Contract de Antrepriza

5/17/2018 Contract de Antrepriza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/contract-de-antrepriza 1/3

Contract de antrepriză

_________________ 200

mun. Chişinău

__________________________________________, numită în continuare „Client ", în persoana _____________________________________________________________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de o parte, şi______________________________

__________________________________________, numită în continuare „Antreprenor", în persoana _____________________________________________________________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de altă parte,

numite în continuare „Părţi" au încheiat prezentul acord despre următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Clientul încredinţează, iar Antreprenorul se obligă să efectueze din cont propriu, înconformitate cu condiţiile prezentului contract, o lucrare, iar Clientul se obligă să recepţionezelucrarea şi să o achite.

2. Caracterul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________. (tipul şicaracterul lucrării)

3. Cerinţele Clientului faţă de obiectul de antrepriză3.1 Obiectul de antrepriză (rezultatul lucrărilor îndeplinite conform prezentului contract)

constituie:3.2 Caracteristicile cantitative a obiectului antreprizei: __________________________

___________________________________________________________________________ 3.3 Calitatea obiectului de antrepriză trebuie să corespundă următoarelor

condiţii:_________________________________________________________________.3.4 Antreprenorul este obligat să respecte cerinţele Clientului în vederea realizării lucrării.3.5. Antreprenorul este obligat să-l informeze imediat pe Client în cazul în care

îndeplinirea cerinţelor Clientului ameninţă utilitatea lucrării.4. Utilajul, materialele şi condiţiile realizării lucrărilor4.1 Lucrările se execută din materialele Clientului, cu excepţia celor materiale care,

conform condiţiilor prezentului contract, au fost oferite de către Antreprenor.

4.2 Lucrarea se execută din următoarele materiale ale Antreprenorului:4.2.1.____________________________________________________ (cantitatea şi preţul)4.2.2. ____________________________________________________ (cantitatea şi

preţul)4.3 Calitatea materialelor Antreprenorului trebuie să corespundă ________________ (sau)

să permită realizarea cerinţelor Clientului la capitolul calitate.4.4 Riscul pierderii sau deteriorării fortuite a materialelor Antreprenorului din momentul

transmiterii îl suportă Clientul/Antreprenorul.4.5. Antreprenorul se asigură din cont propriu cu utilaj necesar pentru realizarea obiectului

antreprizei.4.6. În termen de _________ din momentul semnării prezentului contract, Clientul îi

prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum şi altedocumente necesare îndeplinirii lucrărilor.

5. Costul lucrărilor



5.1 Costul şi cheltuielile în vederea îndeplinirii lucrărilor se stabilesc conform devizuluiestimativ (Anexa nr.1 la prezentul contract) care se acoperă din contul Clientului.

5.2 În cazul necesităţii majorării devizului estimativ Antreprenorul este obligat să-linformeze în scris despre aceasta pe Client în termen de ___________ zile. La înştiinţare trebuie săfie anexate documentele ce confirmă majorarea devizului.

5.3. Clientul este obligat în termen de ________ zile după primirea înştiinţării, să-i acorde

Antreprenorului răspunsul cuvenit despre acceptarea comenzii sau despre recuzarea contractului.5.4 Costul lucrărilor la prezentul contract se indică fără TVA (inclusiv TVA).6. Remuneraţia Antreprenorului6.1. pentru realizarea antreprizei Antreprenorul primeşte de la Client o remuneraţie în sumă

de ___________________________________.6.2. Pentru îndeplinirea lucrărilor, cu _________ zile înainte, Clientul achită Antrepren-

orului o plată suplimentară în mărime de___________.7. Modul şi termenele de achitare7.1. Termenele de achitare:7.1.1 în termen de _________ din momentul semnării prezentului contract un avans înmărime de _____________ ;

7.1.2 în termen de _____________ din momentul semnării actului de primire-predare alucrărilor asigură achitarea deplină.

7.2. Modul de plată: în numerar/prin transfer/mixt.7.3. Forma achitării: (dispoziţie de plată, cec, acreditiv etc)7.4. Clientul este obligat să-l înştiinţeze pe Antreprenor despre efectuarea plăţii, în termen

de _____________ din momentul _____________ prin___________ email/fax/etc.7.5. Plata suplimentară, conform p.6.2 al prezentului contract, se achită în condiţiile 7.1-7.48. Termenele de executare lucrărilor 8.1. Antreprenorul se obligă să înceapă executarea lucrărilor în termen de __________ din

momentul acordării materialelor, documentelor necesare.8.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de __________ cu dreptul

executării anticipate.8.3. Termene intermediare: ________________________ 8.4. La finisarea executării lucrărilor antreprenorul este obligat să-l înştiinţeze înscris pe

Client despre pregătirea obiectului spre recepţionare în termen de ______________ 9. Controlul de către Client a procesului îndeplinirii lucrărilor 9.1 Antreprenorul se obligă în termen de __________ să informeze despre procesul

îndeplinirii lucrărilor.9.2 Clientul are dreptul de acces liber la lucrările Antreprenorului pentru a controla

mersul şi calitatea lucrărilor efectuate.10. Ordinea predării-primirii obiectului antreprizei

10.1. Predarea-primirea lucrărilor îndeplinite se efectuează de către părţi în baza unui act,în termen de ________ din momentul înştiinţării Clientului despre pregătirea obiectului antreprizeispre recepţionare.

10.2 Locul predării-primirii: ________________________________________________ __________________________________________________________________

10.3 Obiectul antreprizei trebuie să fie prezentat Clientului sub formă de ____________________________________________________________________________.

10.4 Furnizarea obiectului antreprizei se efectuează de Client (Antreprenor) din contul ___________ în ordinea următoare _______________________ în termen de _____________ după semnarea actului de predare-primire.

10.5 Antreprenorul este obligat să-i prezinte Clientului materialele restante, darea de seamă

cu privire la utilizarea materialelor, precum şi să transmită ultimului toată documentaţia şi deseneletehnice, acordate conform p.4.6. al prezentului contract, precum şi alte documente pertinenteobiectului de antrepriză ci semnate pe parcursul sau în legătură cu executarea acesteia.



11. Termenele de garanţie11.1 Termenul de garanţie conform prezentului contract constituie ________________ din

momentul transmiterii obiectului antreprizei.12. Termenul de valabilitate al prezentului contract12.1 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către părţi şi este

valabil pînă la momentul executării lui depline pînă la _____________________ 200 _.

12.2 Prezentul contract poate fi prelungit cu consimţărnîntul expres al părţilor.13. Responsabilităţile Părţilor 13.1 Pentru încălcarea condiţiilor prezentului contract Partea vinovată recuperează

prejudiciul adus astfel, inclusiv venitul ratat, în ordinea prevăzută de prezentul contract.13.2 Conform prezentului contract, Antreprenorul este responsabil de:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

13.3 Conform prezentului contract, Clientul este responsabil de: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

13.4 Pentru refuzul neîntemeiat unilateral de la executarea obligaţiilor sale în perioada devalabilitate a prezentului contract, partea vinovata va achita o penalitate în mărime de

____________________________________________________________________________ (cucifre şi litere).

13.5 Pentru încălcarea altor condiţii a prezentului contract partea vinovată _________________________________________________________________________..

14. Asigurarea (garantarea) obligaţiilor prezentului contract: gaj/ipoteca/asigurare/cauţiuneetc.

15. Modul de soluţionare a eventualelor litigii15.1. Toate litigiile dintre Părţi, la care nu s-a ajuns la un compromis, se soluţionează în

conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova judecătoria economică (judecătoriaarbitrară, cu indicarea concretă a instanţei sau ordinea formării componenţei ei).

15.2. Părţile stabilesc că toate pretenţiile (reclamaţiile) posibile la prezentul contract trebuiesă fie soluţionate de către părţi în termen de _____________ zile din momentul primirii

pretenţiilor (reclamaţiilor).16. Modificarea condiţiilor (clauzelor) prezentului contract16.1 Condiţiile prezentului contract au aceeaşi putere obligatorie pentru părţi şi pot fi

modificate cu acordul reciproc cu întocmirea obligatorie a înscrisului.

16.2 Nici una dintre părţi nu este în drept să transmită drepturile sale la prezentul contractunei persoane terţe fără acordul în scris al celeilalte Părţi.16.3 Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, fiind distribuite cîte

unul fiecărei părţi. După semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile,acordurile prealabile şi procese-verbale cu privire referitoare mai mult sau mai puţin la

prezentul contract, îşi pierd puterea juridică.16.4 Toate modificările textului prezentului contract au putere juridică numai în cazul

autentificării reciproce a lor de către reprezentanţii părţilor în fiecare caz aparte.17. Anexe la prezentul contract17.1. La prezentul contract se anexează - Anexa nr.1 „Devizul estimativ" pe __________

pagini.

17.2 Anexele la prezentul contract constituie părţi integrante a lui.

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.

Contract de Antrepriza

Documents

Transcript of Contract de Antrepriza