CONTRACT DE FURNIZARE FORŢĂ DE MUNCĂ

I. PĂRŢI

S.C. QUANTOM COM INVEST S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str Ion Câmpineanu, nr. 22, ap. 6, sector. 1, înmatriculată la O.R.C.M. Bucureşti cu nr. J 40/----------/---------------, reprezentată prin --------- (în calitate de antreprenor al obiectivului din Târgovişte str. Rodnei nr. 12), în continuare BENEFICIAR şi

S.C. BANCON S.R.L., cu sediul în Târgovişte str. Independenţei, bl. J1, Judeţul Dâmboviţa, înmatriculată la O.R.C.J. Dâmboviţa cu nr. J---/-----------------/---------------, reprezentată prin -------------------, în continuare FURNIZOR,

au încheiat prezentul contract de furnizare forţă de muncă

II. OBIECT

Obiectul contractului îl constituie punerea la dispoziţia BENEFICIARULUI de către FURNIZOR de forţă de muncă calificată pentru executarea de lucrări privind săpături mecanice şi manuale, structură de rezistenţă, izolaţii pentru fundaţii şi terase, canalizare interioară şi externă, tencuieli pentru fundaţii, zidărie interioară şi exterioară, instalaţii sanitare.

III. DURATA

Durata contractului este de 4 luni, de la data de 01.04.2000, până la data de 31.07.2000.

IV. VALOARE, PLĂŢI

Valoarea totală a contractului este de 400.000.000 lei.

Plăţile vor fi efectuate lunar, cuantificate în conformitate cu documentaţia negociată de părţi anterior încheierii prezentului contract, până la data de ----- ale lunii curente pentru luna anterioară, pe baza situaţiilor parţiale de lucrări întocmite şi semnate de cele două părţi.

În situaţia când ultima zi de plată este o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până la prima zi lucrătoare.

V. OBLIGAŢII PĂRŢI

BENEFICIARUL se obligă:

- să asigure frontul de lucru şi materialele necesare pentru construcţie, în vederea folosirii eficiente a forţei de muncă pusă la dispoziţia de către FURNIZOR şi realizarea cantităţii de manoperă aferentă valorii contractului în termenul contractual stabilit;

- să efectueze la timp plata către FURNIZOR;

- să asigure măsurile necesare de protecţia muncii şi să urmărească respectarea lor de către personalul pus la dispoziţie de către FURNIZOR;

- să întocmească la timp procesele-verbale lunar pentru cuantificarea prestaţiilor efectuate de personalul FURNIZORULUI în vederea efectuării plăţilor.

FURNIZORUL se obligă:

- să pună la dispoziţie personal calificat pentru executarea lucrărilor descrise la pct. II din prezentul contract; structura personalului, din punct de vedere numeric şi al calificării va fi stabilită de către FURNIZOR, în funcţie de stadiile şi succesiunea lucrărilor ce urmează a fi efectuate;

- să instruiască personalul propriu pus la dispoziţia BENEFICIARULUI, privind respectare normelor de protecţia muncii;

- să asigure disciplina personalului propriu pus la dispoziţia BENEFICIARULUI, privind respectarea graficului de lucrări, stabilit de comun acord cu BENEFICIARUL, să ia toate măsurile necesare, în condiţiile în care BENEFICIARUL asigură frontul de lucru şi materialele necesare, pentru îndeplinirea la termen;

- să asigure respectarea de către personalul propriu pus la dispoziţia BENEFICIARULUI, a normelor privind calitatea lucrărilor efectuate, în conformitate cu standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare, a proiectului şi a celorlalte dispoziţii legale în materia construcţiilor;

- să încheie lunar, împreună cu BENEFICIARUL, procesul-vebal de recepţie parţială a lucrărilor, iar la încetarea contractului, procesul-verbal definitiv privind lucrările efectuate;

- FURNIZORUL răspunde, în calitate de comitent, pentru toate daunele pe care personalul său pus la dispoziţia BENEFICIARULUI, le produce BENEFICIARULUI pe durata contractului.

VI. CLAUZA PENALĂ

Nerespectarea de către BENEFICIAR a termenelor de decontare prevăzute în contract se sancţionează cu o penalitate de întârziere de ------%/zi calculată la suma datorată.

Nerespectarea de către FURNIZOR, urmare a dimensionării necorespunzătoare a numărului şi structurii personalului pus la dispoziţia BENEFICIARULUI pentru executarea lucrărilor prevăzute la pct. II, a termenului contractual privind executarea lucrărilor cuprinse în documentaţia negociată de părţi anterior încheierii contractului, se sancţionează cu penalitate de -------%/zi din valoarea totală a contractului.

Penalitatea de întârziere datorată de FURNIZOR se reţine din ultima sumă datorată de către BENEFICIAR.

Penalitatea de întârziere datorată de BENEFICIAR se plăteşte odată cu plata aferentă lunii următoare celei în care s-a produs întârzierea la plată.

VII. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră este reprezentată de evenimente neprevăzute şi de neînlăturat apărute după încheierea contractului.

2

Apariţia forţei majore, care împiedică executarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, va fi notificată celeilalte părţi în termen de 5 zile de la apariţia ei, situaţia de forţă majoră urmând a fi atestată prin certificat emis de camera de comerţ şi industrie locală.

Încetarea forţei majore se notifică celeilalte părţi în termen de 3 zile de la încetarea evenimentului ce a cauzat-o.

Dacă situaţia de forţă majoră durează mai mult de ------ zile, oricare dintre părţi va putea declara în mod unilateral încetarea contractului înainte de termen.

În cazul apariţiei forţei majore, durata contractului se prelungeşte cu durata forţei majore.

VIII. ARBITRAJ

Litigiile dintre părţi privind interpretarea şi executarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în imposibilitatea unei soluţii amiabile, ele vor fi soluţionate de către Curtea de Arbitraj Internaţional Bucureşti de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulamentul curţii, dreptul aplicabil fiind dreptul român.

IX. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul contract de furnizarea forţă de muncă a fost încheiat la ------------------ la data de ---------------- în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat de reprezentanţii legali ai celor două părţi.

BENEFICIAR FURNIZOR

S.C. QUANTOM COM INVEST S.R.L. S.C. BANCON S.R.L.

3