 Sector 1.1.4.12 Situaie de Lucrri 1.1.4.5 Situaie Final de Lucrri 1.1.2.8 Subantreprenor 1.1.4.11 Sume Reinute 1.1.6.2 ara 1.1.3.6 Teste dup Terminare 1.1.3.4 Teste la Terminare 1.1.5.1 Utilajele Antreprenorului 1.1.6.3 Utilajele Beneficiarului 1.1.4.1 Valoarea de Contract Acceptat 1.1.3.9 zi

14

Condiii Generale Prevederi Generale

1.1 Definiii n Condiiile de Contract (prezentele Condiii), care includ Condiiile Speciale i prezentele Condiii Generale, urmtoarele cuvinte i expresii vor avea semnificaia specificat. Cuvintele care indic persoane sau pri includ societi sau alte entiti legale, cu excepia cazurilor n care contextul cere altfel.

1.1.1 Contractul 1.1.1.1 Contract nseamn Acordul Contractual, Scrisoarea de

Acceptare, Scrisoarea de Ofert, prezentele Condiii, Cerinele Beneficiarului, Listele, Propunerea Antreprenorului i celelalte documente (dac exist) care sunt incluse n Acordul Contractual sau n Scrisoarea de Acceptare.

1.1.1.2 Acord Contractual nseamn acordul contractual (dac exist) la care se face referire n Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual].

1.1.1.3 Scrisoare de Acceptare nseamn scrisoarea de acceptare oficial a Scrisorii de Ofert, semnat de ctre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre Pri, semnate de acestea. Dac nu exist o astfel de scrisoare de acceptare, expresia Scrisoare de Acceptare nseamn Acordul Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare nseamn data semnrii Acordului Contractual.

1.1.1.4 Scrisoare de Ofert nseamn documentul intitulat scrisoare de ofert, care a fost completat de ctre Antreprenor i include oferta pentru Lucrri, semnat i adresat Beneficiarului.

1.1.1.5

Cerinele Beneficiarului nseamn documentul intitulat cerinele beneficiarului, aa cum este inclus n Contract, i orice modificri sau adugiri fcute acestui document n conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specific destinaia, scopul i / sau proiectul i / sau alte criterii tehnice ale Lucrrilor.

1.1.1.6 Liste nseamn documentul (documentele) intitulat(e) liste, completate de ctre Antreprenor i transmise mpreun cu Scrisoarea de Ofert, aa cum sunt incluse n Contract. Asemenea documente pot include date, tabele i grafice de pli i / sau liste de preuri.

15

1.1.1.7 Propunerea Antreprenorului nseamn documentul intitulat

propunere, transmis de ctre Antreprenor mpreuna cu Scrisoarea de Oferta, aa cum este inclus n Contract. Acest document poate include i proiectul preliminar al Antreprenorului.i / sau

1.1.1.8 Ofert nseamn Scrisoarea de Ofert i toate celelalte documente incluse n Contract, pe care Antreprenorul le-a depus mpreun cu Scrisoarea de Ofert.

1.1.1.9 Anex la Ofert nseamn formularele completate, intitulate anexa la ofert, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofert i fac parte din aceasta.

1.1.1.10 Liste de Garanii i Grafic de Pli nseamn documentele numite astfel (dac exist), care sunt cuprinse n Liste.

1.1.2 Prile i persoanele 1.1.2.1 Parte nseamn Beneficiarul sau Antreprenorul, dup cum cere

contextul.

1.1.2.2 Beneficiar nseamn persoana numit ca beneficiar n Anexa la Ofert i succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.2.3 Antreprenor nseamn persoana (persoanele) numit(e) antreprenor n Scrisoarea de Ofert acceptat de ctre Beneficiar i succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.2.4 Inginer nseamn persoana desemnat de ctre Beneficiar s acioneze ca Inginer n scopurile Contractului i care este nominalizat n Anexa la Ofert, sau alt persoan desemnat uneori de ctre Beneficiar i notificat Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [nlocuirea Inginerului].

1.1.2.5 Reprezentantul Antreprenorului nseamn persoana numit de ctre Antreprenor n Contract sau desemnat din cnd n cnd de ctre Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care acioneaz n numele Antreprenorului.

1.1.2.6 Personalul Beneficiarului nseamn Inginerul, asistenii la care se face referire n Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de ctre Inginer] i tot restul personalului, fora de munc i ali angajai ai Inginerului sau ai Beneficiarului i oricare alt personal notificat Antreprenorului, de ctre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.

16

1.1.2.7 Personalul Antreprenorului nseamn Reprezentantul

Antreprenorului i ntregul personal pe care Antreprenorul l folosete pe antier, care poate include personalul, fora de munc, ali angajai ai Antreprenorului, ai fiecrui Subantreprenor, i orice alt personal care asist Antreprenorul la execuia Lucrrilor.

1.1.2.8 Subantreprenorul nseamn orice persoan numit n Contract subantreprenor, sau orice persoan desemnat ca subantreprenor pentru o parte de Lucrri i succesorii legali ai acestor persoane.

1.1.2.9 CSD nseamn o persoan sau trei persoane numite astfel n Contract, sau alt(e) persoan(e) desemnat(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Soluionare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Eecul numirii Comisiei de Soluionare a Disputelor].

1.1.2.10 FIDIC nseamn Fdration Internationale des Ingnieurs-Conseils, federaia internaional a inginerilor consultani.

1.1.3 Date, teste, perioade i terminare 1.1.3.1 Data de Referin nseamn data anterioar cu 28 de zile fa

de ultima dat de depunere a Ofertei.

1.1.3.2 Data de ncepere a Lucrrilor nseamn data notificat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [nceperea lucrrilor].

1.1.3.3 Durata de Execuie nseamn timpul pentru terminarea Lucrrilor sau a unui Sector (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuie], dup cum este specificat n Anexa la Ofert (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], calculat de la Data de ncepere a Lucrrilor.

1.1.3.4 Teste la Terminare nseamn testele care sunt specificate n Contract sau sunt convenite de ambele Pri, sau dispuse ca Modificri i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] nainte ca Lucrrile sau un Sector (dup caz) s fie recepionate de ctre Beneficiar.

1.1.3.5 Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar].

17

1.1.3.6 Teste dup Terminare nseamn testele (dac exist) care sunt specificate n Contract i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 12 [Teste dup Terminare] dup ce Lucrrile sau un Sector (dup caz) sunt recepionate de ctre Beneficiar.

1.1.3.7 Perioada de Notificare a Defectelor nseamn perioada de notificare a defectelor aprute la Lucrri sau Sectoare (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea lucrrilor neexecutate i remedierea defectelor], dup cum este specificat n Anexa la Ofert (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor], calculat de la data la care Lucrrile sau Sectoarele sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor].

1.1.3.8 Certificat de Recepie Final nseamn certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Certificatul de Recepie Final].

1.1.3.9 Zi nseamn o zi calendaristic i an nseamn 365 de zile.

1.1.4 Moned i plat 1.1.4.1 Valoarea de Contract Acceptat nseamn valoarea acceptat

n Scrisoarea de Acceptare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea tuturor defectelor.

1.1.4.2 Preul Contractului nseamn preul definit n Sub-Clauza 14.1 [Preul Contractului] i include ajustrile efectuate n conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.4.3 Cost nseamn toate cheltuielile suportate (sau care urmeaz a fi suportate) n mod rezonabil de ctre Antreprenor, indiferent dac sunt efectuate pe sau n afara antierului, inclusiv cheltuieli indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.

1.1.4.4 Certificat Final de Plat nseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plat].

1.1.4.5 Situaie Final de Lucrri nseamn situaia de lucrri definit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiei Finale de Lucrri].

1.1.4.6 Moned Strin nseamn o moned n care se pltete parial (sau integral) Preul Contractului, dar nu Moneda Local.

18

1.1.4.7 Certificat Interimar de Plat nseamn certificatul de plat

emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile], altul dect Certificatul Final de Plat.

1.1.4.8 Moneda Local nseamn moneda rii.

1.1.4.9 Certificat de Plat nseamn un certificat de plat emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile].

1.1.4.10 Sum Provizionat nseamn o sum (dac exist) care este specificat n Contract ca sum provizionat pentru execuia oricrei pri a Lucrrilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate].

1.1.4.11 Sume Reinute nseamn sumele cumulate pe care Beneficiarul le reine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri] i le pltete potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reinute].

1.1.4.12 Situaie de Lucrri nseamn situaia de lucrri transmis de ctre Antreprenor ca parte a unei solicitri potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile], pentru emiterea unui certificat de plat.

1.1.5 Lucrri i Bunuri 1.1.5.1 Utilajele Antreprenorului nseamn toate aparatele, mainile,

vehiculele i altele asemenea necesare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defecte. Sunt excluse Lucrrile Provizorii, Utilajele Beneficiarului (dac exist), Echipamentele, Materialele i altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente.

1.1.5.2 Bunuri nseamn Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele i Lucrrile Provizorii, sau oricare din acestea, dup caz.

1.1.5.3 Materiale nseamn produse de orice tip (altele dect Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente, inclusiv simpla furnizare de materiale (dac este cazul), care vor fi furnizate de ctre Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.4 Lucrrile Permanente nseamn lucrrile permanente ce

19

trebuie executate de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.5 Echipamente nseamn aparatele, mainile i vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente.

1.1.5.6 Sector nseamn o parte din Lucrri specificat n Anexa la Ofert ca Sector (dac exist).

1.1.5.7 Lucrri Provizorii nseamn toate lucrrile provizorii de orice tip (altele dect Utilajele Antreprenorului), necesare pe antier pentru execuia i terminarea Lucrrilor Permanente i remedierea oricror defecte.

1.1.5.8 Lucrri nseamn Lucrrile Permanente i Lucrrile Provizorii sau una dintre acestea, dup caz.

1.1.6. Alte definiii 1.1.6.1 Documentele Antreprenorului nseamn toate notele de

calcul, programele informatice i alt software, plane, manuale, modele i alte documente tehnice (dac exist), furnizate de ctre Antreprenor conform prevederilor Contractului, aa cum sunt descrise n Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului].

1.1.6.2 ara nseamn ara n care este amplasat antierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde vor fi executate Lucrrile Permanente.

1.1.6.3 Utilajele Beneficiarului nseamn toate aparatele, mainile i vehiculele (dac exist) puse la dispoziie de ctre Beneficiar pentru a fi utilizate de ctre Antreprenor la execuia Lucrrilor, dup cum este indicat n Cerinele Beneficiarului, dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepionate de ctre Beneficiar.

1.1.6.4 Fora Major este definit n Clauza 19 [Fora Major].

1.1.6.5 Legi nseamn toat legislaia naional (sau ale Statului), decretele, ordonanele i alte legi, reglementri i hotrri ale oricrei autoriti publice legal constituite.

1.1.6.6 Garanie de Bun Execuie nseamn garania (sau garaniile, dac exist) constituit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie].

1.1.6.7 antier nseamn locurile n care vor fi executate Lucrrile Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele, i

20

oricare alte locuri specificate n Contract ca fiind parte component a antierului.

1.1.6.8 Imprevizibil nseamn ceea ce nu poate fi prevzut n mod rezonabil de ctre un antreprenor cu experien, pn la data depunerii Ofertei.

1.1.6.9 Modificare nseamn orice schimbare a Cerinelor Beneficiarului sau a Lucrrilor, care se dispune sau se aprob ca i modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Ajustri].

1.2 Interpretare n Contract, cu excepia situaiilor n care contextul cere altfel:

(a) cuvintele care indic un gen includ toate genurile; (b) cuvintele care indic singularul includ i pluralul, iar

cuvintele care indic pluralul includ i singularul; (c) prevederile care includ cuvintele a conveni, convenit

sau acord impun ca acel acord s fie nregistrat n scris, i

(d) scris sau n scris nseamn scris de mn, dactilografiat, tiprit sau redactat electronic, i care rezult ntr-o nregistrare permanent.

Cuvintele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate n considerare n interpretarea prezentelor Condiii.

1.3 Comunicri Ori de cte ori prezentele Condiii prevd transmiterea sau

emiterea unor aprobri, certificate, consimminte, hotrri, ntiinri sau solicitri, aceste comunicri:

(a) se vor face n scris i livrate direct (cu confirmare de primire), trimise prin pot sau curier, sau transmise folosind orice sistem de transmitere electronic acceptat, dup cum este specificat n Anexa la Ofert; i

(b) vor fi livrate, trimise sau transmise la adresa de contact a destinatarului dup cum este specificat n Anexa la Ofert. Totui:

(i) dac destinatarul transmite o ntiinare de

schimbare a adresei, comunicrile vor fi livrate n consecin, iar

(ii) dac destinatarul nu a specificat o alt adres atunci cnd solicit o aprobare sau un consimmnt,

21

rspunsul poate fi trimis la adresa de la care s-a emis solicitarea.

Aprobrile, certificatele, consimmintele i hotrrile nu vor fi reinute sau ntrziate nejustificat. Atunci cnd unei Pri i se emite un certificat, emitentul va trimite o copie i celeilalte Pri. Cnd se transmite o ntiinare unei Pri, de ctre cealalt Parte sau de ctre Inginer, trebuie trimis o copie i Inginerului sau celeilalte Pri, dup caz.

1.4 Legea i limba Contractul va fi guvernat de legea rii (sau a altei jurisdicii)

specificat n Anexa la Ofert. Dac exist versiuni ale oricrei pri din Contract scrise n mai mult de o limb, va prevala versiunea n limba de referin specificat n Anexa la Ofert. Limba folosit pentru comunicare va fi cea specificat n Anexa la Ofert. Dac nu se specific nicio limb n Anexa la Ofert, limba folosit pentru comunicri va fi limba n care este scris Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).

1.5 Prioritatea documentelor

Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii, prioritatea documentelor va fi n conformitate cu urmtoarea ordine:

(a) Acordul Contractual (dac exist), (b) Scrisoarea de Acceptare, (c) Scrisoarea de Ofert, (d) Condiiile Speciale, (e) Prezentele Condiii Generale, (f) Cerinele Beneficiarului, (g) Listele, i (h) Propunerea Antreprenorului i orice alte documente care

fac parte din Contract. n caz de ambiguitate sau discrepane ale documentelor, Inginerul trebuie s emit toate clarificrile sau dispoziiile necesare.

1.6 Acordul Contractual

Dac nu s-a convenit altfel, Prile vor ncheia un Acord Contractual n termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de Acceptare de ctre Antreprenor. Acordul Contractual va fi bazat pe forma anexat la Condiiile Speciale. Costurile aferente taxelor

22

de timbru sau alte cheltuieli similare (dac exist) impuse de lege n legtur cu ncheierea Acordului Contractual vor fi suportate de Beneficiar.

1.7 Cesiune Nicio Parte nu va cesiona o parte sau ntregul Contract, sau orice

beneficiu sau orice alt drept n cadrul sau asupra Contractului. Totui, oricare dintre Pri: (a) poate cesiona o parte sau ntregul Contract cu acordul prealabil

al celeilalte Pri i numai la latitudinea exclusiv a acelei Pri, i

(b) poate, cu titlu de garanie constituit n favoarea unei bnci sau a unei instituii financiare, cesiona dreptul su la orice sum datorat, sau ce va deveni datorat, potrivit prevederilor Contractului.

1.8 Pstrarea i furnizarea documentelor

Fiecare dintre Documentele Antreprenorului se va afla n custodia i n grija Antreprenorului, pn la preluarea acestora de ctre Beneficiar. Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va furniza Inginerului ase copii ale fiecrui Document al Antreprenorului. Antreprenorul va pstra pe antier o copie a Contractului, a publicaiilor menionate n Cerinele Beneficiarului, a Documentelor Antreprenorului, a Modificrilor i a altor comunicri purtate potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente n orice moment rezonabil. Dac o Parte ia cunotin despre o eroare sau un defect de natur tehnic ntr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuia Lucrrilor, aceast Parte va transmite cu promptitudine celeilalte Pri o ntiinare cu privire la acest defect sau eroare.

1.9 Erori n Cerinele Beneficiarului

Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i / sau suport Costuri ca urmare a unei eroare n Cerinele Beneficiarului, iar un antreprenor experimentat, exercitnd toat atenia cuvenit, nu ar fi descoperit aceast eroare n momentul studierii Cerinelor Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.1 [Obligaii generale de proiectare], atunci Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la:

23

(a) prelungirea perioadei de execuie, datorat ntrzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i

(b) plata acestor Costuri i a unui profit rezonabil, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru (i) a conveni sau a hotr dac i (n caz pozitiv) n ce msur eroarea nu putea fi descoperit n mod rezonabil, i (ii) a conveni sau a hotr asupra problemelor descrise n subparagrafele (a) i (b) de mai sus, n msura stabilit.

1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de ctre Beneficiar

n relaia dintre Pri, Antreprenorul i va pstra dreptul de autor i alte drepturi de proprietate intelectual asupra Documentelor Antreprenorului i altor documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau n numele acestuia). Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acord Beneficiarului o licen permanent, transferabil, neexclusiv, scutit de redeven, pentru a copia, folosi i transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv pentru efectuarea de modificri i folosirea acestora. Aceast licen:

(a) va fi valabil pe ntreaga durat de via programat sau efectiv (cea mai lung din cele dou) a prilor relevante ale Lucrrilor,

(b) va conferi oricrei persoane care se afl n posesia licit a unei pri relevante a Lucrrilor, s copieze, s foloseasc i s transmit Documentele Antreprenorului n scopul finalizrii, exploatrii, ntreinerii, modificrii, ajustrii, reparrii i demolrii Lucrrilor, i

(c) n cazul Documentelor Antreprenorului care se gsesc sub forma unor programe informatice sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice calculator de pe antier sau alte locuri prevzute n Contract, inclusiv nlocuirea oricror calculatoare furnizate de ctre Antreprenor.

Documentele Antreprenorului i alte documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau n numele acestuia) nu vor fi, fr consimmntul Antreprenorului, folosite, copiate sau transmise unei tere pri de ctre Beneficiar (sau n numele acestuia), n alte scopuri dect cele permise n prezenta Sub-Clauz.

24

1.11 Utilizarea documentelor Beneficiarului de ctre Antreprenor

n relaia dintre Pri, Beneficiarul i va pstra dreptul de autor i alte drepturi de proprietate intelectual asupra Cerinelor Beneficiarului i altor documente elaborate de Beneficiar (sau n numele lui). Antreprenorul poate, pe cheltuiala sa, s copieze, s foloseasc i s i fie transmise aceste documente n scopurile Contractului. Acestea, fr consimmntul Beneficiarului, nu vor putea fi copiate, folosite sau comunicate unei tere pri de ctre Antreprenor, cu excepia situaiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

1.12 Informaii confideniale

Antreprenorul va divulga toate informaiile confideniale sau de alt natur pe care Inginerul le poate solicita n mod rezonabil pentru a verifica dac Antreprenorul respect prevederile Contractului.

1.13 Respectarea legilor

n implementarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile n vigoare. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obinut (sau trebuie s obin) certificatele de urbanism, autorizaiile de construire sau alte autorizaii similare pentru Lucrrile Permanente i orice alte autorizaii descrise n Cerinele Beneficiarului ca fiind obinute (sau n curs de obinere) de ctre Beneficiar; Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i se va asigura c Antreprenorul nu este afectat de nicio consecin datorat eecului obinerii acestor autorizaii; i

(b) Antreprenorul va transmite toate ntiinrile, va plti toate taxele, impozitele i tarifele i va obine toate autorizaiile, permisele i aprobrile, n conformitate cu Legile, pentru proiectarea, execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defecte; Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu este afectat de nicio consecin datorat nendeplinirii acestor obligaii.

1.14 Responsabilitate solidar i indivizibil

Dac Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legii n vigoare) o asociere, consoriu sau alt grupare de dou sau mai multe persoane:

(a) aceste persoane vor fi responsabile solidar i indivizibil fa de Beneficiar pentru executarea Contractului;

(b) aceste persoane vor ntiina Beneficiarul cu privire la

25

identitatea liderului lor, care va avea autoritatea de a-i asuma obligaii n numele i pe seama Antreprenorului i a fiecreia dintre aceste persoane; i

(c) Antreprenorul nu i va modifica componena sau statutul legal, fr consimmntul prealabil al Beneficiarului.

2.Beneficiarul

2.1 Dreptul de acces pe antier

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la toate prile antierului i posesiunea lor, n termenul (sau termenele) specificat(e) n Anexa la Ofert. Acest drept i aceast posesiune pot s nu fie acordate n mod exclusiv Antreprenorului. Dac potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita s acorde (Antreprenorului) posesiunea unor fundaii, structuri, echipamente sau mijloace de acces, Beneficiarul va trebui s acioneze astfel la termenul i n condiiile indicate n Cerinele Beneficiarului. Totui, Beneficiarul poate refuza s acorde dreptul de acces sau posesiunea pn la primirea Garaniei de Bun Execuie. Dac niciun astfel de termen nu este specificat n Anexa la Ofert, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe antier i posesiunea lui la termene care s permit Antreprenorului s acioneze n conformitate cu programul transmis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de execuie]. Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i / sau suport Costuri ca urmare a eecului Beneficiarului de a acorda acest drept de acces sau posesiune, Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la:



Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru a conveni sau a hotr asupra acestor probleme. Totui, dac i n msura n care eecul Beneficiarului a fost cauzat de orice eroare sau ntrziere a Antreprenorului, inclusiv o

26

eroare n oricare dintre Documentele Antreprenorului, sau o ntrziere n transmiterea acestora, Antreprenorul nu va mai fi ndreptit la respectiva prelungire a perioadei de execuie, la costuri suplimentare sau profit.

2.2 Autorizaii, permise sau aprobri

Beneficiarul (unde este n msur) va asigura Antreprenorului, la solicitarea acestuia, asisten rezonabil:

(a) prin obinerea de copii dup Legile rii care sunt relevante n privina Contractului dar care nu sunt disponibile n mod direct i uor, i

(b) pentru obinerea de ctre Antreprenor a oricror autorizaii, permise sau aprobri necesare potrivit prevederilor Legilor rii:

(i) pe care Antreprenorul trebuie s le obin potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor], (ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv proceduri vamale,

i (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului atunci

cnd sunt retrase de pe antier.

2.3 Personalul Beneficiarului

Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului i ali antreprenori ai Beneficiarului aflai pe antier:

(a) s coopereze la eforturile Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Cooperarea], i

(b) s aplice msuri similare cu cele pe care trebuie s le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor subparagrafelor (a), (b) i (c) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de siguran] i potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.18 [Protecia mediului].

2.4 Aranjamentele financiare ale Beneficiarului

Beneficiarul va prezenta, n 28 de zile de la primirea oricrei solicitri din partea Antreprenorului, dovezile rezonabile prin care se arat c au fost stabilite i sunt meninute aranjamentele financiare care vor permite Beneficiarului s plteasc Preul Contractului (estimat pn la momentul respectiv) n conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile]. Dac Beneficiarul intenioneaz s schimbe semnificativ aranjamentele sale financiare, acesta trebuie s ntiineze Antreprenorul i s prezinte detaliile necesare.

27

2.5 Reclamaiile Beneficiarului

Dac Beneficiarul se consider ndreptit la orice plat potrivit prevederilor oricrei Clauze din prezentele Condiii sau altfel n legtur cu Contractul i / sau la orice prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor, Beneficiarul sau Inginerul vor transmite Antreprenorului o ntiinare i vor prezenta detaliile necesare. Totui, ntiinarea nu este necesar pentru pli datorate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, ap i gaz], potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului i materiale asigurate gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor. ntiinarea va fi transmis fr ntrziere dup ce Beneficiarul a luat cunotin de evenimentul sau circumstanele care genereaz reclamaia. O ntiinare legat de prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor trebuie s fie transmis nainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza reclamaiei sau alt baz de fundamentare a acesteia i trebuie s includ o justificare a sumei i / sau prelungirii la care Beneficiarul consider c este ndreptit n legtur cu Contractul. n continuare, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru a conveni sau a hotr (i) suma (dac este cazul) pe care Beneficiarul este ndreptit s o primeasc de la Antreprenor i / sau (ii) prelungirea (dac este cazul) Perioadei de Notificare a Defectelor n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor]. Aceast sum poate fi inclus n Preul Contractului i n Certificatele de Plat ca o deducere. Beneficiarul nu este ndreptit s compenseze sau s fac o deducere dintr-o sum aprobat ntr-un Certificat de Plat, sau s emit o reclamaie mpotriva Antreprenorului In alt mod dect n conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.

3. Inginerul

3.1 ndatoririle i autoritatea Inginerului

Beneficiarul va numi un Inginer care va ndeplini ndatoririle care i revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu calificare corespunztoare i alt personal de specialitate care s aib competena de a-i ndeplini ndatoririle. Inginerul nu are autoritatea de a amenda Contractul.

28

Inginerul va exercita autoritatea atribuit Inginerului conform celor specificate n, sau care rezult n mod necesar din, Contract. Dac, pentru anumite atribuii, Inginerul trebuie s obin aprobarea Beneficiarului nainte de a-i exercita autoritatea, aceste cerine vor fi specificate n Condiiile Speciale. Beneficiarul se oblig s nu impun alte constrngeri asupra autoritii Inginerului, cu excepia celor convenite cu Antreprenorul. Totui, de fiecare dat cnd Inginerul i exercit o autoritate specific pentru care este necesar aprobarea Beneficiarului, se va considera (pentru scopurile Contractului) c aprobarea Beneficiarului a fost dat. Cu excepia cazului n care se specific altfel n prezentele Condiii:

(a) de fiecare dat cnd i ndeplinete ndatoririle sau i exercit autoritatea, specificat n sau care rezult n mod necesar din Contract, se va considera c Inginerul acioneaz n numele Beneficiarului;

(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de orice ndatoriri, obligaii sau rspunderi prevzute n Contract; i

(c) orice aprobare, verificare, certificat, consimmnt, examinare, inspecie, dispoziie, ntiinare, propunere, solicitare, test sau alte aciuni similare ale Inginerului (inclusiv lipsa dezaprobrii) nu va absolvi Antreprenorul de nicio rspundere pe care acesta o are potrivit prevederilor Contractului, inclusiv rspunderea pentru erori, omisiuni, discrepane i neconformiti.

3.2 Delegarea de ctre Inginer

Inginerul poate uneori s atribuie ndatoriri i s delege autoritate asistenilor si i s revoce aceste atribuiri sau delegri. Aceti asisteni pot include un inginer rezident i / sau inspectori independeni numii pentru inspecia i / sau testarea unor pri ale Echipamentelor sau Materialelor. Atribuirea de ndatoriri, delegarea sau revocarea va fi fcut n scris i nu va intra n vigoare dect dup primirea unor copii de ctre ambele Pri. Totui, cu excepia cazului n care se convine altfel de ctre ambele Pri, Inginerul nu va putea delega autoritatea de a hotr asupra oricrei probleme n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri]. Asistenii trebuie s fie persoane cu calificare corespunztoare, care au competen pentru ndeplinirea ndatoririlor i exercitarea

29

autoritii delegate i care cunosc bine limba folosit pentru comunicare definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i limba]. Fiecare asistent cruia i s-au atribuit ndatoriri sau cruia i-a fost delegat autoritate, va fi autorizat s emit dispoziii ctre Antreprenor numai n limita definit prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificare, consimmnt, examinare, inspecie, dispoziie, ntiinare, propunere, solicitare, test sau orice aciune similar efectuat de ctre un asistent n conformitate cu aceast delegare, va avea acelai efect ca i cum ar fi fost efectuat de ctre Inginer. Totui:

(a) orice omisiune de a respinge unele lucrri, Echipamente sau Materiale nu va fi considerat aprobare, deci nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge astfel de lucrri, Echipamente sau Materiale;

(b) dac Antreprenorul pune la ndoial orice hotrre sau dispoziie emis de un asistent, Antreprenorul poate s prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, hotrrea sau dispoziia.

3.3 Dispoziiile Inginerului

Inginerul poate (n orice moment) s transmit Antreprenorului dispoziii care pot fi necesare pentru execuia Lucrrilor i remedierea oricror defecte, toate n conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va primi dispoziii numai de la Inginer sau de la un asistent cruia i-a fost delegat autoritatea relevant potrivit prevederilor prezentei Clauze. Dac o dispoziie reprezint o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Ajustri]. Antreprenorul va respecta dispoziiile primite de la Inginer sau de la asisteni delegai, cu privire la orice problem n legtur cu Contractul. Aceste dispoziii vor fi date n scris.

3.4 nlocuirea Inginerului

Dac Beneficiarul dorete s nlocuiasc Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puin 42 de zile nainte de data propus pentru nlocuire, o ntiinare cu numele, adresa i experiena relevant a nlocuitorului propus. Beneficiarul nu va nlocui Inginerul cu o persoan mpotriva creia Antreprenorul ridic obiecii rezonabile, prin transmiterea ctre Beneficiar a unei ntiinri nsoit de detalii justificative.

30

3.5 Hotrri De fiecare dat cnd prezentele Condiii prevd ca Inginerul s acioneze n conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze 3.5 pentru a conveni sau hotr asupra oricrei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte n ncercarea de a ajunge la un acord. Dac nu se ajunge la un acord, Inginerul va lua o hotrre echitabil n conformitate cu prevederile Contractului, lund n considerare toate circumstanele relevante. Inginerul va transmite ambelor Pri o ntiinare asupra fiecrui acord sau hotrre, prezentnd detalii justificative. Fiecare Parte se va conforma fiecrui acord sau hotrre pn cnd intervine, dac intervine, o revizuire potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaii, Dispute i Arbitraj].

4. ANTREPRENORUL

4.1 Obligaiile generale ale Antreprenorului

Antreprenorul va proiecta, executa i termina Lucrrile n conformitate cu prevederile Contractului i va remedia orice defecte ale Lucrrilor. La terminare, Lucrrile trebuie s corespund scopurilor prevzute pentru Lucrri, aa cum sunt definite n Contract. Antreprenorul va furniza Echipamentele i Documentele Antreprenorului specificate n Contract, precum i tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele i alte produse i servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execuia, terminarea Lucrrilor i remedierea defectelor. Lucrrile trebuie s includ orice lucrare necesar pentru a satisface Cerinele Beneficiarului, Propunerea Antreprenorului i Listele, sau pe care Contractul o implic, i toate lucrrile care (cu toate c nu sunt menionate n Contract) sunt necesare pentru stabilitatea, terminarea sau exploatarea adecvat i n siguran a Lucrrilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru caracterul adecvat, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor de pe antier, ale tuturor metodelor de construcie i ale tuturor Lucrrilor. De fiecare dat cnd Inginerul solicit astfel, Antreprenorul va transmite detalii despre msurile i metodele pe care acesta propune s le adopte pentru execuia Lucrrilor. Nu se vor face modificri substaniale ale acestor msuri sau metode fr ntiinarea prealabil a Inginerului.

31

4.2 Garania de Bun Execuie

Antreprenorul va obine (pe cheltuiala sa) o Garanie de Bun Execuie pentru executarea adecvat a Lucrrilor, n valoarea i n monedele specificate n Anexa la Ofert. Dac nu este specificat nicio valoare n Anexa la Ofert, prezenta Sub-Clauz nu se aplic. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, Garania de Bun Execuie n termen de 28 de zile de la data primirii Scrisorii de Acceptare i va transmite o copie a acesteia i Inginerului. Garania de Bun Execuie va fi emis de o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobat de ctre Beneficiar i va fi n forma anexat la Condiiile Speciale sau n alt form aprobat de ctre Beneficiar. Antreprenorul se va asigura c Garania de Bun Execuie este valabil i n vigoare pn cnd Antreprenorul a executat i terminat Lucrrile i a remediat orice defecte. Dac termenii Garaniei de Bun Execuie specific data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul, cu 28 de zile nainte de data de expirare a Garaniei. nu a devenit ndreptit s obin Certificatul de Recepie Final, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garaniei de Bun Execuie pn cnd Lucrrile vor fi terminate i orice defecte vor fi remediate. Beneficiarul nu va reclama executarea Garaniei de Bun Execuie, dect pentru valorile la care Beneficiarul este ndreptit potrivit prevederilor Contractului, n urmtoarele cazuri:

(a) Antreprenorul eueaz s prelungeasc valabilitatea Garaniei de Bun Execuie aa cum este descris n paragraful anterior, caz n care Beneficiarul poate reclama ntreaga valoare a Garaniei de Bun Execuie,

(b) Antreprenorul eueaz s plteasc Beneficiarului o anumit sum datorat, fie ca urmare a unui acord ncheiat de ctre Antreprenor sau a unei hotrri adoptate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaiile Beneficiarului] sau potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaii, Dispute i Arbitraj], n termen de 42 de zile de la data acordului sau hotrrii,

(c) Antreprenorul eueaz s remedieze un neajuns n termen de 42 de zile de la primirea ntiinrii de la Beneficiar prin care se solicit remedierea neajunsului, sau

(d) se creeaz circumstane care l ndreptesc pe Beneficiar s rezilieze Contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar], indiferent dac s-a transmis sau nu o ntiinare de reziliere.

Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i se va asigura c

32

Antreprenorul nu este afectat de nicio daun, pierdere sau cheltuial (inclusiv taxe i cheltuieli legale) care ar rezulta dintr-o reclamaie privind executarea Garaniei de Bun Execuie n msura n care Beneficiarul nu era ndreptit la o astfel de reclamaie. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garania de Bun Execuie, n termen de 21 de zile dup primirea unei copii a Certificatului de Recepie Final.

4.3 Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului i s i atribuie acestuia toat autoritatea necesar pentru a aciona n numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu excepia cazului n care Reprezentantul Antreprenorului este nominalizat n Contract, Antreprenorul va transmite, nainte de Data de ncepere a Lucrrilor, spre consimmntul Inginerului, numele i detalii relevante ale persoanei propus de ctre Antreprenor pentru a fi numit Reprezentantul Antreprenorului. Dac acest consimmnt este refuzat sau revocat ulterior, sau dac persoana numit eueaz s acioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul, n mod similar, va transmite numele i detaliile altei persoane potrivit pentru a fi numit Reprezentantul su. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului i nu va numi un nlocuitor fr consimmntul prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat n ntregime coordonrii executrii Contractului de ctre Antreprenor. n cazul n care Reprezentantul Antreprenorului lipsete temporar de pe antier pe parcursul execuiei Lucrrilor, un nlocuitor potrivit trebuie s fie numit, cu consimmntul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind ntiinat n consecin. Reprezentantul Antreprenorului va primi, n numele Antreprenorului, dispoziii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Dispoziiile Inginerului]. Reprezentantul Antreprenorului poate s delege oricrei persoane competente, orice mputernicire, funcii sau autoritate i poate n orice moment s revoce o astfel de delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra n vigoare pn cnd Inginerul nu va primi o ntiinare prealabil semnat de Reprezentantul Antreprenorului, n care s fie numit persoana delegat i care s

L036Highlight

L036Highlight

L036Highlight

L036Highlight

L036Highlight

33

specifice mputernicirea, funciile i autoritile delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului i toate aceste persoane vor cunoate bine limba folosit pentru comunicare definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i limba].

4.4 Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta integralitatea Lucrrilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru aciunile sau nendeplinirea obligaiilor oricrui Subantreprenor, agenilor sau angajailor si, ca i cum ar fi aciunile sau nendeplinirea obligaiilor Antreprenorului. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:

(a) nu i se va solicita Antreprenorului s obin consimmnt pentru furnizorii de Materiale, sau pentru subcontractare n cazul n care Subantreprenorul este nominalizat n Contract;

(b) consimmntul prealabil al Inginerului trebuie s fie obinut pentru ali Subantreprenori propui; i

(c) Antreprenorul va ntiina Inginerul cu cel puin 28 de zile nainte, asupra datei propuse pentru nceperea lucrrilor fiecrui Subantreprenor i asupra nceperii unor astfel de lucrri pe antier.

4.5 Subantreprenorii nominalizai

n prezenta Sub-Clauz, Subantreprenor nominalizat nseamn un Subantreprenor pe care Inginerul, potrivit Clauzei 13 [Modificri i Ajustri], dispune s fie angajat ca i Subantreprenor de ctre Antreprenor. Antreprenorul nu va fi obligat s angajeze un Subantreprenor nominalizat mpotriva cruia Antreprenorul ridic obiecii rezonabile ntr-o ntiinare pe care o transmite Inginerului fr ntrziere, cu detalii justificative.

4.6 Cooperarea Antreprenorul, conform prevederilor Contractului sau dispoziiilor

Inginerului, va oferi prilejul s execute lucrri, urmtorilor:

(a) Personalului Beneficiarului, (b) oricror ali antreprenori angajai de Beneficiar, i (c) personalului oricrei autoriti publice legal constituite,

care pot fi angajai pentru execuia, pe sau n zona antierului, a unor lucrri care nu sunt cuprinse n Contract.

L036Highlight

34

Orice astfel de dispoziie va reprezenta o Modificare, dac i n msura n care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal i ali antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrrilor Provizorii sau a msurilor de acces pentru care este responsabil Antreprenorul. Antreprenorul va fi responsabil pentru activitile sale de construcie pe antier i trebuie s coordoneze activitile sale proprii cu cele ale altor antreprenori n msur (dac exist) specificat n Cerinele Beneficiarului. Dac, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita s acorde Antreprenorului posesiunea unor fundaii, structuri, echipamente sau mijloace de acces n conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite astfel de documente Inginerului la termenul i n condiiile indicate n Cerinele Beneficiarului.

4.7 Poziionarea Antreprenorul va poziiona Lucrrile n funcie de coordonatele,

liniile i cotele de referin originale, specificate n Contract sau printr-o ntiinare transmis de ctre Inginer. Antreprenorul va fi responsabil pentru poziionarea corect a tuturor prilor din Lucrare i va rectifica orice eroare de poziie, cot, dimensiune sau traseu ale Lucrrilor. Beneficiarul va fi responsabil pentru orice eroare legat de aceste puncte de referin specificate n Contract sau printr-o ntiinare, dar Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a verifica acurateea acestora nainte de folosirea lor. Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i / sau suport Costuri la execuia unei lucrri necesare ca urmare a unei erori n aceste puncte de referin, iar un antreprenor experimentat nu ar fi putut, n mod rezonabil, identifica aceast eroare i evita aceste ntrzieri i / sau Costuri, Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la:



35

Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru (i) a conveni sau a hotr dac i (n caz pozitiv) n ce msur eroarea nu putea fi descoperit n mod rezonabil, i (ii) a conveni sau a hotr asupra problemelor menionate n subparagrafele (a) i (b) de mai sus, n msura stabilit.

4.8 Proceduri de siguran

Antreprenorul va:

(a) respecta toate reglementrile n vigoare n materie de siguran,

(b) avea grij de sigurana tuturor persoanelor ndreptite s se afle pe antier,

(c) depune eforturi rezonabile pentru a pstra antierul i Lucrrile libere de orice obstacol inutil, pentru a evita expunerea la pericol a acestor persoane,

(d) asigura mprejmuirea, iluminarea, paza i supravegherea Lucrrilor pn la terminarea i recepia acestora potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar], i

(e) executa orice Lucrri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapei i garduri) care pot fi necesare, datorit execuiei Lucrrilor, spre folosina i protecia publicului, a proprietarilor i a ocupanilor terenurilor adiacente.

4.9 Asigurarea calitii

Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitii pentru a demonstra respectarea cerinelor Contractului. Sistemul va fi n conformitate cu detaliile specificate n Contract. Inginerul va fi ndreptit s verifice orice aspect al acestui sistem. Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise spre informarea Inginerului nainte de nceperea fiecrei etape de proiectare sau execuie. La emiterea oricrui document de natur tehnic adresat Inginerului, dovada aprobrii anterioare de ctre nsui Antreprenorul trebuie s apar clar pe documentul respectiv. Respectarea sistemului de asigurare a calitii nu va absolvi Antreprenorul de niciuna dintre ndatoririle, obligaiile sau rspunderile sale potrivit prevederilor Contractului.

36

4.11 Suficiena Valorii de Contract Acceptat

Se considera c :

(a) Antreprenorul este satisfcut n privina corectitudinii i suficienei a Valorii de Contract Acceptat, i

(b) Valoarea de Contract Acceptat este fundamentat cu datele, interpretrile, informaiile necesare, inspeciile, examinrile i satisfacerea exigenelor Antreprenorului n privina tuturor problemelor relevante la care se face referire n Sub-Clauza 4.10 [Informaii despre antier] i orice alte date relevante pentru proiectul Antreprenorului.

Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Valoarea de Contract Acceptat acoper toate obligaiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele legate de Sume Provizionate, dac este cazul) i toate cele necesare pentru proiectarea, execuia i terminarea adecvate ale Lucrrilor i

4.10 Informaii despre antier

Beneficiarul trebuie s fi pus la dispoziia Antreprenorului pentru informarea acestuia, nainte de Data de Referin, toate datele relevante aflate n posesia Beneficiarului legate de condiiile hidrologice i subterane de pe antier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului toate aceste date care vor intra n posesia Beneficiarului dup Data de Referin. Antreprenorul va fi responsabil pentru interpretarea tuturor acestor date. n msura n care acest lucru era posibil (innd cont de costuri i timp), se va considera c Antreprenorul a obinut toate informaiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevzute i alte circumstane care pot influena sau afecta Oferta sau Lucrrile. n aceeai msur, se va considera c Antreprenorul a inspectat i examinat antierul, mprejurimile acestuia, datele menionate mai sus i alte informaii disponibile, i c, nainte de depunerea Ofertei, s-a socotit satisfcut n privina tuturor problemelor relevante, inclusiv urmtoarelor (fr a se limita la acestea):

(a) forma i natura antierului, inclusiv condiiile subterane; (b) condiiile hidrologice i climatice; (c) volumul i natura lucrrilor i a Bunurilor necesare pentru

execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defecte;

(d) Legile, procedurile i practicile n domeniul muncii ale rii , i

(e) cerinele Antreprenorului legate de acces, cazare, faciliti, personal, energie, transport, ap i alte servicii.

37

remedierea oricror defecte.

4.12 Condiii fizice Imprevizibile

n prezenta Sub-clauz, condiii fizice nseamn condiii fizice naturale i alte obstacole fizice sau realizate de mna omului i poluani, pe care Antreprenorul i ntlnete pe antier la execuia Lucrrilor, inclusiv condiiile hidrologice i subterane, cu excepia condiiilor climaterice. n cazul n care Antreprenorul ntlnete condiii fizice defavorabile pe care le consider ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare fr ntrziere. ntiinarea va descrie condiiile fizice, astfel nct Inginerul s le poat inspecta, i va prezenta motivele pentru care Antreprenorul le consider Imprevizibile. Antreprenorul va continua execuia Lucrrilor, folosind metode rezonabile i adecvate pentru astfel de condiii fizice i va respecta orice dispoziie primit de la Inginer. Dac o astfel de dispoziie reprezint o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Ajustri]. Dac i n msura n care Antreprenorul ntlnete condiii fizice care sunt Imprevizibile, transmite ntiinarea menionat ctre Inginer i sufer ntrzieri i / sau suport Costuri datorit acestor condiii, Antreprenorul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la:


(b) plata acestor Costuri, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea unei astfel de ntiinri, inspecia i / sau investigarea acestor condiii fizice, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru (i) a conveni sau hotr dac i (n caz pozitiv) pn la ce limit aceste condiii erau Imprevizibile, i (ii) a conveni sau a hotr asupra problemelor menionate n subparagrafele (a) i (b) de mai sus, n limita stabilit. Totui, nainte de a finaliza acordul sau hotrrea asupra Costurilor suplimentare potrivit prevederilor subparagrafului (ii), Inginerul poate revedea dac alte condiii fizice n pri similare ale Lucrrilor (dac exist) au fost mai favorabile dect se putea

38

prevedea n mod rezonabil atunci cnd Antreprenorul a depus Oferta. Dac i n msura n care aceste condiii mai favorabile au fost ntlnite, Inginerul poate aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru a conveni sau a hotr asupra reducerilor de Costuri datorate acestor condiii, care pot fi incluse (ca i deduceri) n Preul Contractului i n Certificatele de Plat. Totui, efectul net al tuturor ajustrilor potrivit prevederilor subparagrafului (b) i al tuturor acestor reduceri, pentru toate condiiile fizice ntlnite n pri similare ale Lucrrilor, nu poate avea ca rezultat o reducere net a Preului Contractului. Inginerul poate lua n considerare orice dovad a condiiilor fizice prevzute de ctre Antreprenor la momentul depunerii Ofertei i pe care Antreprenorul le poate face disponibile, dar nu va fi obligat s accepte astfel de dovezi.

4.13 Drepturile de trecere i facilitile

Antreprenorul va suporta toate costurile i cheltuielile pentru drepturile de trecere speciale i / sau temporare,care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe antier. De asemenea, Antreprenorul va obine, pe riscul i cheltuiala sa, orice faciliti suplimentare din afara antierului, care i pot fi necesare n scopurile Lucrrilor.

4.14 Evitarea interferenelor

Antreprenorul nu va interfera n mod inutil sau inadecvat cu:

(a) libertatea de micare i confortul publicului, sau (b) accesul la toate drumurile i trotuarele precum i folosirea

i ocuparea acestora, indiferent dac acestea sunt publice, n posesiunea Beneficiarului sau a altora.

Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu este afectat de nicio daun, pierdere sau cheltuial (inclusiv taxe i cheltuieli legale) care ar rezulta din asemenea interferene inutile sau inadecvate.

4.15 Cile de acces Se consider c Antreprenorul s-a socotit satisfcut n privina

caracterului potrivit i disponibilitii ale cilor de acces ctre antier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradri oricror drumuri sau poduri datorate traficului Antreprenorului sau datorate Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include folosirea corespunztoare a vehiculelor i a cilor de acces. Cu excepia cazului n care se specific altfel n prezentele Condiii:

39

(a) Antreprenorul va fi responsabil (n relaia dintre Pri) pentru

orice ntreinere a cilor de acces care poate fi necesar n legtur cu folosirea acestora de ctre Antreprenor;

(b) Antreprenorul va furniza toate marcajele i indicatoarele necesare de-a lungul cilor de acces i va obine toate avizele necesare de la autoritile competente, pentru folosirea cilor de acces, a semnelor i a indicatoarelor;

(c) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nicio reclamaie care poate aprea n legtur cu folosirea oricror ci de acces sau n alt privin referitoare la oricare cale de acces;

(d) Beneficiarul nu garanteaz disponibilitatea sau caracterul potrivit al niciunei ci de acces anume, i

(e) Costurile datorate indisponibilitii sau caracterului inadecvat ale cilor de acces pentru folosirea acestora de ctre Antreprenor, vor fi suportate de Antreprenor.

4.16 Transportul Bunurilor

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare cu cel puin 21 de zile nainte de data la care vor fi livrate pe antier orice Echipament sau elemente importante ale altor Bunuri,

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, ncrcarea, transportul, primirea, descrcarea, depozitarea i protejarea tuturor Bunurilor i a altor produse necesare Lucrrilor, i

(c) Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu este afectat de nicio daun, pierdere sau cheltuial (inclusiv taxe i cheltuieli legale) care ar rezulta din transportul Bunurilor i va negocia toate reclamaiile generate de transportul acestora i va plti sumele aferente.

4.17 Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va fi responsabil pentru toate Utilajele Antreprenorului. Atunci cnd sunt aduse pe antier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate a fi destinate n mod exclusiv execuiei Lucrrilor. Antreprenorul nu va retrage de pe antier niciun Utilaj important fr consimmntul Inginerului. Totui, consimmntul nu va fi necesar pentru vehiculele care transport Bunuri sau Personal al Antreprenorului n afara antierului.

4.18 Protecia mediului

Antreprenorul va lua toate msurile rezonabile pentru protecia mediului nconjurtor (att pe antier ct i n afara acestuia) i pentru limitarea daunelor i afectrii populaiei i proprietilor, ca urmare a polurii, zgomotului i a altor consecine ale activitii

40

sale. Antreprenorul se va asigura c emisiile, descrcrile de reziduuri i deversrile rezultate din activitile Antreprenorului nu vor depi valorile indicate n Cerinele Beneficiarului i nu vor depi valorile impuse de Legea n vigoare.

4.19 Electricitate, ap i gaz

Cu excepia celor specificate mai jos, Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea electricitii, a apei i a altor servicii necesare acestuia. Antreprenorul va fi ndreptit s foloseasc, n scopurile Lucrrilor, serviciile de electricitate, ap, gaz i alte servicii care pot fi disponibile pe antier i ale cror detalii i preuri sunt menionate n Cerinele Beneficiarului. Antreprenorul, pe riscul i cheltuiala sa, va furniza orice aparat necesar pentru folosirea acestor servicii i pentru msurarea cantitilor consumate. Cantitile consumate i sumele datorate (conform preurilor menionate) pentru astfel de servicii vor fi convenite sau hotrte de Inginer n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaiile Beneficiarului] i ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri]. Antreprenorul va plti aceste sume Beneficiarului.

4.20 Utilajele Beneficiarului i Materialele asigurate gratuit

Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului Utilajele Beneficiarului (dac exist), pentru execuia Lucrrilor, n conformitate cu detaliile, modalitile i preurile indicate n Cerinele Beneficiarului. Cu excepia altor prevederi ale Cerinelor Beneficiarului:

(a) Beneficiarul va fi responsabil pentru Utilajele Beneficiarului, cu excepia faptului c

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului atunci cnd oricare membru al Personalului Antreprenorului l exploateaz, conduce, coordoneaz, l are n posesiune sau l controleaz.

Cantitile corespunztoare i sumele datorate (conform preurilor specificate) pentru folosirea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau hotrte de Inginer n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaiile Beneficiarului] i ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri]. Antreprenorul va plti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, gratuit, materialele asigurate gratuit (dac exist) n conformitate cu detaliile indicate n Cerinele

41

Beneficiarului. Beneficiarul, pe riscul i cheltuiala sa, va procure aceste materiale la termenul i n locul specificate n Contract. Apoi, Antreprenorul va inspecta vizual materialele i va transmite cu promptitudine Inginerului o ntiinare asupra oricror lipsuri, defecte sau neajunsuri ale acestor materiale. Cu excepia cazului n care se convine altfel de ctre ambele Pri, Beneficiarul va rectifica imediat lipsurile, defectele sau neajunsurile menionate n ntiinare. Dup aceast inspecie vizual, materialele asigurate gratuit vor intra n grija i custodia Antreprenorului i sub controlul su. Obligaiile Antreprenorului de a inspecta, lua n grij i custodie i de a controla aceste materiale nu vor absolvi Beneficiarul de responsabilitatea sa pentru orice lips, defect sau neajuns care nu ar aprea la o inspecie vizual.

4.21 Rapoartele de progres

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, Antreprenorul va elabora rapoarte lunare de progres i va nainta Inginerului 6 copii ale acestora. Primul raport va acoperi perioada pn la sfritul primei luni calendaristice consecutive Datei de ncepere a Lucrrilor. Ulterior, rapoartele vor fi naintate lunar, n termen de 7 zile de la ultima zi a perioadei de raportare. Raportarea va continua pn cnd Antreprenorul termin toate lucrrile cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificat n Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Fiecare raport va include:

(a) grafice i descrieri detaliate ale progresului, inclusiv fiecare etap de proiectare, Documentele Antreprenorului, achiziii, fabricaie, livrare pe antier, construcie, montaj, testare, punere n funciune i probe de exploatare,

(b) fotografii care arat stadiul de fabricaie i progresul pe antier;

(c) pentru fabricaia fiecrui element important al Echipamentelor i Materialelor, numele productorului, locul de fabricaie, procentul progresului i datele reale sau planificate pentru:

(i) nceperea fabricaiei, (ii) inspeciile de ctre Antreprenor (iii) teste, i (iv) transportul i sosirea pe antier;

(d) detaliile descrise n Sub-Clauza 6.10 [Raportri privind

42

Personalul i Utilajele Antreprenorului]; (e) copii ale documentelor de asigurare a calitii, rezultatele

testelor i certificatele de calitate pentru Materiale; (f) lista Modificrilor, ntiinrilor transmise potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaiile Beneficiarului] i ntiinrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului];

(g) statistici privind sigurana, inclusiv detalii asupra oricror incidente i activiti periculoase legate de mediul nconjurtor i de relaii cu publicul; i

(h) compararea ntre progresul real i cel planificat, cu detalii asupra oricror evenimente sau circumstane care pot periclita terminarea Lucrrilor n conformitate cu prevederile Contractului, i msurile care sunt (sau vor fi) adoptate pentru a surmonta ntrzierile.

4.22 Securitatea antierului

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va fi responsabil pentru interzicerea accesului pe antier al persoanelor neautorizate, i

(b) persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului i la Personalul Beneficiarului; i la orice alte persoane identificate, printr-o ntiinare transmis Antreprenorului de ctre Beneficiar sau Inginer, ca fiind personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe antier.

4.23 Activitile Antreprenorului pe antier

Antreprenorul va restrnge aria de desfurare a activitii n limitele antierului i n limitele oricror zone suplimentare care pot fi obinute de ctre Antreprenor i despre care Inginerul convine s fie zone de lucru. Antreprenorul va lua toate msurile de precauie necesare pentru a pstra Personalul su i Utilajele sale n interiorul antierului i al acestor zone suplimentare, i a ndeprta Personalul su i Utilajele sale din terenurile adiacente. Pe perioada execuiei Lucrrilor, Antreprenorul va pstra antierul liber de orice obstacol inutil i va depozita sau nltura Utilajele Antreprenorului i orice exces de materiale. Antreprenorul va cura i ndeprta de pe antier orice resturi, rebuturi i Lucrri Provizorii care nu mai sunt necesare. La emiterea Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor, Antreprenorul va cura i nltura, de pe acea parte a antierului i a Lucrrilor la care se refer Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale,

43

resturile, rebuturile i Lucrrile Provizorii. Antreprenorul va lsa acea parte a antierului i a Lucrrilor curat i n siguran. Totui, Antreprenorul poate pstra pe antier, pe Perioada de Notificare a Defectelor, acele Bunuri care i sunt necesare pentru ndeplinirea obligaiilor potrivit prevederilor Contractului.

4.24 Vestigii arheologice

Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare, antichitile sau structurile sau alte rmie sau lucruri de interes geologic sau arheologic descoperite pe antier vor fi ncredinate n grija i sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua msurile de precauie rezonabile pentru a preveni ca Personalul Antreprenorului sau alte persoane s nlture sau s deterioreze oricare din aceste descoperiri. La descoperirea unor astfel de obiecte sau lucruri, Antreprenorul trebuie s ntiineze cu promptitudine Inginerul care va emite dispoziii despre modul de tratare a acestora. Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i / sau suport Costuri ca urmare a respectrii acestor dispoziii, Antreprenorul va transmite o ntiinare adiional Inginerului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la: (a) prelungirea perioadei de execuie, datorat ntrzierii, potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i

(b) plata acestor Costuri, care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea acestei ntiinri adiionale, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru a conveni sau a hotr asupra acestor probleme.

5. Proiectare

5.1 Obligaii generale de proiectare

Antreprenorul va executa, si va fi responsabil pentru, proiectarea Lucrrilor. Proiectul va fi elaborat de ctre proiectani calificai, ingineri sau ali specialiti care ndeplinesc criteriile (daca exist) specificate n Cerinele Beneficiarului. Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va transmite spre consimmntul Inginerului numele si detalii relevante ale fiecrui proiectant i Subantreprenor de proiectare propui. Constructorul garanteaz c el, proiectanii i Subantreprenorii si de proiectare au experiena i capacitatea necesare pentru proiectare. Antreprenorul se angajeaz ca proiectanii s fie disponibili s

44

participe la discuii cu Inginerul n orice moment rezonabil, pn la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor relevante. La primirea unei ntiinri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [nceperea lucrrilor], Antreprenorul va studia cu atenie Cerinele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare i calculele proiectului, dac exist) precum i elementele de referin menionate n Sub-Clauza 4.7 [Poziionarea]. n termenul specificat n Anexa la Ofert, calculat de la Data de ncepere a Lucrrilor, Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare referitoare la orice eroare, greeala i alte defecte identificate n Cerinele Beneficiarului sau n aceste elemente de referin. Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va stabili dac trebuie s fie aplicate prevederile Clauzei 13 [Modificri i Ajustri] i va transmite Antreprenorului o ntiinare n consecin. Dac i n msura n care (innd cont de cost i timp) un antreprenor experimentat exercitnd toat atenia cuvenit ar fi descoperit eroarea, greeala sau celelalte defecte la examinarea antierului i a Cerinelor Beneficiarului naintea de depunerea Ofertei, atunci Durata de Execuie nu va fi prelungit iar Preul Contractului nu va fi ajustat.

5.2 Documentele Antreprenorului

Documentele Antreprenorului vor include documentele tehnice specificate n Cerinele Beneficiarului, documentele necesare pentru obinerea tuturor aprobrilor cerute de reglementare i documentele descrise n Sub-Clauza 5.6 [Documentele conforme cu execuia] si Sub-Clauza 5.7 [Man

Conditii_generaleFIDICgalben

Documents

Transcript of Conditii_generaleFIDICgalben