Contract de Antrepriza

CONTRACT DE ANTREPRIZATemei legal: Art. 1413, 1470 şi urm. C. civ., Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioareCAPITOLUL I: PĂRŢILE CONTRACTANTEArt. 1Societatea comercială ..............., cu sediul social în ............. nr. ........., înmatriculată în Registrul Comerţuluprin reprezentant, în calitate de ANTREPRENORSocietatea comercială ..............., cu sediul social în ............. nr. ........., înmatriculată în Registrul Comerţuluprin reprezentant, în calitate de BENEFICIAR.CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUIArt. 2a) Executarea de către ANTREPRENOR, cu materialele sale (cu materiale aduse de către BENEFICIAR), a lucrAnexa nr. 1 la prezentul contract.b) Plata preţului de către BENEFICIAR în schimbul lucrărilor executate de către ANTREPRENOR.CAPITOLUL III: OBLIGATIILE PĂRŢILORArt. 3ANTREPRENORUL se obligă să execute lucrările prevăzute în anexa nr.1 la prezentul contract.Art. 4ANTREPRENORUL rămâne proprietarul materialelor până la predarea lucrăriiBENEFICIARULUI şi suportă pagubele rezultate din distrugerea lor, în calitate de proprietar.Art. 5ANTREPRENORUL va executa şi conduce lucrările până la recepţia şi predarea lor la roşu (fără amenajări) BENEFArt. 6Începerea executării lucrărilor se poate face numai după ce a fost obţinută autorizaţia prevăzută de Legeautorizarea executării construcţiilor. Obţinerea autorizaţiei de construire şi a avizelor legale este în sarcina ANTRArt. 7BENEFICIARUL trebuie să plătească preţul lucrărilor executate de către ANTREPRENOR.Lucrările se execută pentru un preţ de deviz stabilit în raport de costul materialelor şi manopera pentru fiecare parte, potrivit documentelor de plată.BENEFICIARUL va face plata eşalonat, în avans înainte de începerea fiecărei faze a lucrărilor şi nu înainte de obde construcţie şi a avizelor legale.Plata făcută în avans va fi consemnată în fiecare proces-verbal de recepţie pentru faza lucrărilor încheiate.Plata se va face prin contul ANTREPRENORULUIArt. 8Neexecutarea la timp a lucrărilor plătite în avans, atrage obligaţia ANTREPRENORULUI la plata de daune reprcontravaloarea lucrării.CAPITOLUL IV: DURATA DE EXECUŢIEArt. 9Termenul de execuţie şi de predare integrală a lucrărilor de antrepriză este cel stabilit în Anexa 1 a prezentului Art. 10Neexecutarea în termen atrage pentru ANTREPRENOR plata de daune-interese, care se stabilesc de comun acocare s-a plătit până în acel moment de către BENEFICIAR precum şi dreptul BENEFICIARULUI de a hotărî sexecutarea lor de către alt antreprenor.CAPITOLUL V: RECEPŢIA LUCRĂRILORArt. 11Recepţia lucrărilor se face în doua etape:- recepţia pe faze de executare şi la terminarea lucrărilor- recepţia finală la terminarea perioadei de garanţieArt. 12Recepţia se face prin acordul parţilor şi se consemnează în procesul-verbal de recepţie.Recepţia construcţiei va fi îndeplinită prin certificarea realizării acesteia pe baza examinării ei nemijlocite, documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.Cartea tehnică se va întocmi de către ANTREPRENOR şi va fi predată proprietarilor construcţiei, care se obligă scompleteze la zi.Art. 13Obligaţiile ANTREPRENORULUI se consideră îndeplinite o data cu semnarea procesului-verbal de recepţie, cu ede garanţie durabile în timp.CAPITOLUL VI: CALITATEA LUCRĂRILOR DE ANTREPRIZĂArt. 14ANTREPRENORUL răspunde şi garantează calitatea lucrărilor şi a construcţiilor timp de 10 ani, pentru viciile asce se datorează naturii solului, obligându-se să remedieze în acest interval toate defectele de calitate apărutedatorate culpei BENEFICIARULUI.Pentru viciile care afectează structura de rezistenţă (şi instalaţiile aferente acesteia), răspunderea ANTREPRENpe toată durata de existentă a construcţiei, conform normelor Legii 10/1995.Art. 15ANTREPRENORUL se obligă să asigure construcţiei pe toată durata de existenţă următoarele cerinţe:- rezistenţa şi stabilitate

Deschidere document - Contract de antrepriza /01-ian-2010 - http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=08003433&Info=RG...

1 of 3 16.01.2013 12:53

- siguranţa la foc- siguranţa în exploatare- igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediuluiizolaţie termica, hidrofugă şi economia de energieprotecţie împotriva zgomotuluiToate aceste cerinţe vor fi înserate în planul de execuţie, fiind garantate de ANTREPRENOR.CAPITOLUL VII: DREPTUL DE ASISTENŢĂ ŞI VERIFICAREArt. 16BENEFICIARUL are dreptul să asiste şi să verifice modul de execuţie al lucrărilor ce fac obiectul prezentului execuţiei, iar ANTREPRENORUL este obligat să repare sau să înlocuiască lucrările, materialele care nu corespundde detaliu şi al proiectului de execuţie.Se va numi unul sau mai mulţi reprezentanţi ai BENEFICIARULUI care vor putea supraveghea execuţia lucrărirecepţia lucrărilor în conformitate cu planul de execuţie.CAPITOLUL VIII: MODIFICAREA CONTRACTULUIArt. 17Completările şi modificările aduse la acest contract nu sunt valabile şi opozabile între părţile contractante, expres din actele adiţionale semnate de ambele părţi.Art. 18ANTREPRENORUL nu execută nici o lucrare suplimentară dacă BENEFICIARUL nu aprobă devizul suplimentar şadiţional corespunzător.Dacă ANTREPRENORUL efectuează asemenea lucrări, BENEFICIARUL are dreptul să ceară dărâmarea lcheltuielilor aferente de către ANTREPRENOR.CAPITOLUL IX: ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRŢILORArt. 19ANTREPRENORUL se obligă:a) să respecte tarifele orare propuse în devizul ofertă pe toată durata de execuţie şi a derulării lucrărilor adminumai în cazul indexărilor şi majorărilor impuse de lege.b) să aplice preţurile la materiale în conformitate cu facturile de procurare.c) să schimbe, la solicitarea clientului, furnizorul (furnizorii) dacă se constată calitatea necorespunzătoare preţuri prea mari în raport cu alţi furnizori.d) să execute lucrările în întregime şi la timp după cum rezultă din planul general şi de detaliu şi din proiectul de) să păstreze neschimbat preţul la manoperă şi materiale, dacă din culpa sa, nu a respectat termenul de execfiecare fază de recepţie. Menţinerea preţurilor se face chiar dacă în perioada de execuţie peste termenii prevcontract apar dispoziţii legale de indexare a manoperei.f) să execute toate lucrările de calitate corespunzătoare, potrivit planului de executare, proiectelor, standatehnice, să efectueze probele şi încercările prevăzute de prescripţiile tehnice, cu referire la calitatea lucrărilorremedieze fără plată părţile de lucrări pe care le-a executat cu deficienţe şi abateri peste limitele prevăzute în şi prescripţii tehnice, constatate în timpul execuţiei, la recepţie sau în perioada de garanţie.g) să soluţioneze eventualele neconformităţi, defecte sau neconcordanţe apărute în fazele de execuţie. numastabilite de specialişti cu acordul BENEFICIARULUI.h) să respecte nivelul de calitate corespunzător cerinţelor impuse prin prezentul contract şi prin planul de execui) să supună la recepţie numai lucrările care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat documente j) să readucă terenurile ocupate temporar, la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.k) să deconteze materialele conform facturilor de procurare. Nu se admit alte acte în afară de facturi.l) să comunice BENEFICIARULUI data terminării lucrărilor prevăzute în prezentul contract, printr-un documentBENEFICIAR.Art. 20BENEFICIARUL se obligă:a) să asigure verificarea proiectelor şi planului de execuţie prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi.b) să efectueze recepţia pentru fiecare fază a lucrărilor la cererea ANTREPRENORULUI şi să verifice conformitateîn vederea decontării.c) să preia prin proces-verbal de predare-primire obiective sau părţi de obiective terminate la cererea lor înainteCAPITOLUL X: RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂArt. 21Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuase obligă să plătească daune-interese.Art. 22Dacă o parte nu-şi execută obligaţiile asumate prin prezentul contract, cealaltă parte poate considera contractumai înainte de punerea în întârziere a parţii care nu şi-a executat obligaţia în formele prevăzute de lege.CAPITOLUL XI: FORŢA MAJORĂArt. 23Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaprezentul contract.Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărcontractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.CAPITOLUL XII: SUBANTREPRIZAArt. 24ANTEPRENORUL nu poate încheia un contract de subantepriză decât cu acordul prealabil scris al BENEFICsubanteprenorului urmând să se facă doar cu acordul BENEFICIARULUI.Art. 25ANTEPRENORUL este răspunzător pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate prin contractulsubanteprenorul neputându-se îndrepta direct împotriva BENEFICIARULUI decât până la concurenţa eventuadatorate de beneficiar ANTEPRENORULUI.


2 of 3 16.01.2013 12:53

CAPITOLUL XIII: SOLUŢIONAREA LITIGIILORArt. 26Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretardesfiinţarea prezentului contract se va soluţiona prin arbitraj organizat de Camera de Comerţ şi Industconformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere.Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.Tribunalul Arbitral va judeca litigiul în drept, cu aplicarea legii române.Locul arbitrajului este la ...............Prezentul contract s-a încheiat la data de ..........., în ........... exemplare.

ANTREPRENOR.......................

BENEFICIAR......................


3 of 3 16.01.2013 12:53

Contract de Antrepriza

Documents

Transcript of Contract de Antrepriza