DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI · Web viewBeneficiarul lucrarii sau managerul de proiect...

Judeţul Maramureş

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ Nr.

APROB ORDONATOR DE CREDITE

PREŞEDINTE

MIRCEA MAN

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE prin Cerere de Ofertă a contractului de Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în baza HG 300/2006 , pentru execuţie lucrări, din cadrul proiectului „ Reabilitarea Spitalului Judeţean

de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”, Baia Mare Cod SMIS 11363

Responsabil legal de proiect : MIRCEA MAN

Adresa completă : CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ Baia Mare, strada Gheorghe Şincai nr. 46, Judeţul MARAMUREŞ, cod. 430311 tel/fax. 0262-212110, 211947 / 0262 – 213945, 211947 email : [email protected]

Avizat: Maria Kovacs, Director executiv Direcţia de Patrimoniu şi Logistică Andra Ştefănoiu, Consilier Direcţia de Patrimoniu şi Logistică- Compartiment achiziţii publice Dan COCOŞILĂ, Director executiv-Manager proiect Direcţia de Dezvoltare RegionalăÎntocmit : Ana Zaharia, consilier Direcţia de Dezvoltare Regională

www.inforegio.ro

1

DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Maramureş, Str. Gh.Şincai nr.46, cod poştal 430311, Baia Mare, jud. Maramureş, Tel. +4 0262211947, Fax. +4 0262211947

http://www.inforegio.ro/

Judeţul Maramureş

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE– CERERE DE OFERTĂ –

Nr. Crt.

Paşi de urmat Data previzionată

1 Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii:

întocmirea documentaţiei de atribuire; 28.01.2011

2 Transmiterea invitaţiei de participare 04.02.20113 Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire 07.02.20114 Primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire şi

răspunsul la acestea15.02.2011 ora 1400

18.02.2011ora 1400

5 Numirea comisiei de evaluare6 Primirea ofertelor 21.02.2011. ora 900

7 Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului verbal de deschidere

21.02.011 ora 1000

8 Verificarea cerinţelor minime de calificare 21.02.20119 - stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de

ofertanţi;- solicitarea completării documentelor lipsă;- primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum şi a documentelor solicitate a fi completate.

21.02.201121.02.201121.02.2011 ora 1400

24.02.2011 ora 16

10 Stabilirea operatorilor economici calificaţi 24.02.201111 Verificarea ofertelor 24.02.201112 Stabilirea clarificărilor cu privire la ofertele prezentate,

precum şi primirea răspunsurilor la acestea25.02.201125.02.2011 ora 1600

13 Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme şi precum şi pe cele admisibile

28.02.2011

14 Dacă este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaţie electronică

NA

15 Stabilire ofertă/oferte câştigătoare sau, după caz, anularea procedurii

28.02.2011

16 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 01.03.201117 Semnare contract 07.03.201118 Întocmirea dosarului de achiziţie publică 17.03.2011

www.inforegio.ro

2



Judeţul Maramureş

CUPRINS

SECŢIUNEA I – CAIETUL DE SARCINI............................................

SECŢIUNEA II – CLAUZE CONTRACTUALE................................... Contract servicii.....................

SECŢIUNEA III – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI................................

SECŢIUNEA IV – FORMULARE ŞI ANEXE.....................................

Formulare ............................................Anexe....................................................

www.inforegio.ro

3



Judeţul Maramureş

SECŢIUNEA ICAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de fiecare ofertant, propunerea tehnică. Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea contractului de achiziţie publică de Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în baza HG 300/2006 , pentru execuţie lucrări, din cadrul proiectului „ Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”, Baia MareINFORMAŢII GENERALE

CLĂDIREA: Spitalul Judeţean Baia MareAdresa: Str. G. Coşbuc Nr. 31Coordonarea în materie de securitate si sanatate trebuie sa fie organizata atât în faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cât si pe perioada executarii lucrarilor.Atunci când la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, benefi-ciarul si/sau managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii. Autoritatea contractanta: Consiliul Judeţean Maramureş, str. Gheorghe Şincai, nr.46, Baia Mare , Mara-mureş. Perioada de realizare a prestaţiei : pe toata perioada execuţiei lucrărilor de execuţie , până la recepţia la terminarea lucrărilor. Ordinul de execuţie pentru realizarea lucrărilor a fost emis în data de 11.10.2010 şi durata contractului de execuţie lucrări ,este de 20 luni.

2.INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII PENTRU CARE SE SOLICITĂ OFERTA DE COORDONARE ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE

Denumirea obiectivului de investiţii: Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

Principalele investiţii care se doresc a fi realizate prin prezentul proiect sunt: Reabilitare Corpuri de clădire Reabilitare zona principală de acces Facilităţi pentru persoane cu handicap Balustrade exterioare Rampa de acces scări Uşi duble acces principal Acces pentru pompieri în clădire

www.inforegio.ro

4



Judeţul Maramureş

Reabilitare scări exterioare Lifturi Reabilitare scări interioare Izolare termică faţade Izolare termică coloane tehnice Zone protecţie incendiu, Uşi antiincendiu, Iluminat de siguranţă Zonare antiincendiu orizontală Trape interioare aerisire Cablaje electrice verticale

3.OBIECTIVELE CONTRACTULUI Pentru a-si putea îndeplini atributiile, coordonatorii în materie de securitate si sanatate trebuie:a)sa participe la toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii;b)sa fie invitati la toate întrunirile care privesc elaborarea proiectului si realizarea lucrarii;c)sa primeasca si, daca este cazul, sa solicite managerului de proiect si antreprenorului elementele necesare îndeplinirii sarcinilor sale;d)sa întocmeasca si sa tina la zi registrul de coordonare.

Instrumente ale coordonarii, conform hotarârii nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Planul de securitate si sanatateBeneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, înainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatatePlanul de securitate si sanatate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot aparea în timpul desfasurarii activitatilor pe santier.Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie redactat înca din faza de elaborare a proiectului si trebuie tinut la zi pe toata durata efectuarii lucrarilor.Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie elaborat de coordonatorul în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.În situatia în care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta raspunde de elaborarea planului de securitate si sanatate.Pe masura ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor trebuie sa fie integrate în planul de securitate si sanatate.Planul de securitate si sanatate trebuie sa faca parte din proiectul lucrarii si sa fie adaptat continutului acestuia.Planul de securitate si sanatate trebuie:a)sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;b)sa specifice riscurile care pot aparea;c)sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;d)sa contina masuri specifice privind lucrarile care se încadreaza în una sau mai multe categorii

www.inforegio.ro

5



Judeţul Maramureş

La elaborarea planului de securitate si sanatate trebuie sa se tina seama de toate tipurile de activitati care se desfasoara pe santier .Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:a)informatii de ordin administrativ care privesc santierul si, daca este cazul, informatii care completeaza declaratia pre-alabila b)masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorii în materie de securitate si sanatate;c)identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;d)masuri specifice de securitate în munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie colectiva si individ-uala;e)amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii;f)masuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg din aces -tea;g)obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara în perimetrul santierului si în vecinatatea acestuia;h)masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului în ordine si în stare de curatenie;i)indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile de organizare luate în acest sens;j)modalitati de colaborare între antreprenori, subantreprenori si lucratorii independenti privind securitatea si sanatatea în munca.Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg din acestea trebuie sa se refere, în special, la:a)caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale;b)conditiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce priveste interferenta instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau în vecinatatea acestuia;c)limitarea manipularii manuale a sarcinilor;d)delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit daca se depoziteaza materi -ale sau substante periculoase;e)conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din darâmari, demolari si demontari;f)conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;g)utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale;h)masurile care privesc interactiunile de pe santier.Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie completat si adaptat în functie de evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.Planul de securitate si sanatate trebuie sa se afle în permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate în munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii.Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie pastrat de catre managerul de proiect timp de 5 ani de la data receptiei fi -nale a lucrariiPlanul propriu de securitate si sanatatePlanul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor.

www.inforegio.ro

6



Judeţul Maramureş

Registrul de coordonareRegistrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordonatorii în materie de se-curitate si sanatate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si deciziile luate.Dosarul de interventii ulterioareDosarul de interventii ulterioare trebuie sa cuprinda:a)documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice;b)prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare în conditii de securitate si sanatate.Declaratia prealabilaBeneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa întocmeasca o declaratie prealabila în urmatoarele situatii:a)durata lucrarilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si pe santier lucreaza simultan mai mult de 20 de lucratori;b)volumul de mâna de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi.

Atributiile coordonatorului în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrariiCoordonatorul în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, numit în conformitate cu art. 7, are urmatoarele atributii:a)sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;b)sa coordoneze punerea în aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56, într-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b);c)sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. c), în functie de evolutia lucrar-ilor si de eventualele modificari intervenite;d)sa organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activi-tatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;e)sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;f)sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;g)sa stabileasca, în colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;h)sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;i)sa stabileasca, împreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

www.inforegio.ro

7



Judeţul Maramureş

j)sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;k)sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.Coordonatorul în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii trebuie sa aiba competenta necesara exercitarii functiei:a)experienta profesionala în constructii sau în conducerea santierului de minimum 5 ani;b)formare specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 3 ani.Asistenţa tehnică în domeniul SSM:Elaborarea şi întocmirea de Convenţii de SSM cu toţi anteprenorii/subanteprenorii care desfăşoară lucrări în cadrul şantierului.Întocmirea de procese verbale de instructaj general cu toţi anteprenorii din şantier şi a fişelor colective de in-structaj cu toţi lucrătorii la începerea lucrărilor în şantierConducerea Registrului de CoordonareParticiparea la controalele effectuate de inspectorii ITM-Maramureş în cadrul şantieruluiPrezenţa zilnică pe şantier cu urmărirea modului de derulare a lucrărilor şi de respectarea regulilor/măsurilor de ssm în cadrul şantierului(poze,constatări,sesizări, măsuri)Ofertanţii se vor conforma legislaţiei şi standardelor în vigoareOfertanţii pot consulta documentaţia referitoare la execuţia lucrărilor, la sediul CJ Maramureş, str GH. Sincai Nr. 46, camera 301.

www.inforegio.ro

8



Judeţul Maramureş

SECŢIUNEA a-II-aContract de servicii

nr.______________data_______________

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între

JUDEŢUL MARAMUREŞ reprezentat prin CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ adresa sediu str. Gheorghe Şincai, nr 46, cod poştal: 430311, telefon 0262-212110, fax 0262-213945, cod fiscal: 3627315, cod SIRUES 296, cont trezorerie RO92TREZ4365077XXX004583 deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare reprezentată prin Mircea Man, Preşedinte ,în calitate de achizitor, pe de o parteşi ……... ................ ........................... ……………. denumire operatorul economic ............................................... adresă sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................ (denumirea conducătorului) funcţia...............................................în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului; e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

www.inforegio.ro

9



Judeţul Maramureş

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.3. Interpretare3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii4. Obiectul şi preţul contractului 4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în baza HG nr. 300/2006 , în cadrul proiectului “Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “ Dr.Constantin Opriş”, Baia Mare”, Cod SMIS 11363, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.Serviciile de coordonare în materie de securitate şi sănătate cuprind:

elaborarea documentaţiilor tehnice conform HG 300/2006(plan de securitate şi sănătate în muncă, registrul de coordonare a lucrărilor din cadrul şantierului, declaraţia prealabilă şi regulamentul de ordine interioară)

asistenţă tehnică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi conducerea registrului de coordonare 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor este de ............. Lei fără TVA5. Durata contractului5.1 – Durata prezentului contract este de 17 luni de la emiterea Ordinului administrativ de începere execuţie cu posibilitatea de prelungire a termenului 6. Documentele contractului6.1 - Documentele contractului sunt:

a) documentaţia de atribuire;b)propunerea tehnică şi financiarăc)grafic de execuţie şi plăţid) alte anexe la contract dacă există

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

www.inforegio.ro

10



Judeţul Maramureş

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şiii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să transmită Prestatorului în timp util, toate informaţiile necesarepentru asigurarea serviciilor angajate8.2- Achizitorul se obligă să colaboreze cu Prestatorul pentru rezolvarea situaţiilor neprevăzute.8.3 - Achizitorul se obligă să achite Prestatorului suma cuvenită din executarea prezentului contract, în termen de 28 de zile de la emiterea facturii de către acesta ,dar nu mai repede de 10 zile de la alimentarea contului de către Autoritatea Contractantă în conformitate cu prevederile Contractului de Grant.Plata se va face cu ordin de plată , în contul Prestatorului deschis la trezoreria teritorială.8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere.9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite,respectiv nu mai repede de 10 zile de la alimentarea contului de către Autoritatea Contractantă, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.Pentru nerespectarea total[ sau parţială, sau pentru efectuarea defectuoasă a vreuneia din obligaţiile contractuale asumate de către prestator, acesta se obligă să plătească Achizitorului despăgubiri în valoare de 20% din valoarea contractului9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricînd la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să

www.inforegio.ro

11



Judeţul Maramureş

nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului. 12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi, în cuantum de 7,5% din valoarea contractului fără TVA, cu valabilitate pe întraga perioadă a contractului, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau,- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, caz în care suma iniţială depusă în contul deschis la dispoziţia autorităţii contractante este de 0,5 % din valoarea contractului.( la momentul semnării contractului părţile vor conveni modul de constituire a garanţiei de bună execuţie)

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul administrativ de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorul, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data finalizării contractului prin returnarea scrisorii originale de garanţie bancară de bună execuţie sau prin transferarea sumelor reţinute în contul prestatorului.12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta depusă.(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.12. Alte responsabilităţi ale achizitorului12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

www.inforegio.ro

12



Judeţul Maramureş

13. Recepţie şi verificări 13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile legislaţiei specifice. 13.2 - Verificările vor fi efectuate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sauii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractu-lui de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a aces-tora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obli-gaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 15. Ajustarea preţului contractului1

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.15.2 - Preţul contractului nu se ajustează.16. Subcontractanţi16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract,le subcontractează de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

1 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm

www.inforegio.ro

13



Judeţul Maramureş

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.17. Forţa majoră17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.17.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.18. Soluţionarea litigiilor18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 19. Limba care guvernează contractul19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.20. Comunicări20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.21. Legea aplicabilă contractului21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

www.inforegio.ro

14



Judeţul Maramureş

(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor Prestator ............................. ..............................(semnătura autorizată) (semnătura autorizată)

LS

www.inforegio.ro

15



Judeţul Maramureş

SECŢIUNEA a III-aFIŞA DE DATE A ACHIZIŢIE

1. INFORMAŢII GENERALE AUTORITATEA CONTRACTANTĂDenumire: CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞAdresă: Str. Gh.Şincai nr.46Localitate: Baia Mare Cod poştal:

430311Ţara: România

Persoanele de contact: În atenţia Dl. Dan Cocoşilă

Telefon: +4 0262211947

E-mail: [email protected] Fax: +4 0262211947Adresa de internet: www.maramures.ro

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante□ ministere ori alte autorităţi publice centraleinclusiv cele subordonate la nivel regional sau local□ agenţii naţionale■ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică□ instituţie europeană/organizaţie internaţională□ altele (specificaţi)

□ servicii publice centrale□ apărare□ ordine publică/siguranţă naţională□ mediu □ economico-financiare□ sănătate□ construcţii şi amenajarea teritoriului□ protecţie socială□ cultură, religie şi actv. recreative□ educaţie□ activităţi relevante

□ energie□ apă□ poştă□ transport

□ altele (specificaţi)________________Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante

DA □ NU■Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

■ la adresa mai sus menţionată

www.inforegio.ro

16



http://www.maramures.ro/

mailto:[email protected]

Judeţul Maramureş

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 15.02.2011 ora 1400

Solicitările de clarificări se vor înainta prin fax şi poştă la Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str.Gh.Şincai nr.46.Data limită de afişare a răspunsului la clarificări: 18.02.2011ora 1400.Toate răspunsurile la solicitările de clarificări primite vor fi publicate în SEAP la secţiunea Documentaţie şi Clarificări aferentă invitaţiei de participare. Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţieDenumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - CNSCAdresă: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: RomâniaE-mail: [email protected] Telefon: +4 0213104641Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: + 4 0213104642Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel ClujAdresă: str. Ştefan cel Mare, nr.1 Tel: 0264-596110 Fax: 0264 - 593866Localitate: Cluj-Napoca Cod poştal: 400133 Ţara: România

Eventulalele contestaţii se pot depune: - fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor - fie la Instanţa Competentă( Se completează Formularul 18A)

I.c.Sursa de finanţare:Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit

- Bugetul Local

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □■ NU □Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea Infrastructurii SocialeDomeniul de intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

2. OBIECTUL CONTRACTULUI Descriere

2.1.1. Denumire contract: Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în

baza HG 300/2006 , pentru execuţie lucrări, din cadrul proiectului „ Reabilitarea

www.inforegio.ro

17



Judeţul Maramureş

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”, Baia Mare

2.1.2 Denumire contract şi locaţia lucrării (a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii ■Execuţie □Proiectare şi execuţie □Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □

Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □

Categoria serviciului 2A ■ pozitia 12 2B □(Se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)

Principala locaţie a lucrării:

Cod CPV□□□□□□□□

Principalul loc de livrare____________________

____________________Cod CPV □□□□□□□□

Principalul loc de prestareSpitalul Judeţean Dr. Constantin OprişCod CPV: 71356200-0

Servicii de asistenţă tehnică

2.1.3 Procedura se finalizează prin:Contract de achiziţie publică: ■Încheierea unui acord cadru: □2.1.4 Durata contractului de achiziţie publică : 17 luni de la emiterea ordinului de începere a contractului.2.1.5 Informaţii privind acordul cadru: nu este cazulAcordul cadru cu mai mulţi operatori □Nr. □□□sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator □

Durata acordului cadru:Durata în ani □□ sau luni □□□

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadruDA □ NU □

2.1.6 Divizare pe loturida □ nu ■Ofertele se depun pe:Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □

www.inforegio.ro

18



Judeţul Maramureş

Alte informatii referitoare la loturi:

2.1.7 Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■

2.2. Cantitatea sau scopul contractului2.2.1 Contractul are ca scop realizarea de Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în baza HG 300/2006 , pentru execuţie lucrări, din cadrul proiectului „ Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”, Baia MareValoare totală estimată fără TVA : 17 000 Lei sau 3 993,33 Euro fără TVA, echivalenţă

stabilită la cursul BNR din 28.01.2011, 1 Euro= 4.2571 Lei

2.2.2 Opţiuni (dacă există) da □ nu ■Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

3. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI

3.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)3.2 Contract rezervat(dacă DA scurtă descriere )3.3 Altele(dacă DA, descrieţi)

DA □ NU ■

DA □ NU ■

DA □ NU ■4. PROCEDURA

4.1 Procedura selectatăLicitaţie deschisă □Licitaţie restrânsă □Licitaţie restrânsă accelerată □Dialog competitiv □

Negociere cu anunţ de participare □Negociere fără anunţ de participare □Cerere de oferte ■Concurs de soluţii □

4.2 Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU ■ (art 163 /34)

4.3 Legislaţia aplicată: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în M.O. al României, Partea I, nr.418/15.05.2006, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G.nr.34/2006, publicată în M.O. al României, Partea I, nr.625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare

www.inforegio.ro

19



Judeţul Maramureş

Legea nr.337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.34/2006, publicată în M.O. al României, Partea I, nr.625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr.1337/2006 privind completarea H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G.nr.34/2006, publicată în M.O. al României, Partea I, nr.817/04.10.2006

O.U.G. nr.19/2009 privind unele măsuri referitoare la achiziţiile publice, publicată în M.O. al României, Partea I, nr.156/12.03.2009

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.O. al României, Partea I, nr.12/24.01.1995

5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

5.1 SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI /OFERTANTULUIÎmputernicire de semnătură

Solicitat □ Nesolicitat ■5.1.1 Declaraţii privind eligibilitateaSolicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea

(datată, semnată şi parafată) sau cazier judiciar (original, copie legalizată) Se completează Formular A ;

Certificate constatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident) (original sau copie legalizată);

Documentele solicitate vor fi emise cu maxim 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Ofertantul nu va avea datorii restante la data deschiderii ofertelor.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente.

Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de participant la Procedură (datată, semnată şi parafată). Se completează Formular 2A.

Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (datat, semnat și parafat), completat în conformitate cu Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Se va completa Formularul 3A.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular.

www.inforegio.ro

20



Judeţul Maramureş

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare (datată, semnată şi parafată) (Se completează Formular B)În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular.

5.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)Persoane juridice/fizice româneSolicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:a) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent. Certificatul constatator trebuie să certifice faptul că societatea comercială aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului sau alte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare pentru exercitarea activităţii profesionale (original sau copie legalizată);b) Certificat de înregistrare emis de Camera de Comerţ şi Industrie naţională sau teritorială sau alte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare (copie).În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest documente.

Persoane juridice /fizice străineSolicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional.Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

5. 3) Situaţia economico-financiarăInformaţii privind situaţiaeconomico-financiarăSolicitat Nesolicitat ■ IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesionalăInformaţii privind capacitatea tehnicăSolicitat ■ Nesolicitat □

Pentru depunere:Orice operator economic interesat are dreptul de a depune ofertă, în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, participând individual sau într-un grup de operatori.Pentru atribuire contract :

www.inforegio.ro

21



Judeţul Maramureş

În cazul în care oferta comună declarată câştigătoare a fost depusă de un grup de operatori economici aceştia trebuie să-şi legalizeze asocierea.Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă de calificare:

- îndeplinirea în ultimii trei (3) ani a cel puţin un (1) contract similar cu serviciile licitate;

MOD DE DOVEDIRE

-se va prezenta copie după contract-lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, cuprizând valori, perioada şi beneficiarul (Formularul C2).- prezentarea a cel puţin o (1) recomandare din partea altor beneficiari de servicii similare licitate Coordonatorul în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii trebuie sa aiba competenta necesara exercitarii functiei:a)experienta profesionala în constructii sau în conducerea santieru-lui de minimum 5 ani;b)formare specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 3 ani.MOD DE DOVEDIRE Se vor prezenta documente care să ateste abilitarea pentru SSM (certificate, diplome,în copie)

Informaţii privind subcontractanţii

Dacă este cazul se va completa Formularul D cu subcontractanţii şi specializarea acestora.

6. PREZENTAREA OFERTEI6.1. Limba de redactare a oferteiSolicitat■ Nesolicitat □

Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română.Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată şi legalizată în limba română.

6.2 Perioada de valabilitate a ofertei.Solicitat■ Nesolicitat □

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile de la data depunerii ofertei.Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de Autoritatea Contractantă. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate declarată.Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circustanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligaţia de a comunica Autorităţii Contrcatnte dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

www.inforegio.ro

22



Judeţul Maramureş

Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valavilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta.

6.3 Garanţia de participareSolicitat ■ Nesolicitat □

Cunatumul garanţiei de participare este de 200 lei. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi prelungită în mod corespunzător, în caz contrar se consideră că ofertantul şi-a retras oferta.Garanţia de participare se va constitui prin virament în contul Consiliului Judeţean Maramureş, deschis la TREZORERIA BAIA MARE, nr. RO41TREZ4365006XXX000127, sau numerar la casieria Autorităţii contractante

6.4 Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi redactată conform cerinţelor din Caietul de sarcini.Ofertanţii trebuie să prezinte următoarele:a) o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor; De asemenea se va realiza identificarea şi aproximarea riscurilor în executarea contractului (Formularul H1).b) un Program de lucru cu scurtă descriere a activităţilor principale indicând ordinea şi programarea în timp (Formularul H2)c) activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate fiecărei persoane nominalizate de către ofertant în îndeplinirea contractului precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective. Se va completa Formularul H3 şi Formular H4 cu fiecare persoana nominalizată de către ofertant în îndeplinirea contractului ).

Dacă propunerea tehnică nu satisface cerinţele caietului de sarcini, oferta va fi considerată neconformă

6.5 Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă (Formularul 10B) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi care cuprinde preţul total al serviciilor descrise în Propunerea tehnică în conformitate cu Caietul de Sarcini.Ofertantul va evidenţia preţul total/tariful ofertat pentru prestarea serviciilor după cum urmează:

- preţul total/tariful pentru prestarea serviciilor, respectiv remuneraţia personalului necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii la care se adaugă costurile pentru transportul intern şi/sau internaţional, pentru diurnă şi cazare (dacă este cazul), pentru instrumente, echipamente şi diverse consumabile, pentru asigurări, precum şi alte costuri locale şi servicii neprevăzute (Formular G1);

www.inforegio.ro

23



Judeţul Maramureş

6.6 Modul de prezentare a oferteia. Adresa la care se va depune oferta

La sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr.46, Baia Mare, cod poştal 430311

b. Data limită de depunere a ofertelor

Data limită de depunere a ofertelor este 21.02.2011. ora 900, ora locală a României- Ofertele se vor depune la cam. 24 registratură- Ofertele care sunt recepţionate de către Autoritatea Contractantă după data de

21.02.2011. ora 900, vor fi declarate întârziate, fiind returnate fără a fi deschise

- Riscurile şi forţa majoră privind transmiterea şi depunerea ofertelor revin în întregime în sarcina ofertanţilor

c. Numărul de exemplare

- Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original şi 1 exemplar în copie, prezentate pe suport de hârtie. În eventualitatea unor discrepanţe între original şi copie va prevala originalul.

d. Prezentarea ofertei Adresa la care se depune oferta:Destinatar: CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ Baia Mare, strada Gheorghe Şincai nr. 46, Judeţul MARAMUREŞ, cod. 430311tel/fax. 0262-212110, 211947 / 0262 – 213945, 211947Registratură, Camera 24Data limită pentru depunerea ofertei: 21.02.2011. ora 900

Numărul de exemplare: Număr de exemplare în original 1 (unul)Număr de exemplare în copie 1 (unul)

Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:Oferta se va depune la sediul Consiliului Judeţean Maramureş.Ofertantul va prezenta câte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc în original şi 1(una) copie, introduse într-un plic interior marcând corespunzător cu “ORIGINAL” şi respectiv “COPIE” şi cu denumirea şi adresa ofertantului. Plicurile interioare vor fi introduse într-un plic exterior sigilat şi ştampilat, marcat cu:Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în baza HG

300/2006 , pentru execuţie lucrări, din cadrul proiectului „ Reabilitarea

www.inforegio.ro

24



Judeţul Maramureş

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”, Baia Mare

a) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.02.2011. ora 1000".b) Denumirea şi adresa autorităţii contractante

Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat (1-original si 1-copie) cu:

- plicul nr. 1: documente de calificare; - plicul nr.2: propunere tehnică;- plicul nr. 3: propunere financiară. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa

ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabila şi vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Ofertanţii au obligaţia de a numerota, semna şi ştampila fiecare pagină a ofertei (atât originalul cât şi copia) precum şi de a anexa un OPIS al documentelor prezentate

Oferta va fi depusă împreună cu: 1. Scrisoare de Înaintare (Formular 1A),2. Împuternicire scrisă din partea ofertantului pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor (dacă este cazul), NU se acceptă oferte alternative.

6.7 Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire

1.Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor.

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. 3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.

6.8 Posibilitatea Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai

www.inforegio.ro

25



Judeţul Maramureş

retragerii sau modificării ofertei

înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către Autoritatea Contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia „MODIFICĂRI”.

6.9. Deschiderea ofertelor

În data de 21.02.2011. ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh.Şincai nr.46, Baia Mare, camera 220.Lămuriri suplimentare pot fi obţinute zilnic la telefon +4026211947 d-l Dan Cocoşilă sau prin e-mail: [email protected] Orice ofertant sau împuternicit are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere a ofertelor.

7. CRITERII DE ATRIBUIRE 7.1 Preţul cel mai scăzut ■ 7.2 Cea mai avantajoasă ofertă economică □

8. Atribuirea contractuluiAutoritatea Contractantă va încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită ca fiind câştigătoare pe baza criteriului: cel mai scăzut preţ8.1. Ajustarea preţului contractului DA □ NU ■

Nu se admite ajustarea preţului pe perioada de derulare a contractului de execuţie.

8.2 Constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului DA■ NU □

Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 7,5% din valoarea contractului fără TVA.Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie: pe întreaga durată de execuţie a contractului de servicii.Mod de constituire: instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sauprin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, caz în care prestatorul trebuie să deschidă un cont la dispoziţia autorităţii contractante în care va depune iniţial suma de 0,5% din preţul contractului.(la momentul semnării contractului părţile vor

www.inforegio.ro

26



mailto:[email protected]

Judeţul Maramureş

conveni modul de constituire a garanţiei de bună execuţie)

SECŢIUNEA a IV-a

FORMULARE

www.inforegio.ro

27



Judeţul Maramureş

Formular B

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organi-zată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar

sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

www.inforegio.ro

28



Judeţul Maramureş

………………………….

(semnatura autorizată )

Formular C2


DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELORPRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului

economic)declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................................................... (denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a

ofertei)

Operator economic,

www.inforegio.ro

29



Judeţul Maramureş

………… ……………….


Nr. Crt

.

Obiectul contractului

Codul CPV

Denumirea/numele beneficiarului/clientului

Adresa

Calitatea prestatorului*)

Preţul total al

contractului

Procent îndeplinit

de prestator

%

Cantitatea (U.M.)

Perioada de

derulare**)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

.....

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

www.inforegio.ro

30



Judeţul Maramureş

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULAR 2AOPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică cerere de oferte având ca obiect Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în baza HG 300/2006 , pentru execuţie lucrări, din cadrul proiectului „ Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”, Baia Mare la data de………………… organizată de Consiliul Judeţean Maramureş, particip şi depun ofertă :□ în nume propriu ;□ ca asociat în cadrul asociaţiei……………………………………………………………. ;□ ca subcontractant al ……………………………………………………………………… ;(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2.Subsemnatul declar că :□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici ;□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă(Se bifează opţiunea corespunzătoare)3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

www.inforegio.ro

31



Judeţul Maramureş

4.De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în declar în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Judeţean Maramureş str. Gh Şincai, nr.46, Baia Mare cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Data completării ...... Operator economic,

(semnătură autorizată)

www.inforegio.ro

32



Judeţul Maramureş

Formular D


DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..........................................................................................., (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................................................... (denumirea şi adresa autoritaţii contractante)cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………………...... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,

………… ……………….


Nr. Crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante

Acord subcontractor cu specimen de semnatură

www.inforegio.ro

33



Judeţul Maramureş

Operator economic,

..................... (semnatura autorizată)

Formularul 3A.CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I.Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ..............................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II.Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:1.am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;2.consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;3.fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;4.în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;5.oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;6.oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;7.oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;8.detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III.Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

www.inforegio.ro

34



Judeţul Maramureş

Ofertant,.................Data................Reprezentant/Reprezentanţi legali(semnături)

www.inforegio.ro

35



Judeţul Maramureş

Formular 10B

OPERATOR ECONOMIC__________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .................................................................................................... (denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de (denumirea serviciului)(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei) (suma in litere si in cifre) la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______________. (suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____________________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că: _ |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; _ |_| nu depunem ofertă alternativă. (se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Judeţul Maramureş

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez (semnatura)oferta pentru şi în numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)

37

Judeţul Maramureş

FORMULARUL 1A

Operator economic…………………… Înregistrat la sediul autorităţii contractante(denumirea/numele), nr. ....………..…...... / .…………….…

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către Consiliul Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă).

Ca urmare a anunţului de participare apărut în:

- SEAP, nr............ din ...................... (ziua/luna/anul)

- Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. …..... din ...................…… (ziua/luna/anul),

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în baza HG 300/2006 , pentru execuţie lucrări, din cadrul proiectului „ Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”, Baia Mare, noi ...............................…………………..….(denumirea/numele operator economic), vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul .............................................................................(tipul, seria/numărul, emitentul),

privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin

documentaţia de atribuire.

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 1 (una)

copie:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzatoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ........./………./........……

Cu stimă,

Ofertant

....................................

(semnatura autorizată)

38

Judeţul Maramureş

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele) FORMULARUL G1

DETALIEREA OFERTĂ FINANCIARĂ - RENUMERAŢIE PERSONAL NECESAR PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

pentruServicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în baza HG 300/2006 , pentru execuţie lucrări, din cadrul proiectului „ Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”, Baia Mare

,

Număr zile

lucrătoare

(estimat)

Tarif lei /zi lucrătoare

Suma / lei

Documentaţii tehnice de SSM:Planul de Securitate şi sănătate în muncăRegistrul de coordonareDosarul de intervenţii ulterioareDeclaraţia prealabilăAsistenţă tehnică lunară de SSM

Total valoare contract:

OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizată) Data completării ......................

39

Judeţul Maramureş

FORMULAR 18 A

CONTESTAŢIE - Formular pentru persoane juridice

Antet/contestator...........................Subscrisa. ............................., cu sediul în ......................................................, cod unic de înregistrare ................................., reprezentată legal prin .............................., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ...................., organizată de autoritatea contractantă ..................................., având sediul în ................,contest decizia autorităţii contractante ............................................., pe care o consider nelegală.#Motivele care stau la baza contestaţiei sunt:

- în fapt ...............................................

- în drept ..............................................

În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:...........................................................................................................................................

Reprezentat legal (nume/prenume în clar)

......................................(semnătură autorizată)

40

Judeţul Maramureş

FORMULARUL H1


Formular Propunere Tehnică

Parte descriptivă

Ofertantul va face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

În acest scop propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor;

un Program de lucru cu scurtă descriere a activităţilor principale indicând ordinea şi programarea în timp

activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective (Formularul H3 din Secţiunea IV)

41

Judeţul Maramureş

FORMULARUL H2


PROGRAM DE LUCRU PENTRU SERVICII Pentru fiecare lot:

Precizaţi localizarea sediului principal de lucru, echipamentele utilizate

Faceţi o prezentare scurtă a programului de lucru

Ataşaţi programul de execuţie detaliind activităţile relevante pe date de execuţie, resursele de personal utilizate, echipamentele necesare, etc.

42

Judeţul Maramureş

FORMULAR H3

OPERATOR ECONOMIC

............................…………

(denumirea/numele)

GRAFIC DE TIMP PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR

Nr.crt

Numele1 Funcţia Sarcina(raportări solicitate)

ziua/săptămâna/

luna

Numărul de zile/ săptămâni/luni

1 2 …..1. total 12. total 2... total ... 1) Este necesară nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere, precum şi, specialiştii cu sarcini "cheie" în îndeplinirea contractului de servicii.

Nr.crt

Denumirea activităţii Numărul de persoaneaferente fiecărei

activităţi

ziua/săptămâna/

luna

Numărul de zile/ săptămâni/luni

1 2 ….total 1total 2

total ...

Operator economic,

………………………………..

(semnatură autorizată)

43

Judeţul Maramureş

FORMULARUL H4

OPERATOR ECONOMIC

............................…………

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PERSONALUL IMPLICAT IN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Post/Nume Varsta Educatie Experienta (in cadrul

companiei)Responsabilitati importante

(proiect/valoare)

Operator economic,............................ (semnatura autorizată)

44

Judeţul Maramureş

45

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI · Web viewBeneficiarul lucrarii sau managerul de proiect...

Documents

Transcript of DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI · Web viewBeneficiarul lucrarii sau managerul de proiect...