ANEXA 1b

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 1 | 16

Condiii de Contract pentru Construcii

PENTRU CLDIRI I LUCRRI INGINERETI PROIECTATE DE CTRE BENEFICIAR Ediia 2014

CO

ND

III

SP

EC

IAL

E

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 2 | 16

CUPRINS

1 PREVEDERI GENERALE 4 1.1 Definiii 1.2 Interpretri 1.5 Prioritatea documentelor 1.7 Cesiunea 1.8 Pstrarea i furnizarea documentelor 1.12 Informaii confideniale 1.13 Respectarea legilor 2 BENEFICIARUL 5 2.5 Revendicrile Beneficiarului 3 INGINERUL 5 3.1 Responsabilitile i autoritatea Inginerului 4 ANTREPRENORUL 6 4.1 Obligaiile generale ale Antreprenorului 4.2 Garania de bun execuie 4.3 Reprezentantul Antreprenorului 4.4 Subantreprenorii 4.8 Proceduri de securitate 4.14 Evitarea afectrilor 4.17 Utilajele Antreprenorului 4.18 Protecia mediului 4.21 Rapoarte privind evoluia execuiei lucrrilor 4.23 Activitile Antreprenorului pe antier 4.25 Utiliti existente 4.26 Cartea Tehnica a construciei 6 PERSONALUL I FORA DE MUNC 8 6.1 Angajarea personalului i forei de munc 6.5 Programul de lucru 6.7 Sntatea i Securitatea Muncii 8 NCEPEREA, NTRZIEREA I SUSPENDAREA LUCRRILOR 9 8.1 nceperea lucrrilor 8.3 Programul de execuie 8.6 Ritmul evoluiei lucrrilor 8.7 Penaliti de ntrziere 8.10 Plata echipamentelor i materialelor n eventualitatea suspendrii lucrrilor 9 TESTELE LA TERMINARE 9 9.4 Rezultate necorespunztoare ale testelor la terminare 10 RECEPIA LUCRRILOR DE CTRE BENEFICIAR 9 10.1 Recepia lucrrilor i a sectoarelor de lucrri 10.2 Recepionarea unor pri de lucrri 10.3 Perturbarea testelor la terminare 10.4 Restabilirea suprafeelor de teren

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 3 | 16

11 PERIOADA DE GARANIE 11 11.1 Terminarea lucrrilor neexecutate i remedierea defeciunilor 11.7 Dreptul de acces 11.9 Procesul Verbal de recepie final 11.10 Obligaii nendeplinite 13 MODIFICRI I ACTUALIZRI 11 13.1 Dreptul de a modifica 13.2 Optimizarea proiectului 13.5 Sume provizionate 14 PREUL CONTRACTULUI I PLILE 12 14.2 Plata n avans 14.3 Prezentarea situaiilor interimare de lucrri 14.5 Echipamente i materiale destinate lucrrilor 14.6 Emiterea certificatelor de plat interimare 14.7 Plile 14.8 ntrzieri n efectuarea plilor 14.9 Plata sumelor reinute 14.10 Situaia de lucrri la terminare 14.11 Prezentarea situaiilor finale de lucrri 14.13 Emiterea certificatului final de plat 14.14 ncetarea responsabilitii Beneficiarului 15 REZILIEREA CONTRACTULUI DE CTRE BENEFICIAR 14 15.2 Rezilierea contractului de ctre Beneficiar 15.3 Evaluarea la data rezilierii 16 SUSPENDAREA I REZILIEREA CONTRACTULUI DE CTRE ANTREPRENOR 14 16.2 Rezilierea contractului de ctre Antreprenor 17 RISCURI I RESPONSABILITI 14 17.2 Responsabilitatea Antreprenorului fa de lucrri 18 ASIGURRI 15 18.1 Cerine generale pentru asigurri 18.2 Asigurarea lucrrilor i a utilajelor Antreprenorului 18.3 Asigurare mpotriva vtmrii persoanelor i a daunelor aduse proprietii 19 FORA MAJOR 15 19.2 ntiinarea forei majore 21 CONTROALE I MISIUNI DE AUDIT 15 21.1 Controale i Misiuni de Audit PREVEDERI SUPLIMENTARE 16

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 4 | 16

1 PREVEDERI GENERALE 1.1 Definiii

1.1.1 Contractul

1.1.1.1 Se terge Sub-Clauza 1.1.1.1 i se nlocuiete cu urmtoarele: Contract nseamn Acordul Contractual mpreun cu toate documentele prevzute n Sub-Clauza 1.5 [Prioritatea Documentelor].

1.1.2 Pri i Persoane

1.1.2.2 La sfritul Sub-Clauzei 1.1.2.2 se adaug urmtoarele: Beneficiar poate nsemna i Autoritate Contractant.

1.1.2.3 La sfritul Sub-Clauzei 1.1.2.3 se adaug urmtoarele: Antreprenor are acelai neles cu Contractant.

1.1.2.4 La sfritul Sub-Clauzei 1.1.2.4 se adaug urmtoarele: Inginer are acelai neles cu Consultant pentru supravegherea execuiei lucrrilor.

1.1.2.11 Se introduce o nou Sub-Clauza 1.1.2.11: Instituii Financiare nseamn instituiile bancare sau alte instituii financiare care pot asigura Beneficiarului surse de finanare.

1.1.3 Date, Teste, Perioade i Terminare

1.1.3.5 Se terge Sub-Clauza 1.1.3.5 i se nlocuiete cu urmtoarele: Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn procesul verbal ntocmit i semnat de ctre comisia de recepie numit de ctre Beneficiar, recomandnd admiterea, amnarea sau respingerea recepiei Lucrrilor, a Sectorului sau a unei pri de Lucrri (dup caz) de ctre Beneficiar potrivit Legii.

1.1.3.7 La sfritul Sub-Clauzei 1.1.3.7 se adaug urmtoarele: Perioad de Notificare a Defeciunilor va avea acelai neles cu Perioad de garanie.

1.1.3.8 Se terge Sub-Clauza 1.1.3.8 i se nlocuiete cu urmtoarele: Procesul Verbal de Recepie Final nseamn procesul verbal ntocmit i semnat de ctre comisia de recepie numit de ctre Beneficiar, recomandnd admiterea, amnarea sau respingerea recepiei finale a Lucrrilor, Sectorului sau a unei pri de Lucrri (dup caz) de ctre Beneficiar, potrivit Legii.

1.1.3.10 Se adaug o nou Sub-Clauz 1.1.3.10: Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn certificatul emis de Inginer, preciznd data la care Lucrrile sau Sectoarele au fost terminate n conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.3.11 Se adaug o nou Sub-Clauz 1.1.3.11: Certificatul de Recepie Final nseamn certificatul emis de Inginer care precizeaz data la care Antreprenorul i-a ncheiat obligaiile prevzute n Contract.

1.1.4 Moned i Pli

1.1.4.1 Se terge Sub-Clauza 1.1.4.1 i se nlocuiete cu urmtoarele: Valoare de Contract Acceptat nseamn valoarea acceptat n Acordul Contractual pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea tuturor defeciunilor."

1.1.5 Lucrri i Bunuri

1.1.5.9 Se introduce o nou Sub-Clauza 1.1.5.9 cu urmtorul coninut: Utiliti nseamn reele aeriene, de suprafa sau subterane de distribuie a serviciilor precum petrol, gaz, ap, electricitate, canalizare, telefonie i alte asemenea.

1.2 Interpretri La sfritul primului paragraf al Sub-Clauzei 1.2 se adaug un nou sub-paragraf: (e) prevederile care includ expresia Cost plus un profit rezonabil cer ca acest profit s fie a douzecea parte (5%) din acest Cost.

1.5 Prioritatea

Documentelor

Se terge primul paragraf al Sub-Clauzei 1.5 i se nlocuiete cu urmtoarele: Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii, prioritatea documentelor va fi n conformitate cu urmtoarea ordine:

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 5 | 16

(a) Acordul Contractual (b) Formularul de Ofert (c) Anexa la Ofert (d) Condiiile Speciale suplimentare (dac exist) (e) Aceste Condiii Speciale (f) Condiiile Generale (g) Clarificrile la documentaia de atribuire fcute nainte de termenul limit pentru depunerea ofertelor (dac exist) (h) Specificaiile (i) Planele (j) Propunerea financiar a Antreprenorului (dup coreciile aritmetice) (k) Listele (l) Propunerea tehnic a Antreprenorului (inclusiv Clarificrile din perioada de evaluare a ofertelor) (m) Orice alte documente care fac parte din Contract. Modificrile la documentaia de atribuire fcute nainte de termenul limit pentru depunerea ofertelor (dac exist) i actele adiionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modific.

1.7 Cesiunea Se terge sub-paragraful (a) al Sub-Clauzei 1.7.

1.8 Pstrarea i Furnizarea Documentelor

n al doilea paragraf al Sub-Clauzei 1.8 se terg cuvintele ase copii i se nlocuiesc cu patru copii.

1.12 Informaii Confideniale

La sfritul Sub-Clauzei 1.12 se adaug un nou paragraf: Antreprenorul va considera detaliile Contractului drept private i confideniale, n msura n care aceasta nu afecteaz desfurarea obligaiilor contractuale sau respectarea obligaiilor prevzute de Lege. Antreprenorul nu va publica, nu va ngdui s se publice i nu va dezvlui nicio informaie cu privire la Lucrri n nicio publicaie comercial sau tehnic, sau oricum altcumva, fr acordul prealabil, exprimat n scris, al Beneficiarului.

1.13 Respectarea Legilor

Se terge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 1.13 i se nlocuiete cu urmtoarele: (b) Antreprenorul, n numele Beneficiarului sau n nume propriu, va transmite toate ntiinrile, va plti toate taxele, impozitele i onorariile i va obine i va menine n vigoare toate autorizaiile, licenele, permisele i aprobrile n conformitate cu Legile n vigoare pentru organizarea de antier, execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i l va proteja mpotriva consecinelor datorate nendeplinirii acestor obligaii, dac acestea s-au produs din vina Antreprenorului.

2 BENEFICIARUL 2.5 Revendicrile

Beneficiarului

Se terge prima propoziie din ultimul paragraf al Sub-Clauzei 2.5 i se nlocuiete cu urmtoarele: Aceast sum poate fi dedus din Certificatele de Plat sau recuperat n baza unei facturi emise de ctre Beneficiar.

3 INGINERUL 3.1 Responsabilitile i Autoritatea Inginerului

La sfritul Sub-Clauzei 3.1 se adaug urmtoarele paragrafe: Inginerul va obine aprobarea scrisa a Beneficiarului pentru aplicarea prevederilor urmtoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Condiii: (a) Sub-Clauza 4.4: consimmntul pentru numirea sau nlocuirea oricrui Subantreprenor; (b) Sub-Clauza 8.8: suspendarea executrii unei pri de Lucrri sau a Lucrrilor; (c) Sub-Clauzele 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6: dispunerea sau aprobarea oricrei Modificri care ar face ca Preul Contractului s depeasc Valoarea de Contract Acceptat sau orice valoare de contract convenit ulterior de Beneficiar i Antreprenor n

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 6 | 16

cadrul unor acte adiionale la Contract. Prin excepie de la obligaiile prevzute mai sus, dac Inginerul consider c a survenit o situaie de urgen ce afecteaz sigurana vieii, a Lucrrilor sau a unor proprieti nvecinate, acesta poate, fr aprobarea prealabil a Beneficiarului, s dispun Antreprenorului s execute acele lucrri sau s fac toate cele necesare, n opinia Inginerului, pentru a anula sau reduce riscul i fr a-l exonera pe Antreprenor de obligaiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma imediat instruciunilor primite de la Inginer i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], Antreprenorul va avea dreptul la: (a) prelungirea duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul Contractului.

4 ANTREPRENORUL 4.1 Obligaiile Generale ale Antreprenorului

La sfritul Sub-Clauzei 4.1 se adaug un nou paragraf: Proiectul tehnic i detaliile de execuie elaborate de ctre Antreprenor vor fi verificate de ctre verificatori de proiect atestai, angajai de ctre Beneficiar. Orice aprobare sau consimmnt precum i orice verificare efectuat de ctre verificatori de proiect atestai, angajai de ctre Beneficiar, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatea pentru partea proiectat.

4.2 Garania de Bun Execuie

Se terge prima propoziie a paragrafului al doilea al Sub-Clauzei 4.2 i se nlocuiete cu urmtoarele: Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garania de Buna Execuie, n formatul agreat de Beneficiar, nu mai trziu de 14 zile de la data semnrii Acordului Contractual i va transmite o copie i Inginerului. n al treilea paragraf al Sub-Clauzei 4.2 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Certificatul de Recepie Final. Dup al patrulea paragraf al Sub-Clauzei 4.2 se adaug urmtoarele paragrafe: Garania de Bun Execuie a unei asocieri sau a unui consoriu va fi dat n numele asocierii sau consoriului. De fiecare dat cnd Inginerul stabilete, cu respectarea prevederilor Sub-Clauzei 3.1 [Responsabilitile i Autoritatea Inginerului], c Preul Contractului depete Valoarea de Contract Acceptat sau Preul Contractului stabilit anterior, n scopul prezentei Sub-Clauze, la ntiinarea Inginerului sau a Beneficiarului, Antreprenorul va majora valoarea Garaniei de Buna Execuie, n aceeai proporie, n termen de 14 zile de la ntiinare. De fiecare dat cnd valoarea Garaniei de Bun Execuie se va diminua cu sumele revendicate de Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicri, Dispute i Arbitraj], Antreprenorul va rentregi valoarea Garaniei de Buna Execuie n termen de 14 zile de la recuperarea sumelor revendicate de ctre Beneficiar. Se terge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2 i de nlocuiete cu urmtoarele: Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garania de Bun Execuie dup cum urmeaz: (i) 70 % din valoarea Garaniei de Buna Execuie n termen de 14 zile de la data emiterii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, dac Beneficiarul nu a formulat pn la acea dat nicio revendicare de executare a Garaniei de Bun Execuie i cu condiia emiterii Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor; (ii) 30 % din valoarea Garaniei de Bun Execuie la emiterea Certificatului de Recepie Final, dac Beneficiarul nu a formulat pn la acea dat nicio revendicare de executare a Garaniei de Bun Execuie.

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 7 | 16

4.3 Reprezentantul

Antreprenorului

La sfritul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 4.3 se adaug urmtoarele: n cazul n care Reprezentantul Antreprenorului sau asistenii acestuia nu vorbesc fluent limba folosit pentru comunicare impus de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea i Limba], Antreprenorul va asigura numrul necesar de interprei competeni pe toat durata programului de lucru.

4.4 Subantreprenorii Se terge primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 i de nlocuiete cu urmtoarele: Antreprenorul nu va subcontracta o valoare a Lucrrilor mai mare dect cuantumul prevzut n Anexa la Ofert. n al doilea paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se terge sub-paragraful (b) i se nlocuiete cu urmtoarele: (b) pentru numirea Subantreprenorilor propui dup semnarea Contractului i pentru nlocuirea oricrui Subantreprenor va fi obinut consimmntul prealabil al Inginerului, n urmtoarele condiii: (i) va ntiina Inginerul cu cel puin 7 zile nainte de data estimat de semnare a contractului de subantrepriz cu Subantreprenorul propus i (ii) va transmite, odat cu ntiinarea, justificrile rezonabile privind nlocuirea Subantreprenorului; n al doilea paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adaug urmtoarele: (e) la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele ncheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii declarai n Ofert; (f) contractele de subantrepriz vor fi n concordan cu condiiile de contract FIDIC, vor ndeplini condiiile din Ofert i vor constitui anexe la Contract. La sfritul Sub-Clauzei 4.4 se adaug un nou paragraf: Beneficiarul va ntiina Inginerul i Antreprenorul n termen de 7 zile cu privire la decizia de aprobare sau respingere a Subantreprenorului propus pentru numire sau nlocuire de ctre Antreprenor.

4.8 Proceduri de Securitate

n sub-paragraful (e) al Sub-Clauzei 4.8 se terg cuvintele s execute i se nlocuiesc cu s execute i s menin i la final se adaug cuvintele precum i pentru proprietarii i operatorii de Utiliti.

4.14 Evitarea Afectrilor

La sfritul primului paragraf al Sub-Clauzei 4.14 se adaug un nou sub-paragraf: (c) Utilitile existente.

4.17 Utilajele Antreprenorului

La sfritul Sub-Clauzei 4.17 se adaug urmtoarele paragrafe: n cazul n care din motive obiective se impune nlocuirea unor Utilaje de pe antier, Antreprenorul va folosi Utilaje avnd cel puin aceleai caracteristici tehnologice i de calitate cu Utilajele propuse n Ofert i nscrise n Lista/anexa inclus n Contract. Antreprenorul va transmite o ntiinare Inginerului nainte de nlocuirea Utilajelor, prin care va justifica nlocuirea i va transmite caracteristicile tehnologice i de calitate pentru Utilajele propuse pentru nlocuire.

4.18 Protecia Mediului

La sfritul Sub-Clauzei 4.18 se adaug un nou paragraf: n cazul n care Antreprenorul nu i ndeplinete obligaiile ce i revin potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Antreprenorul va suporta din surse proprii plata costurilor msurilor de remediere precum i orice daune sau afectri ca urmare a nclcrii legislaiei pentru protecia mediului sau, dup caz, va suporta costurile msurilor de remediere i daunele pe care Beneficiarul este ndreptit s le primeasc potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului].

4.21 Rapoarte privind Evoluia Execuiei Lucrrilor

n primul paragraf al Sub-Clauzei 4.21 se terg cuvintele ase exemplare i se nlocuiesc cu patru exemplare. La sfritul celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 4.21 se adaug un nou sub-paragraf: (i) detaliile prezentate n paragraful al doilea al Sub-Clauzei 14.4 [Graficul de

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 8 | 16

Execuie]. La sfritul Sub-Clauzei 4.21 se adaug urmtoarele paragrafe: Antreprenorul va nfiina i va pstra un Jurnal de antier n care, zilnic, se vor nscrie cel puin urmtoarele informaii: (i) numrul i calificarea persoanelor prezente pe antier; (ii) Utilajele Antreprenorului utilizate pe antier i Utilajele nefuncionale; (iii) Materialele expediate sau livrate i depozitate in antier precum i Materialele ncorporate n Lucrri Permanente; (iv) Lucrrile realizate; (v) Teste efectuate i probele prelevate conform Contractului; (vi) incidente i/sau accidente; (vii) probleme ntmpinate i condiii fizice imprevizibile; (viii) condiiile climatice i ntreruperile lucrrilor cauzate de condiii climatice nefavorabile excepionale. Jurnalul de antier va fi semnat de ctre Reprezentantul Antreprenorului. n cazul n care Inginerul are obieciuni/observaii cu privire la veridicitatea i completitudinea informaiilor din Jurnalul de antier, Inginerul va avea dreptul, sub semntur, s menioneze n scris obieciunile/observaiile sale n Jurnalul de antier.

4.23 Activitile Antreprenorului pe antier

La sfritul Sub-Clauzei 4.23 se adaug un nou paragraf: Antreprenorul va ntiina Beneficiarul i Inginerul cu cel puin 28 de zile nainte de nceperea operaiunilor care se nscriu n prevederile Sub-Clauzei 4.13 [Dreptul de Trecere i Faciliti], Sub-Clauzei 4.14 [Evitarea Afectrilor] i Sub-Clauzei 4.15 [Cile de Acces]. ntiinarea va include detalii despre operaiuni, program, principalele utilaje care se vor utiliza i va include copii ale tuturor autorizaiilor necesare obinute n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor].

4.25 Utiliti Existente Se adaug o noua Sub-Clauza 4.25 Utiliti Existente: Antreprenorul se oblig s cunoasc, n baza documentaiilor primite de la Beneficiar sau proprietarii de utiliti, poziia tuturor Utilitilor, nainte de nceperea oricrei lucrri prin care ar putea s afecteze Utilitile existente. Antreprenorul va fi rspunztor pentru orice daun produs din vina sa asupra Utilitilor existente, pentru care Beneficiarul sau proprietarii de utiliti au transmis documentaiile, cu excepia cazurilor n care documentaiile primite nu reflect realitatea utilitilor existente. Antreprenorul va remedia orice astfel de daun pe cheltuiala sa.

4.26 Cartea Tehnica a Construciei

Se adaug o nou Sub-Clauz 4.26 Cartea Tehnic a Construciei: Lucrrile nu vor fi considerate ca finalizate n scopul recepiei conform Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor sau a Sectoarelor de Lucrri] nainte ca Inginerul s primeasc toate documentele necesare ntocmirii Capitolului B al Crii Tehnice a Construciei.

6 PERSONALUL I FORA DE MUNC 6.1 Angajarea

Personalului i Forei de Munc

La sfritul Sub-Clauzei 6.1 se adaug urmtoarele paragrafe: Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din Ofert iar orice nlocuire se va face cu personal cu calificare i experien cel puin echivalente cu cele ale cerinelor din Contract. Reprezentantul Antreprenorului i persoanele pe care Antreprenorul le mputernicete, confirmate pe astfel de poziii la semnarea Contractului ca i personal cheie, vor fi meninute pe toat durata executrii Lucrrilor, cu excepia situaiilor n care Inginerul solicit nlocuirea din motive ntemeiate sau atunci cnd este necesar nlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex. demisie, boal, deces, etc.).

6.5 Programul de Lucru

La sfritul Sub-Clauzei 6.5 se adaug un nou paragraf: Antreprenorul va ntiina imediat Inginerul n privina oricrei modificri n Programul de Lucru menionat n Anexa la Oferta, cu excepia situaiilor prevzute n primul paragraf. Inginerul va aproba modificarea Programului de Lucru, dac modificarea nu ncalc

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 9 | 16

prevederile Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie] i va ntiina Beneficiarul.

6.7 Sntatea i Securitatea Muncii

La nceputul sub-clauzei 6.7 se introduce un nou paragraf: n termen maxim de 28 de zile de la Data de ncepere conform prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [nceperea Lucrrilor], Antreprenorul va transmite Planul propriu de Sntatea i Securitatea Muncii n conformitate cu prevederile legale, pentru aprobarea de ctre Inginer. Inginerul nu va permite derularea niciunei lucrri pe antier pn cnd acest plan nu a fost aprobat. Aprobarea Planului propriu de Sntatea i Securitatea Muncii nu l absolv pe Antreprenor de niciuna din responsabilitile sale privind sntatea i securitatea muncii pe antier.

8 NCEPEREA, NTRZIEREA I SUSPENDAREA LUCRRILOR 8.1 nceperea Lucrrilor

n a doua propoziie a primului paragraf al Sub-Clauzei 8.1 se terg cuvintele Scrisorii de Acceptare i se nlocuiesc cu Acordului Contractual.

8.3 Programul de Execuie

La sfritul primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 se adaug un nou sub-paragraf: (e) formatul digital editabil al Programului de Execuie. La sfritul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 se adaug cuvintele n termen de 28 de zile.

8.6 Ritmul Evoluiei Lucrrilor

La sfritul Sub-Clauzei 8.6 se adaug un nou paragraf: n scopul asigurrii condiiilor de respectare a Programului de Execuie a lucrrilor prin soluionarea unor probleme curente, vor fi organizate ntlniri periodice de management, lunar sau ori de cte ori este necesar. Problemele de siguran, de sntate i securitate a muncii vor fi pe agenda tuturor ntlnirilor de management. ntlnirile vor avea loc la sediul Antreprenorului sau la sediul Beneficiarului i vor fi convocate de ctre Inginer. La ntlniri vor participa reprezentani ai Beneficiarului, Antreprenorului, Inginerului, precum i ai unor entiti implicate n rezolvarea problemelor. Inginerul va stabili ordinea de zi, va conduce edina i va transmite Minuta ntlnirilor tuturor participanilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care particip la ntlnire, precizrile fcute de acestea n cadrul ntlnirii i nregistrate n cadrul Minutei nu pot modifica Contractul.

8.7 Penaliti de ntrziere

n primul paragraf al Sub-Clauzei 8.7 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor.

8.10 Plata Echipamentelor i Materialelor n

Eventualitatea

Suspendrii Lucrrilor

Se terge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 8.10 i se nlocuiete cu urmtoarele: (b) n conformitate cu instruciunile Inginerului, Antreprenorul a prezentat dovezi satisfctoare c Echipamentele si/sau Materialele sunt n proprietatea sa i nu sunt subiect al vreunei reineri sau popriri i a marcat Echipamentele i/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.

9 TESTELE LA TERMINARE 9.4 Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare

n primul paragraf al Sub-Clauzei 9.4 se terge sub-paragraful (c) i se nlocuiete cu urmtoarele: (c) sa diminueze Preul Contractului, dac Beneficiarul solicit acest lucru.

10 RECEPIA LUCRRILOR DE CTRE BENEFICIAR 10.1 Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri

Se terge Sub-clauza 10.1 i se nlocuiete cu urmtoarele: Cu excepia celor prevzute n Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepiona Lucrrile n situaia n care (i) acestea au fost terminate n conformitate cu prevederile Contractului, incluznd condiionrile descrise n

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 10 | 16

Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuie] i (ii) atunci cnd a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor prin care se recomand admiterea recepiei cu sau fr obiecii. Antreprenorul va ntiina Inginerul i Beneficiarul cu cel mult 14 zile nainte ca Lucrrile sau Sectoarele de lucrri, din punctul de vedere al Antreprenorului, s fie terminate i pregtite de recepie. Inginerul va verifica dac sunt ntrunite condiiile de recepie i va solicita Beneficiarului convocarea comisiei de recepie la Terminarea Lucrrilor sau a Sectoarelor de lucrri. Beneficiarul va organiza nceperea recepiei i va comunica Antreprenorului data stabilit i componena comisiei de recepie. Comisia de recepie va emite i va semna Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor conform Legii. Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului de ctre Inginer, n termen de 3 de zile lucrtoare de la data emiterii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor conform Legii, Inginerul: (a) va emite Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor n care va meniona data la care Lucrrile sau Sectoarele au fost terminate n conformitate cu prevederile Contractului i, dac se impune, cuantumul penalitilor de ntrziere n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], la care va anexa un exemplar din Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor prin care se recomand admiterea cu sau fr obiecii; (b) va notifica Antreprenorul despre termenul de remediere, daca recepia s-a admis cu obiecii. Antreprenorul se oblig s execute lucrrile de remediere n termenul prevzut n notificare. Dup admiterea recepiei, nainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor, Beneficiarul poate emite solicitri de remediere pentru Lucrri sau Sectoare de lucrri, altele dect cele consemnate n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, in condiiile prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor] si Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defeciunilor].

10.2 Recepia unor Pri de Lucrri

n primul paragraf al Sub-Clauzei 10.2 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor i la sfrit se adaug cuvintele cu condiia ca acea parte s fie independent din punct de vedere fizic i funcional. n al doilea paragraf al Sub-Clauzei 10.2 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i Procesului Verbal de Recepie i se nlocuiesc cu Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor, respectiv cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se terg sub-paragrafele (a), (b) i (c) i se nlocuiesc cu urmtoarele: (a) partea de lucrare care urmeaz a fi utilizat, va fi predat Beneficiarului de ctre Antreprenor pe baz de proces-verbal de predare-primire n care se va consemna starea prii de Lucrri inclusiv omisiunile i defeciunile; (b) Antreprenorul va nceta s mai aib responsabilitatea privind acea parte ncepnd cu data la care a nceput utilizarea acesteia, moment n care rspunderea va trece n sarcina Beneficiarului cu excepia omisiunilor, defeciunilor i viciilor ascunse; (c) pentru partea de lucrare preluat i utilizat de Beneficiar, Perioada de Notificare a Defeciunilor ncepe de la data terminrii remedierilor. n al treilea paragraf al Sub-Clauzei 10.2 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor. n ultimul paragraf al Sub-Clauzei 10.2 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor, respectiv cu Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor.

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 11 | 16

10.3 Perturbarea Testelor la Terminare

Se terge primul paragraf al Sub-Clauzei 10.3 i se nlocuiete cu urmtoarele: Dac Antreprenorul este mpiedicat cu mai mult de 14 zile s efectueze Testele la Terminare datorit unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest aspect. ntiinarea va include detalii care s specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate precum i detalii referitoare la natura i durata ntrzierilor sau ntreruperilor generate de aceast cauz. Se terge al doilea paragraf al Sub-Clauzei 10.3.

10.4 Restabilirea Suprafeelor de Teren

n Sub-Clauza 10.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i proces verbal i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor respectiv certificat.

11 PERIOADA DE GARANIE 11.1 Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor

n primul paragraf al Sub-Clauzei 11.1 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor.

11.7 Dreptul de Acces n Sub-Clauza 11.7 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie Final.

11.9 Procesul Verbal de Recepie Final

n primul paragraf al Sub-Clauzei 11.9 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Certificatul de Recepie Final. Dup primul paragraf al Sub-Clauzei 11.9 se adaug un nou paragraf: Beneficiarul va organiza recepia final i va comunica Antreprenorului data stabilit i componena comisiei de recepie n condiiile Legii. Comisia de recepie va emite i va semna Procesul Verbal de Recepie Final conform Legii. Se terge al doilea paragraf al Sub-Clauzei 11.9 i se nlocuiete cu urmtoarele: Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului de ctre Inginer, n termen de 3 de zile lucrtoare de la data emiterii Procesului Verbal de Recepie Final conform Legii, Inginerul va emite Certificatul de Recepie Final preciznd data la care Antreprenorul i-a ncheiat obligaiile prevzute n Contract. n ultimul paragraf al Sub-Clauzei 11.9 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Certificatul de Recepie Final.

11.10 Obligaii

Nendeplinite

n Sub-Clauza 11.10 se adaug un nou paragraf: Emiterea Certificatului de Recepie Final de ctre Inginer nu va aduce atingere rspunderii Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrrilor pe durata termenelor de garanie prevzute de Lege.

13 MODIFICRI I ACTUALIZRI 13.1 Dreptul de a Modifica

La nceputul paragrafului al treilea al Sub-Clauzei 13.1 se adaug cuvintele Cu condiia s nu fie substanial, n sensul Legii, La sfritul Sub-Clauzei 13.1 se adaug un nou paragraf: Orice Modificare sau Actualizare care implic o majorare sau diminuare a Preului Contractului se va materializa printr-un act adiional la Contract.

13.2 Optimizarea

Proiectului

La sfritul Sub-Clauzei 13.2 se adaug un nou paragraf: Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere fcut potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv n perioada necesar pentru revizuirea i aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi ndreptit la nici o prelungire a Duratei de Execuie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire i aprobare.

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 12 | 16

13.5 Sume Provizionate

La sfritul Sub-Clauzei 13.5 se adaug un nou paragraf: Atunci cnd achiziioneaz Echipamente, Materiale sau servicii conform prevederilor sub-paragrafului (b), n alt mod dect de la un Subantreprenor nominalizat, n conformitate cu prevederile Clauzei 5 [Subantreprenori Nominalizai], Antreprenorul va respecta prevederile legislaiei n domeniul achiziiilor publice.

14 PREUL CONTRACTULUI I PLILE 14.2 Plata n Avans n prima propoziie a primului paragraf al Sub-Clauzei 14.2 dup cuvintele n vederea

mobilizrii se adaug cuvintele i organizrii de antier. Se terge ultima propoziie din al treilea paragraf al Sub-Clauzei 14.2 i se nlocuiete cu urmtoarele: Aceast garanie va fi emis de o societate bancar sau de o societate de asigurri i va avea formatul anexat la Contract sau alt format agreat de ctre Beneficiar. Se terge al cincilea paragraf al Sub-Clauzei 14.2 i se nlocuiete cu urmtoarele: Fiecare plat n avans va fi recuperat prin deduceri din Certificatele de Plat n procentul specificat n Anexa la Oferta, procent care nu poate fi mai mic dect procentul n care se acord avansul. n al aselea paragraf al Sub-Clauzei 14.2 se terg cuvintele totalul diferenei rmase se va plti imediat de ctre Antreprenor Beneficiarului. i se nlocuiesc cu diferena rmas nerecuperat va deveni imediat datorat i pltibil de ctre Antreprenor Beneficiarului, iar Beneficiarul va avea dreptul, cu condiia respectrii Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], s aplice penaliti la diferena nerambursat, la nivelul penalitilor prevzute pentru datoriile bugetare n condiiile Legii i calculate pentru perioada cuprins ntre data primirii avansului de ctre Antreprenor i data la care avansul a fost recuperat n ntregime. La sfritul Sub-Clauzei 14.2 se adaug un nou paragraf: Pentru plile n avans acordate din credite bugetare n condiiile Legii i nejustificate prin Bunuri livrate, Lucrri executate i servicii prestate pn la sfritul anului, n condiiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de ctre Beneficiar i se vor restitui bugetului din care au fost avansate. n cazul nelivrrii Bunurilor, neexecutrii Lucrrilor i serviciilor angajate pentru care s-au acordat pli n avans, recuperarea sumelor de ctre Beneficiar se face cu perceperea majorrilor de ntrziere existente pentru creanele bugetare, calculate pentru perioada de cnd s-au acordat i pn s-au recuperat.

14.3 Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri

Se terge primul paragraf al Sub-Clauzei 14.3 i se nlocuiete cu urmtoarele: Antreprenorul va transmite Inginerului, n cel mult 7 zile de la sfritul perioadei de plat stabilit n Contract (sau n cel mult 7 zile de la sfritul fiecrei luni, dac nu este stabilit n Contract), o situaie de lucrri, n patru (4) exemplare, ntr-o form aprobat de ctre Inginer, n care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consider ndreptit, mpreun cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluia lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluia Lucrrilor].

14.5 Echipamente i Materiale destinate Lucrrilor

n al treilea paragraf al Sub-Clauzei 14.5 se adaug un nou sub-paragraf: (d) Echipamentele i Materialele trebuie s corespunda condiiilor de calitate impuse de standardele europene sau standardelor naionale armonizate, conform Contractului i sa fie nsoite de certificate de calitate i conformitate.

14.6 Emiterea

Certificatelor de Plat Interimare

n al doilea paragraf al Sub-Clauzei 14.6 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor. La sfritul Sub-Clauzei 14.6 se adaug urmtoarele paragrafe: Fr a lua n considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], Beneficiarul este ndreptit s corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plat.

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 13 | 16

Fr a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau n alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plat ce ar face ca valoarea cumulat aprobat pentru plat s depeasc Valoarea de Contract Acceptat sau orice valoare de contract convenit ulterior de Beneficiar i Antreprenor prin acte adiionale la Contract.

14.7 Plile Se terge primul paragraf al Sub-Clauzei 14.7 i se nlocuiete cu urmtoarele: Beneficiarul va plti Antreprenorului: (a) prima tran din plata n avans, n termen de 21 de zile dup primirea documentelor, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie] i Sub-Clauzei 14.2 [Plata n Avans], pentru plat fiind necesar ndeplinirea ambelor condiii; (b) valoarea specificat n fiecare factur corespunztoare fiecrui Certificat Interimar de Plat, n termen de 28 de zile de la data emiterii facturii de ctre Antreprenor; (c) valoarea specificat n factura corespunztoare Certificatului Final de Plat, n termen de 56 de zile de la data emiterii facturii de ctre Antreprenor. La sfritul Sub-Clauzei 14.7 se adaug urmtoarele paragrafe: De la data emiterii Certificatului de Plat de ctre Inginer, Antreprenorul trebuie s emit ctre Beneficiar o factur n valoarea specificat n Certificatul de Plat corespunztor. Beneficiarul va ntiina n cel mai scurt timp Antreprenorul despre orice corecie aplicat la valoarea Certificatului de Plat emis de ctre Inginer. Antreprenorul se oblig s restituie Beneficiarului orice sume pltite n plus fa de valoarea datorat, n termen de 28 zile de la ntiinarea Beneficiarului n baza facturii transmise Antreprenorului. n cazul n care Antreprenorul nu restituie suma datorata n termen de 28 de zile de la ntiinare, Beneficiarul va putea majora suma datorat prin adugarea dobnzilor penalizatoare, calculate prin aplicarea dobnzii Bncii Naionale a Romniei la principalele operaiuni de refinanare, aa cum este prevzut n seria C a Jurnalului Oficial al UE, n vigoare n prima zi calendaristic a lunii n care expira termenul de restituire la care se adaug 8 (opt) puncte procentuale. Dobnzile vor fi aplicate pentru perioada de timp ce se scurge ntre acea dat a plii stabilit de ctre Beneficiar (exclusiv) i data n care a fost efectuat plata (inclusiv). Orice plat parial va acoperi n primul rnd dobnzile astfel stabilite. Sumele ce trebuie restituite Beneficiarului pot fi compensate cu sumele de orice fel datorate Antreprenorului. Aceasta nu va afecta dreptul Prilor de a stabili plata n trane. Spezelor bancare contractate n urma restituirii sumelor datorate Beneficiarului vor fi n sarcina Antreprenorului.

14.8 ntrzieri n Efectuarea Plilor

Se terge paragraful al doilea al Sub-Clauzei 14.8 i se nlocuiete cu urmtoarele: Dac nu este prevzut altfel n Condiiile Speciale, aceste dobnzi vor fi calculate prin aplicarea dobnzii Bncii Naionale a Romniei la principalele operaiuni de refinanare, aa cum este prevzut n seria C a Jurnalului Oficial al UE, n vigoare n prima zi calendaristic a lunii n care suma datorat a devenit scadent, la care se adaug 8 (opt) puncte procentuale. La nceputul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 14.8 se aduga cuvintele n baza emiterii unei facturi.

14.9 Plata Sumelor Reinute

n primul paragraf al Sub-Clauzei 14.9 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor, respectiv cu Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor. n al doilea paragraf al Sub-Clauzei 14.9 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor. La sfritul Sub-Clauzei 14.9 se adaug un nou paragraf: Antreprenorul poate solicita restituirea pentru a doua jumtate din Sumele Reinute n schimbul emiterii unei garanii bancare n favoarea Beneficiarului dup emiterea Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind admiterea recepiei cu sau fr obiecii. Inginerul va aproba i Beneficiarul va efectua plata ctre Antreprenor, dup

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 14 | 16

obinerea garaniei ce va fi n formatul stabilit de ctre Beneficiar i emis de o societate bancar sau de o societate de asigurri, n valoarea i moneda egale cu cele ale plii ce trebuie efectuate.

14.10 Situaia de Lucrri la Terminare

n primul paragraf al Sub-Clauzei 14.10 se terg cuvintele 84 de zile, cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, cuvintele n ase exemplare i cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu 56 de zile, cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor, cu n patru exemplare, respectiv cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor.

14.11 Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri

n primul paragraf al Sub-Clauzei 14.11 se terg cuvintele n ase exemplare i cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu n patru exemplare, respectiv cu Certificatului de Recepie Final.

14.13 Emiterea

Certificatului Final de Plat

La sfritul Sub-Clauzei 14.13 se adaug un nou paragraf: Fr a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau n alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plat dac valoarea cumulat aprobat pentru plat depete Valoarea de Contract Acceptat sau alt valoare de contract convenit ulterior de Beneficiar i Antreprenor prin acte adiionale la Contract.

14.14 ncetarea Responsabilitii Beneficiarului

n sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 14.14 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor.

15 REZILIEREA CONTRACTULUI DE CTRE BENEFICIAR 15.2 Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar

Se terge al doilea paragraf al Sub-Clauzei 15.2 i se nlocuiete cu urmtoarele: Contractul va nceta de plin drept, fr somaie, punere n ntrziere, hotrre judectoreasc, sentin arbitral sau orice alte formaliti, la expirarea termenului de 14 zile de la transmiterea unei ntiinri ctre Antreprenor. Totui, n cazurile descrise n sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, printr-o ntiinare, rezilia Contractul imediat iar Contractul va nceta de plin drept, fr somaie, punere n ntrziere, hotrre judectoreasc, sentin arbitral sau orice alte formaliti, la primirea de ctre Antreprenor a ntiinrii de reziliere dat de Beneficiar.

15.3 Evaluarea la Data Rezilierii

La sfritul Sub-Clauzei 15.3 se adaug un nou paragraf: n termen de 84 de zile de la intrarea n vigoare a ntiinrii de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar], Inginerul va transmite Beneficiarului raportul modului de soluionare mpreun cu toate documentele justificative.

16 SUSPENDAREA I REZILIEREA CONTRACTULUI DE CTRE ANTREPRENOR 16.2 Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor

Se terge sub-paragraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 i se nlocuiete cu urmtoarele: (e) Beneficiarul nu reuete sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesiunea]. La sfritul paragrafului al doilea al Sub-Clauzei 16.2 se adaug urmtoarele: Totui, n cazurile descrise n sub-paragrafele (f) sau (g) Antreprenorul va putea, printr-o ntiinare, rezilia Contractul imediat iar Contractul va nceta de plin drept, fr somaie, punere n ntrziere, hotrre judectoreasc, sentin arbitral sau orice alte formaliti, la primirea de ctre Beneficiar a ntiinrii de reziliere dat de Antreprenor. Dac nainte de expirarea termenului de 14 zile de la ntiinarea transmis Beneficiarului, cauza pentru care Antreprenorul a notificat rezilierea este remediat, ntiinarea de reziliere nu va mai produce efecte.

17 RISCURI I RESPONSABILITI 17.2 Responsabilitatea Antreprenorului

n primul paragraf al Sub-Clauzei 17.2 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri]) i cuvintele Proces Verbal de Recepie la

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 15 | 16

fa de Lucrri Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor sau pn cnd recepia se consider admis de Beneficiar n condiiile Legii, respectiv cu Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor. n ultimul paragraf al Sub-Clauzei 17.2 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor, respectiv cu Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor.

18 ASIGURRI 18.1 Cerine Generale pentru Asigurri

n al doilea paragraf al Sub-Clauzei 18.1 se terg cuvintele Scrisorii de Acceptare i se nlocuiesc cu Acordului Contractual.

18.2 Asigurarea Lucrrilor i a Utilajelor Antreprenorului

n primul paragraf al Sub-Clauzei 18.2 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor. n al doilea paragraf al Sub-Clauzei 18.2 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie Final respectiv Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor.

18.3 Asigurare mpotriva Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse Proprietii

n primul paragraf al Sub-Clauzei 18.3 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie Final.

19 FORA MAJOR 19.2 ntiinarea Forei Majore

La sfritul primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2 se adaug urmtoarele: "i va conine toate documentele care demonstreaz existena evenimentului care a constituit Fora Major."

21 CONTROALE I MISIUNI DE AUDIT 21.1 Controale i Misiuni de Audit

Se introduce o nou Sub-Clauz 21.1 Controale i Misiuni de Audit: Pentru proiectele finanate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii Europene i/sau din fonduri ale Instituiilor Financiare, Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare i control s verifice, prin examinarea documentelor sau prin verificare la faa locului, implementarea Contractului i, dac este necesar, s efectueze un audit financiar-contabil complet, punnd la dispoziie documentele contabile i orice alt document relevant privind finanarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislaia european i romn pentru protecia intereselor financiare ale Comunitii Europene mpotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la legislaia aplicabila. Aceste verificri pot avea loc ntr-o perioada de pn la 7 ani dup plata Certificatului Final de Plat. n acest scop, Antreprenorul se oblig s permit accesul nengrdit pentru reprezentanii organelor de verificare i control pe antier sau n locurile n care Antreprenorul i desfoar activitatea, inclusiv la sistemele sale informatice i la toate documentele i la baza de date privind managementul tehnic i financiar-contabil al proiectului i va lua toate msurile necesare pentru a nlesni activitatea organelor de verificare i control. Accesul acordat reprezentanilor organelor de verificare i control se va face pe baza confidenialitii cu privire la terele pri, fr nclcarea Legii. Documentele trebuie s fie disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul trebuie s informeze Beneficiarul privind locaia documentelor.

CONDIII SPECIALE de Contract pentru Construcii Pagina 16 | 16

Antreprenorul garanteaz faptul ca drepturile organelor de verificare i control de a efectua auditri, controale i verificri, vor fi aplicabile n aceeai msur, n condiiile i n conformitate cu regulile prevzute de aceast Clauz, tuturor Subantreprenorilor sau oricror pri ce beneficiaz de fonduri nerambursabile.

PREVEDERI SUPLIMENTARE

Beneficiarii pot aduce completri n funcie de caracteristicile specifice sau particularitile fiecrui contract de lucrri, fr a aduce atingere dispoziiilor obligatorii prevzute n Condiiile Generale de Contract (Anexa 1a) amendate prin prezentele Condiii Speciale de Contract (Anexa 1b). Eventualele completri aduse de ctre Beneficiari vor fi anexate la Contract, n conformitate cu Sub-Clauza 1.5 [Prioritatea Documentelor].