Fidic Rosu

CONDIII GENERALE

FIDIC 1999

Condiii de Contract pentru

Construcii

PENTRU CLDIRI I LUCRRI INGINERETI

PROIECTATE DE CTRE BENEFICIAR

CONDIII GENERALE

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE1.1 Definiii

1.2 Interpretare

1.3 Comunicri

1.4 Legea i limba

1.5 Prioritatea documentelor

1.6 Acordul Contractual

1.7 Cesiune

1.8 Pstrarea i furnizarea documentelor

1.9 ntrzieri n transmiterea Planelor sau Dispoziiilor

1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de ctre Beneficiar

1.11 Utilizarea documentelor Beneficiarului de ctre Antreprenor

1.12 Informaii confideniale

1.13 Respectarea legilor

1.14 Responsabilitate solidar i indivizibil

2. BENEFICIARUL2.1 Dreptul de acces pe antier

2.2 Autorizaii, permise sau aprobri

2.3 Personalul Beneficiarului

2.4 Aranjamentele financiare ale Beneficiarului

2.5 Reclamaiile Beneficiarului

3. INGINERUL3.1 ndatoririle i autoritatea Inginerului

3.2 Delegarea de ctre Inginer

3.3 Dispoziiile Inginerului

3.4 nlocuirea Inginerului

3.5 Hotrri

4. ANTREPRENORUL

4.1 Obligaiile generale ale Antreprenorului

4.2 Garania de Bun Execuie

4.3 Reprezentantul Antreprenorului

4.4 Subantreprenorii

4.5 Cesiunea beneficiului contractului de subantrepriz

4.6 Cooperarea

4.7 Poziionarea

4.8 Proceduri de siguran

4.9 Asigurarea calitii

4.10Informaii despre antier

4.11Suficiena Valorii de Contract Acceptate

4.12Condiii fizice Imprevizibile

4.13 Drepturile de trecere i facilitile

4.14 Evitarea interferenelor

4.15 Cile de acces

4.16 Transportul Bunurilor

4.17 Utilajele Antreprenorului

4.18Protecia mediului

4.19 Electricitate, ap i gaz

4.20 Utilajele Beneficiarului i materialele asigurate gratuit

4.21 Rapoartele de progres

4.22 Securitatea antierului

4.23 Activitile Antreprenorului pe antier

4.24 Vestigii arheologice

5. SUBANTREPRENORII NOMINALIZAI5.1 Definiia Subantreprenorului nominalizat

5.2 Obiecii asupra nominalizrii

5.3 Plile Subantreprenorilor nominalizai

5.4 Dovada efecturii plilor

6. PERSONALUL I FORA DE MUNC6.1 Angajarea personalului i a forei de munc

6.2 Nivelul de salarizare i condiiile de munc

6.3 Persoanele n serviciul Beneficiarului

6.4 Legislaia muncii

6.5 Programul de lucru

6.6 Faciliti pentru personal i fora de munc

6.7 Sntatea i securitatea muncii

6.8 Administrarea de ctre Antreprenor

6.9 Personalul Antreprenorului

6.10Raportri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului

6.11Conduita necorespunztoare

7. ECHIPAMENTE, MATERIALE I MANOPER7.1 Modul de execuie

7.2 Probele

7.3 Inspecia

7.4 Testarea

7.5 Respingerea

7.6 Lucrrile de remediere

7.7 Proprietatea asupra Echipamentelor i Materialelor

7.8 Redevene

8. NCEPEREA, NTRZIEREA I SUSPENDAREA LUCRRILOR

8.1 nceperea Lucrrilor

8.2 Durata de Execuie

8.3 Programul de execuie

8.4 Prelungirea Duratei de Execuie

8.5 ntrzieri cauzate de autoriti

8.6 Ritmul progresului

8.7 Penaliti pentru ntrziere

8.8 Suspendarea Lucrrilor

8.9 Consecinele suspendrii

8.10Plata Echipamentelor i Materialelor n cazul suspendrii

8.11Suspendare prelungit

8.12Reluarea Lucrrilor

9. TESTE LA TERMINARE

9.1 Obligaiile Antreprenorului

9.2 ntrzieri n efectuarea testelor

9.3 Repetarea Testelor

9.4 Rezultate necorespunztoare ale Testelor la Terminare

10. RECEPIA LUCRRILOR DE CTRE BENEFICIAR10.1 Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor

10.2 Recepia unor pri ale Lucrrilor

10.3 Interferena cu Testele la Terminare

10.4 Restabilirea suprafeelor de teren

11. RESPONSABILITATEA PENTRU DEFECTE11.1 Terminarea lucrrilor neexecutate i remedierea defectelor

11.2 Costul remedierii defectelor

11.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor

11.4 Eecul n remedierea defectelor

11.5 nlturarea lucrrilor defectuoase

11.6 Teste suplimentare

11.7 Dreptul de acces

11.8 Stabilirea, de ctre Antreprenor, a cauzelor defectelor

11.9 Procesul Verbal de Recepie Final

11.10Obligaii nendeplinite

11.11 Eliberarea antierului

12. MSURAREA I EVALUAREA12.1 Msurarea Lucrrilor

12.2 Metode de msurare

12.3 Evaluarea

12.4 Omiteri

13. MODIFICRI I AJUSTRI13.1 Dreptul de a modifica

13.2 Optimizarea proiectului

13.3 Procedura de modificare

13.4 Plata n monedele stabilite

13.5 Provizioane

13.6 Lucrri n regie

13.7 Ajustri generate de schimbri ale legislaiei

13.8 Ajustri generate de schimbri ale Costurilor

14. PREUL CONTRACTULUI I PLILE14.1 Preul Contractului

14.2 Plata n avans

14.3 Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri

14.4 Graficul de pli

14.5 Echipamente i Materiale destinate Lucrrilor

14.6 Emiterea Certificatelor Interimare de Plat

14.7 Plata

14.8 ntrzieri n efectuarea plilor

14.9Plata Sumelor Reinute

14.10 Situaia de Lucrri la Terminare

14.11 Prezentarea Situaiei Finale de Lucrri

14.12 Scrisoarea de Descrcare

14.13 Emiterea Certificatului Final de Plat

14.14 ncetarea responsabilitii Beneficiarului

14.15 Monede de plat

15. REZILIEREA DE CTRE BENEFICIAR15.1 ntiinarea de remediere

15.2 Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar

15.3 Evaluarea la data rezilierii

15.4 Plata dup rezilierea de ctre Beneficiar

15.5 Dreptul Beneficiarului de a denuna unilateral Contractul

16. SUSPENDAREA I REZILIEREA DE CTRE ANTREPRENOR16.1 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrrile

16.2 Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor

16.3 ncetarea execuiei Lucrrilor i retragerea Utilajelor Antreprenorului

16.4 Plata dup rezilierea de ctre Antreprenor

17. RISCURI I RSPUNDERI17.1 Despgubiri

17.2 ngrijirea Lucrrilor de ctre Antreprenor

17.3 Riscurile Beneficiarului

17.4 Consecinele riscurilor Beneficiarului

017.5 Drepturile de proprietate intelectual i industrial

017.6 Limitarea responsabilitii

18. ASIGURRI18.1 Cerine generale pentru asigurri

18.2 Asigurarea Lucrrilor i a Utilajelor Antreprenorului

18.3 Asigurarea mpotriva vtmrii persoanelor i a daunelor aduse proprietii

18.4 Asigurarea Personalului Antreprenorului

19. FORA MAJOR19.1 Definiia Forei Majore

19.2 ntiinarea referitoare la Fora Major

19.3 Obligaia de a reduce ntrzierile la minim

19.4 Consecinele Forei Majore

19.5 Fora Major care afecteaz subantreprenorii

19.6 Rezilierea opional, plata i exonerarea

19.7 Exonerarea de implementare a Contractului prin efectul Legii

20. RECLAMAII, LITIGII I ARBITRAJ20.1 Reclamaiile Antreprenorului

20.2 Numirea Comisiei de Soluionare a Litigiilor

20.3 Eecul numirii Comisiei de Soluionare a Litigiilor

20.4 Obinerea deciziei Comisiei de Soluionare a Litigiilor

20.5 Soluionarea pe cale amiabil

20.6 Arbitrajul

20.7 Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluionare a Litigiilor

20.8 Expirarea perioadei de funcionare a Comisiei de Soluionare a Litigiilor

ANEXA

CONDIII GENERALE ALE ACORDULUI DE SOLUIONARE

A LITIGIILORCondiii Generale

Prevederi Generale

1.1 Definiiin Condiiile de Contract (prezentele Condiii), care includ Condiiile Speciale i prezentele Condiii Generale, urmtoarele cuvinte i expresii vor avea semnificaia specificat. Cuvintele care indic persoane sau pri includ societi sau alte entiti legale, cu excepia cazurilor n care contextul cere altfel.

1.1.1 Contractul

1.1.1.1Contract nseamn Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Ofert, prezentele Condiii, Specificaiile, Planele, Listele i celelalte documente (dac exist) care sunt incluse n Acordul Contractual sau n Scrisoarea de Acceptare.

1.1.1.2Acord Contractual nseamn acordul contractual (dac exist) la care se face referire n Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual].

1.1.1.3Scrisoare de Acceptare nseamn scrisoarea de acceptare oficial a Scrisorii de Ofert, semnat de ctre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre Pri, semnate de acestea. Dac nu exist o astfel de scrisoare de acceptare, expresia Scrisoare de Acceptare nseamn Acordul Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare nseamn data semnrii Acordului Contractual.

1.1.1.4Scrisoare de Ofert nseamn documentul intitulat scrisoare de ofert, care a fost completat de ctre Antreprenor i include oferta pentru Lucrri, semnat i adresat Beneficiarului.

1.1.1.5 Specificaii nseamn documentul intitulat specificaii, aa cum este inclus n Contract, i orice modificri sau adugiri ale specificaiilor n conformitate cu prevederile Contractului. Acest document indic n mod precis caracteristicile Lucrrilor.

1.1.1.6Plane nseamn planele aferente Lucrrilor, aa cum sunt incluse n Contract, precum i orice alte plane modificate sau suplimentare emise de ctre Beneficiar (sau n numele acestuia) n conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.1.7Liste nseamn documentul (documentele) intitulat(e) liste, completate de ctre Antreprenor i transmise mpreun cu Scrisoarea de Ofert, aa cum sunt incluse n Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantiti, date, tabele i liste cu tarife i / sau preuri.

1.1.1.8Ofert nseamn Scrisoarea de Ofert i toate celelaltedocumente incluse n Contract, pe care Antreprenorul le-a depus mpreun cu Scrisoarea de Ofert.

1.1.1.9Anex la Ofert nseamn formularele completate, intitulate anexa la ofert, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofert i fac parte din aceasta.

1.1.1.10Liste de Cantiti i Liste de Lucrri n Regie nseamn documentele numite astfel (dac exist), care sunt cuprinse n Liste.

1.1.2 Prile i persoanele1.1.2.1Parte nseamn Beneficiarul sau Antreprenorul, dup cum cere contextul.

1.1.2.2Beneficiar nseamn persoana numit ca beneficiar n Anexa la Ofert i succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.2.3Antreprenor nseamn persoana (persoanele) numit(e) antreprenor n Scrisoarea de Ofert acceptat de ctre Beneficiar i succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.2.4Inginer nseamn persoana desemnat de ctre Beneficiar s acioneze ca Inginer n scopurile Contractului i care este nominalizat n Anexa la Ofert, sau alt persoan desemnat uneori de ctre Beneficiar i notificat Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [nlocuirea Inginerului].

1.1.2.5Reprezentantul Antreprenorului nseamn persoana numit de ctre Antreprenor n Contract sau desemnat din cnd n cnd de ctre Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care acioneaz n numele Antreprenorului.

1.1.2.6Personalul Beneficiarului nseamn Inginerul, asistenii la care se face referire n Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de ctre Inginer] i tot restul personalului, fora de munc i ali angajai ai Inginerului sau ai Beneficiarului i oricare alt personal notificat Antreprenorului, de ctre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.

1.1.2.7Personalul Antreprenorului nseamn Reprezentantul Antreprenorului i ntregul personal pe care Antreprenorul l folosete pe antier, care poate include personalul, fora de munc, ali angajai ai Antreprenorului, ai fiecrui Subantreprenor, i orice alt personal care asist Antreprenorul la execuia Lucrrilor.

1.1.2.8Subantreprenorul nseamn orice persoan numit n Contract subantreprenor, sau orice persoan desemnat ca subantreprenor pentru o parte de Lucrri i succesorii legali ai acestor persoane.

1.1.2.9CSL nseamn o persoan sau trei persoane numite astfel n Contract, sau alt(e) persoan(e) desemnat(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Soluionare a Litigiilor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Eecul numirii Comisiei de Soluionare a Litigiilor].

1.1.2.10FIDIC nseamn Fdration Internationale des Ingnieurs-Conseils, federaia internaional a inginerilor consultani.

1.1.3 Date, teste, perioade i terminare

1.1.3.1Data de Referin nseamn data anterioar cu 28 de zile fa de ultima dat de depunere a Ofertei.

1.1.3.2Data de ncepere a Lucrrilor nseamn data notificat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [nceperea Lucrrilor].

1.1.3.3Durata de Execuie nseamn timpul pentru terminarea Lucrrilor sau a unui Sector (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuie], dup cum este specificat n Anexa la Ofert (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], calculat de la Data de ncepere a Lucrrilor.

1.1.3.4Teste la Terminare nseamn testele care sunt specificate n Contract sau sunt convenite de ambele Pri, sau dispuse ca Modificri i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] nainte ca Lucrrile sau un Sector (dup caz) s fie recepionate de ctre Beneficiar.

1.1.3.5Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar].

1.1.3.6Teste dup Terminare nseamn testele (dac exist) care sunt specificate n Contract i care sunt efectuate n conformitate cu prevederile Condiiilor Speciale dup ce Lucrrile sau un Sector (dup caz) sunt recepionate de ctre Beneficiar.

1.1.3.7Perioada de Notificare a Defectelor nseamn perioada de notificare a defectelor aprute la Lucrri sau Sectoare (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea lucrrilor neexecutate i remedierea defectelor], dup cum este specificat n Anexa la Ofert (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor], calculat de la data la care Lucrrile sau Sectoarele sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor].

1.1.3.8Proces Verbal de Recepie Final nseamn certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepie Final].

1.1.3.9Zi nseamn o zi calendaristic i an nseamn 365 de zile.

1.1.4 Moned i plat

1.1.4.1Valoarea de Contract Acceptat nseamn valoarea acceptat n Scrisoarea de Acceptare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea tuturor defectelor.

1.1.4.2Preul Contractului nseamn preul definit n Sub-Clauza 14.1 [Preul Contractului] i include ajustrile efectuate n conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.4.3Cost nseamn toate cheltuielile suportate (sau care urmeaz a fi suportate) n mod rezonabil de ctre Antreprenor, indiferent dac sunt efectuate pe sau n afara antierului, inclusiv cheltuieli indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.

1.1.4.4Certificat Final de Plat nseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plat].

1.1.4.5Situaie Final de Lucrri nseamn situaia de lucrri definit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiei Finale de Lucrri].

1.1.4.6Moned Strin nseamn o moned n care se pltete parial (sau integral) Preul Contractului, dar nu Moneda Local.

1.1.4.7Certificat Interimar de Plat nseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile], altul dect Certificatul Final de Plat.

1.1.4.8Moneda Local nseamn moneda rii.

1.1.4.9Certificat de Plat nseamn un certificat de plat emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile].

1.1.4.10Provizion nseamn o sum (dac exist) care este specificat n Contract ca provizion pentru execuia oricrei pri a Lucrrilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Provizioane].

1.1.4.11Sume Reinute nseamn sumele cumulate pe care Beneficiarul le reine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri] i le pltete potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reinute].

1.1.4.12Situaie de Lucrri nseamn situaia de lucrri transmis de ctre Antreprenor ca parte a unei solicitri potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile], pentru emiterea unui certificat de plat.

1.1.5 Lucrri i Bunuri

1.1.5.1Utilajele Antreprenorului nseamn toate aparatele, mainile, vehiculele i altele asemenea necesare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defecte. Sunt excluse Lucrrile Provizorii, Utilajele Beneficiarului (dac exist), Echipamentele, Materialele i altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente.

1.1.5.2Bunuri nseamn Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele i Lucrrile Provizorii, sau oricare din acestea, dup caz.

1.1.5.3Materiale nseamn produse de orice tip (altele dect Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente, inclusiv simpla furnizare de materiale (dac este cazul), care vor fi furnizate de ctre Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.4Lucrrile Permanente nseamn lucrrile permanente ce trebuie executate de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.5Echipamente nseamn aparatele, mainile i vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente.

1.1.5.6Sector nseamn o parte din Lucrri specificat n Anexa la Ofert ca Sector (dac exist).

1.1.5.7Lucrri Provizorii nseamn toate lucrrile provizorii de orice tip (altele dect Utilajele Antreprenorului), necesare pe antier pentru execuia i terminarea Lucrrilor Permanente i remedierea oricror defecte.

1.1.5.8Lucrri nseamn Lucrrile Permanente i Lucrrile Provizorii sau una dintre acestea, dup caz.

1.1.6. Alte definiii

1.1.6.1Documentele Antreprenorului nseamn toate notele de calcul, programele informatice i alt software, plane, manuale, modele i alte documente tehnice (dac exist), furnizate de ctre Antreprenor conform prevederilor Contractului.

1.1.6.2ara nseamn ara n care este amplasat antierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde vor fi executate Lucrrile Permanente.

1.1.6.3Utilajele Beneficiarului nseamn toate aparatele, mainile i vehiculele (dac exist) puse la dispoziie de ctre Beneficiar pentru a fi utilizate de ctre Antreprenor la execuia Lucrrilor, dup cum este indicat n Specificaii, dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepionate de ctre Beneficiar.

1.1.6.4Fora Major este definit n Clauza 19 [Fora Major].

1.1.6.5Legi nseamn toat legislaia naional (sau ale Statului), decretele, ordonanele i alte legi, reglementri i hotrri ale oricrei autoriti publice legal constituite.

1.1.6.6Garanie de Bun Execuie nseamn garania (sau garaniile, dac exist) constituit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie].

1.1.6.7antier nseamn locurile n care vor fi executate Lucrrile Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele, i oricare alte locuri specificate n Contract ca fiind parte component a antierului.

1.1.6.8Imprevizibil nseamn ceea ce nu poate fi prevzut n mod rezonabil de ctre un antreprenor cu experien, pn la data depunerii Ofertei.

1.1.6.9Modificare nseamn orice schimbare a Lucrrilor, care se dispune sau se aprob ca i modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Ajustri].

1.2 Interpretaren Contract, cu excepia situaiilor n care contextul cere altfel:

(a) cuvintele care indic un gen includ toate genurile;

(b) cuvintele care indic singularul includ i pluralul, iar cuvintele care indic pluralul includ i singularul;

(c) prevederile care includ cuvintele a conveni, convenit sau acord impun ca acel acord s fie nregistrat n scris, i

(d) scris sau n scris nseamn scris de mn, dactilografiat, tiprit sau redactat electronic, i care rezult ntr-o nregistrare permanent.

Cuvintele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate n considerare n interpretarea prezentelor Condiii.

1.3 Comunicri Ori de cte ori prezentele Condiii prevd transmiterea sau emiterea unor aprobri, certificate, consimminte, hotrri, ntiinri sau solicitri, aceste comunicri:

(a) se vor face n scris i livrate direct (cu confirmare de primire), trimise prin pot sau curier, sau transmise folosind orice sistem de transmitere electronic acceptat, dup cum este specificat n Anexa la Ofert; i

(b) vor fi livrate, trimise sau transmise la adresa de contact a destinatarului dup cum este specificat n Anexa la Ofert. Totui:

(i) dac destinatarul transmite o ntiinare de schimbare a adresei, comunicrile vor fi livrate n consecin, iar

(ii) dac destinatarul nu a specificat o alt adres atunci cnd solicit o aprobare sau un consimmnt, rspunsul poate fi trimis la adresa de la care s-a emis solicitarea.

Aprobrile, certificatele, consimmintele i hotrrile nu vor fi reinute sau ntrziate nejustificat. Atunci cnd unei Pri i se emite un certificat, emitentul va trimite o copie i celeilalte Pri. Cnd se transmite o ntiinare unei Pri, de ctre cealalt Parte sau de ctre Inginer, trebuie trimis o copie i Inginerului sau celeilalte Pri, dup caz.

1.4 Legea i limba Contractul va fi guvernat de legea rii (sau a altei jurisdicii) specificat n Anexa la Ofert.

Dac exist versiuni ale oricrei pri din Contract scrise n mai mult de o limb, va prevala versiunea n limba de referin specificat n Anexa la Ofert.

Limba folosit pentru comunicare va fi cea specificat n Anexa la Ofert. Dac nu se specific nicio limb n Anexa la Ofert, limba folosit pentru comunicri va fi limba n care este scris Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).

1.5 Prioritatea documentelor Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii, prioritatea documentelor va fi n conformitate cu urmtoarea ordine:

a) Acordul Contractual (dac exist);

b) Scrisoarea de Acceptare;

c) Scrisoarea de Ofert;

d) Condiiile Speciale;

e) Prezentele Condiii Generale;

f) Specificaiile;

g) Planele, i

h) Listele i orice alte documente care fac parte din Contract.

n caz de ambiguitate sau discrepane ale documentelor, Inginerul trebuie s emit toate clarificrile sau dispoziiile necesare.

1.6 Acordul Contractual Dac nu s-a convenit altfel, Prile vor ncheia un Acord Contractual n termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de Acceptare de ctre Antreprenor. Acordul Contractual va fi bazat pe forma anexat la Condiiile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau alte cheltuieli similare (dac exist) impuse de lege n legtur cu ncheierea Acordului Contractual vor fi suportate de Beneficiar.

1.7 CesiuneNicio Parte nu va cesiona o parte sau ntregul Contract, sau orice beneficiu sau orice alt drept n cadrul sau asupra Contractului. Totui, oricare dintre Pri:

(a) poate cesiona o parte sau ntregul Contract cu acordul prealabil al celeilalte Pri i numai la latitudinea exclusiv a acelei Pri, i

(b) poate, cu titlu de garanie constituit n favoarea unei bnci sau a unei instituii financiare, cesiona dreptul su la orice sum datorat, sau ce va deveni datorat, potrivit prevederilor Contractului.

1.8 Pstrarea i furnizarea documentelor Specificaiile i Planele se vor afla n custodia i n grija Beneficiarului. Cu excepia altor prevederi ale Contractului, dou copii ale Contractului i ale fiecrei Plane ulterioare vor fi transmise Antreprenorului, care poate face sau solicita i alte copii, pe cheltuiala sa.

Fiecare dintre Documentele Antreprenorului se va afla n custodia i n grija Antreprenorului, pn la preluarea acestora de ctre Beneficiar. Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va furniza Inginerului ase copii ale fiecrui Document al Antreprenorului.

Antreprenorul va pstra pe antier o copie a Contractului, a publicaiilor menionate n Specificaii, a Documentelor Antreprenorului (dac exist), a Planelor, a Modificrilor i a altor comunicri purtate potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente n orice moment rezonabil.

Dac o Parte ia cunotin despre o eroare sau un defect de natur tehnic ntr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuia Lucrrilor, aceast Parte va transmite cu promptitudine celeilalte Pri o ntiinare cu privire la acest defect sau eroare.

1.9 ntrzieri n transmiterea Planelor sau dispoziiilor Antreprenorul va ntiina Inginerul de fiecare dat cnd exist posibilitatea ca Lucrrile s fie ntrziate sau obstrucionate, dac o plan sau o dispoziie necesare nu sunt eliberate Antreprenorului ntr-un anumit interval de timp, care trebuie s fie rezonabil. ntiinarea va include detalii referitoare la plan sau dispoziie necesare, detalii privind motivul pentru care i termenul la care acestea ar trebui emise, precum i detalii referitoare la natura i durata ntrzierii sau obstrucionrii care pot aprea ca urmare a neprimirii la timp a planei sau dispoziiei.

Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i / sau suport Costuri ca urmare a eecului Inginerului de a furniza plana sau dispoziia notificate, ntr-un interval de timp rezonabil i specificat n ntiinarea cu detalii justificative, Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare adiional i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la:

(a) prelungirea perioadei de execuie, datorat ntrzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i

(b) plata acestor Costuri i a unui profit rezonabil, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea acestei ntiinri adiionale, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru a conveni sau a hotr asupra acestor probleme.

Dac i n msura n care eecul Inginerului a fost cauzat, totui, de orice eroare sau ntrziere a Antreprenorului, inclusiv o eroare n oricare dintre Documentele Antreprenorului, sau o ntrziere n transmiterea acestora, Antreprenorul nu va mai fi ndreptit la respectiva prelungire a perioadei de execuie, la costuri suplimentare sau profit.

1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de ctre Beneficiarn relaia dintre Pri, Antreprenorul i va pstra dreptul de autor i alte drepturi de proprietate intelectual asupra Documentelor Antreprenorului i altor documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau n numele acestuia).

Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acord Beneficiarului o licen permanent, transferabil, neexclusiv, scutit de redeven, pentru a copia, folosi i transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv pentru efectuarea de modificri i folosirea acestora. Aceast licen:

(a) va fi valabil pe ntreaga durat de via programat sau efectiv (cea mai lung din cele dou) a prilor relevante ale Lucrrilor.

(b) va conferi oricrei persoane care se afl n posesia licit a unei pri relevante a Lucrrilor, s copieze, s foloseasc i s transmit Documentele Antreprenorului n scopul finalizrii, exploatrii, ntreinerii, modificrii, ajustrii, reparrii i demolrii Lucrrilor, i

(c) n cazul Documentelor Antreprenorului care se gsesc sub forma unor programe informatice sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice calculator de pe antier sau alte locuri prevzute n Contract, inclusiv nlocuirea oricror calculatoare furnizate de ctre Antreprenor.

Documentele Antreprenorului i alte documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau n numele acestuia) nu vor fi, fr consimmntul Antreprenorului, folosite, copiate sau transmise unei tere pri de ctre Beneficiar (sau n numele acestuia), n alte scopuri dect cele permise n prezenta Sub-Clauz.

1.11 Utilizarea documentelor Beneficiarului de ctre Antreprenorn relaia dintre Pri, Beneficiarul i va pstra dreptul de autor i alte drepturi de proprietate intelectual asupra Specificaiilor, Planelor i altor documente elaborate de Beneficiar (sau n numele lui). Antreprenorul poate, pe cheltuiala sa, s copieze, s foloseasc i s i fie transmise aceste documente n scopurile Contractului. Acestea, fr consimmntul Beneficiarului, nu vor putea fi copiate, folosite sau comunicate unei tere pri de ctre Antreprenor, cu excepia situaiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

1.12 Informaii confidenialeAntreprenorul va divulga toate informaiile confideniale sau de alt natur pe care Inginerul le poate solicita n mod rezonabil pentru a verifica dac Antreprenorul respect prevederile Contractului.

1.13 Respectarea legilorn implementarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile n vigoare. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obinut (sau trebuie s obin) certificatele de urbanism, autorizaiile de construire sau alte autorizaii similare pentru Lucrrile Permanente i orice alte autorizaii descrise n Specificaii ca fiind obinute (sau n curs de obinere) de ctre Beneficiar; Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i se va asigura c Antreprenorul nu este afectat de nicio consecin datorat eecului obinerii acestor autorizaii; i

(b) Antreprenorul va transmite toate ntiinrile, va plti toate taxele, impozitele i tarifele i va obine toate autorizaiile, permisele i aprobrile, n conformitate cu Legile, pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defecte; Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu este afectat de nicio consecin datorat nendeplinirii acestor obligaii.

1.14 Responsabilitate solidar i indivizibilDac Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legii aplicabile) o asociere, consoriu sau alt grupare de dou sau mai multe persoane:

(a) aceste persoane vor fi responsabile solidar i indivizibil fa de Beneficiar pentru executarea Contractului;

(b) aceste persoane vor ntiina Beneficiarul cu privire la identitatea liderului lor, care va avea autoritatea de a-i asuma obligaii n numele i pe seama Antreprenorului i a fiecreia dintre aceste persoane; i

(c) Antreprenorul nu i va modifica componena sau statutul legal, fr consimmntul prealabil al Beneficiarului.

2.Beneficiarul

2.1 Dreptul de acces pe antierBeneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la toate prile antierului i posesiunea lor, n termenul (sau termenele) specificat(e) n Anexa la Ofert. Acest drept i aceast posesiune pot s nu fie acordate n mod exclusiv Antreprenorului. Dac potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita s acorde (Antreprenorului) posesiunea unor fundaii, structuri, echipamente sau mijloace de acces, Beneficiarul va trebui s acioneze astfel la termenul i n condiiile indicate n Specificaii. Totui, Beneficiarul poate refuza s acorde dreptul de acces sau posesiunea pn la primirea Garaniei de Bun Execuie.

Dac niciun astfel de termen nu este specificat n Anexa la Ofert, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe antier i posesiunea lui la termene care s permit Antreprenorului s acioneze n conformitate cu programul transmis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de execuie].

Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i / sau suport Costuri ca urmare a eecului Beneficiarului de a acorda acest drept de acces sau posesiune, Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la:



Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru a conveni sau a hotr asupra acestor probleme.

Totui, dac i n msura n care eecul Beneficiarului a fost cauzat de orice eroare sau ntrziere a Antreprenorului, inclusiv o eroare n oricare dintre Documentele Antreprenorului, sau o ntrziere n transmiterea acestora, Antreprenorul nu va mai fi ndreptit la respectiva prelungire a perioadei de execuie, la costuri suplimentare sau profit.

2.2 Autorizaii, permise sau aprobriBeneficiarul (unde este n msur) va asigura Antreprenorului, la solicitarea acestuia, asisten rezonabil:

(a) prin obinerea de copii dup Legile rii care sunt relevante n privina Contractului dar care nu sunt disponibile n mod direct i uor, i

(b) pentru obinerea de ctre Antreprenor a oricror autorizaii, permise sau aprobri necesare potrivit prevederilor Legilor rii:

(i) pe care Antreprenorul trebuie s le obin potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor],

(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv proceduri vamale, i

(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului atunci cnd sunt retrase de pe antier.

2.3 Personalul BeneficiaruluiBeneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului i ali antreprenori ai Beneficiarului aflai pe antier:

(a) s coopereze la eforturile Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Cooperarea], i

(b) s aplice msuri similare cu cele pe care trebuie s le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor subparagrafelor (a), (b) i (c) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de siguran] i potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.18 [Protecia mediului].

2.4 Aranjamentele financiare ale BeneficiaruluiBeneficiarul va prezenta, n 28 de zile de la primirea oricrei solicitri din partea Antreprenorului, dovezile rezonabile prin care se arat c au fost stabilite i sunt meninute aranjamentele financiare care vor permite Beneficiarului s plteasc Preul Contractului (estimat pn la momentul respectiv) n conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile]. Dac Beneficiarul intenioneaz s schimbe semnificativ aranjamentele sale financiare, acesta trebuie s ntiineze Antreprenorul i s prezinte detaliile necesare.

2.5 Reclamaiile BeneficiaruluiDac Beneficiarul se consider ndreptit la orice plat potrivit prevederilor oricrei Clauze din prezentele Condiii sau altfel n legtur cu Contractul i / sau la orice prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor, Beneficiarul sau Inginerul vor transmite Antreprenorului o ntiinare i vor prezenta detaliile necesare. Totui, ntiinarea nu este necesar pentru pli datorate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, ap i gaz], potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului i materiale asigurate gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor.

ntiinarea va fi transmis fr ntrziere dup ce Beneficiarul a luat cunotin de evenimentul sau circumstanele care genereaz reclamaia. O ntiinare legat de prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor trebuie s fie transmis nainte de expirarea acestei perioade.

Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza reclamaiei sau alt baz de fundamentare a acesteia i trebuie s includ o justificare a sumei i / sau prelungirii la care Beneficiarul consider c este ndreptit n legtur cu Contractul. n continuare, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru a conveni sau a hotr (i) suma (dac este cazul) pe care Beneficiarul este ndreptit s o primeasc de la Antreprenor i / sau (ii) prelungirea (dac este cazul) Perioadei de Notificare a Defectelor n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor].

Aceast sum poate fi inclus n Preul Contractului i n Certificatele de Plat ca o deducere. Beneficiarul nu este ndreptit s compenseze sau s fac o deducere dintr-o sum aprobat ntr-un Certificat de Plat, sau s emit o reclamaie mpotriva Antreprenorului In alt mod dect n conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.

3. Inginerul

3.1 ndatoririle i autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va ndeplini ndatoririle care i revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu calificare corespunztoare i alt personal de specialitate care s aib competena de a-i ndeplini ndatoririle.

Inginerul nu are autoritatea de a amenda Contractul.

Inginerul va exercita autoritatea atribuit Inginerului conform celor specificate n, sau care rezult n mod necesar din, Contract. Dac, pentru anumite atribuii, Inginerul trebuie s obin aprobarea Beneficiarului nainte de a-i exercita autoritatea, aceste cerine vor fi specificate n Condiiile Speciale. Beneficiarul se oblig s nu impun alte constrngeri asupra autoritii Inginerului, cu excepia celor convenite cu Antreprenorul.

Totui, de fiecare dat cnd Inginerul i exercit o autoritate specific pentru care este necesar aprobarea Beneficiarului, se va considera (pentru scopurile Contractului) c aprobarea Beneficiarului a fost dat.

Cu excepia cazului n care se specific altfel n prezentele Condiii:

(a) de fiecare dat cnd i ndeplinete ndatoririle sau i exercit autoritatea, specificat n sau care rezult n mod necesar din Contract, se va considera c Inginerul acioneaz n numele Beneficiarului;

(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de orice ndatoriri, obligaii sau rspunderi prevzute n Contract; i

(c) orice aprobare, verificare, certificat, consimmnt, examinare, inspecie, dispoziie, ntiinare, propunere, solicitare, test sau alte aciuni similare ale Inginerului (inclusiv lipsa dezaprobrii) nu va absolvi Antreprenorul de nicio rspundere pe care acesta o are potrivit prevederilor Contractului, inclusiv rspunderea pentru erori, omisiuni, discrepane i neconformiti.

3.2 Delegarea de ctre InginerInginerul poate uneori s atribuie ndatoriri i s delege autoritate asistenilor si i s revoce aceste atribuiri sau delegri. Aceti asisteni pot include un inginer rezident i / sau inspectori independeni numii pentru inspecia i / sau testarea unor pri ale Echipamentelor sau Materialelor. Atribuirea de ndatoriri, delegarea sau revocarea va fi fcut n scris i nu va intra n vigoare dect dup primirea unor copii de ctre ambele Pri. Totui, cu excepia cazului n care se convine altfel de ctre ambele Pri, Inginerul nu va putea delega autoritatea de a hotr asupra oricrei probleme n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri].

Asistenii trebuie s fie persoane cu calificare corespunztoare, care au competen pentru ndeplinirea ndatoririlor i exercitarea autoritii delegate i care cunosc bine limba folosit pentru comunicare definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i limba].

Fiecare asistent cruia i s-au atribuit ndatoriri sau cruia i-a fost delegat autoritate, va fi autorizat s emit dispoziii ctre Antreprenor numai n limita definit prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificare, consimmnt, examinare, inspecie, dispoziie, ntiinare, propunere, solicitare, test sau orice aciune similar efectuat de ctre un asistent n conformitate cu aceast delegare, va avea acelai efect ca i cum ar fi fost efectuat de ctre Inginer. Totui:

(a) orice omisiune de a respinge unele lucrri, Echipamente sau Materiale nu va fi considerat aprobare, deci nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge astfel de lucrri, Echipamente sau Materiale;

(b) dac Antreprenorul pune la ndoial orice hotrre sau dispoziie emis de un asistent, Antreprenorul poate s prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, hotrrea sau dispoziia.

3.3 Dispoziiile IngineruluiInginerul poate (n orice moment) s transmit Antreprenorului dispoziii i Plane adiionale sau modificate care pot fi necesare pentru execuia Lucrrilor i remedierea oricror defecte, toate n conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va primi dispoziii numai de la Inginer sau de la un asistent cruia i-a fost delegat autoritatea relevant potrivit prevederilor prezentei Clauze. Dac o dispoziie reprezint o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Ajustri].

Antreprenorul va respecta dispoziiile primite de la Inginer sau de la asisteni delegai, cu privire la orice problem n legtur cu Contractul. De fiecare dat cnd este posibil, aceste dispoziii vor fi date n scris. Dac Inginerul sau un asistent delegat:

(a) d o dispoziie verbal,

(b) primete o confirmare scris a dispoziiei, de la Antreprenor (sau n numele lui) n termen de dou zile lucrtoare de la data emiterii dispoziiei, i

(a) nu rspunde prin emiterea unui refuz i / sau dispoziie, n scris, n termen de dou zile lucrtoare de la data primirii confirmrii,

atunci confirmarea va reprezenta dispoziia scris a Inginerului sau a asistentului delegat (dup caz).

3.4 nlocuirea IngineruluiDac Beneficiarul dorete s nlocuiasc Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puin 42 de zile nainte de data propus pentru nlocuire, o ntiinare cu numele, adresa i experiena relevant a nlocuitorului propus. Beneficiarul nu va nlocui Inginerul cu o persoan mpotriva creia Antreprenorul ridic obiecii rezonabile, prin transmiterea ctre Beneficiar a unei ntiinri nsoit de detalii justificative.

3.5 HotrriDe fiecare dat cnd prezentele Condiii prevd ca Inginerul s acioneze n conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze 3.5 pentru a conveni sau hotr asupra oricrei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte n ncercarea de a ajunge la un acord. Dac nu se ajunge la un acord, Inginerul va lua o hotrre echitabil n conformitate cu prevederile Contractului, lund n considerare toate circumstanele relevante.

Inginerul va transmite ambelor Pri o ntiinare asupra fiecrui acord sau hotrre, prezentnd detalii justificative. Fiecare Parte se va conforma fiecrui acord sau hotrre pn cnd intervine, dac intervine, o revizuire potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaii, Litigii i Arbitraj].

4. ANTREPRENORUL

4.1 Obligaiile generale ale AntreprenoruluiAntreprenorul va proiecta (att ct se specific n Contract), executa i termina Lucrrile n conformitate cu prevederile Contractului i cu dispoziiile Inginerului i va remedia orice defecte ale Lucrrilor.

Antreprenorul va furniza Echipamentele i Documentele Antreprenorului specificate n Contract, precum i tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele i alte produse i servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execuia, terminarea Lucrrilor i remedierea defectelor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru caracterul adecvat, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor de pe antier i ale tuturor metodelor de construcie. Cu excepia a ceea ce este specificat n Contract (i) Antreprenorul va fi responsabil pentru toate Documentele Antreprenorului, Lucrrile Provizorii i proiectarea fiecrui element al Echipamentelor i Materialelor astfel nct acest element s se conformeze prevederilor Contractului, i (ii) altfel nu va fi responsabil pentru proiectarea sau specificaiile Lucrrilor Permanente.

De fiecare dat cnd Inginerul solicit astfel, Antreprenorul va transmite detalii despre msurile i metodele pe care acesta propune s le adopte pentru execuia Lucrrilor. Nu se vor face modificri substaniale ale acestor msuri sau metode fr ntiinarea prealabil a Inginerului.

Dac n Contract se specific faptul c Antreprenorul va proiecta o parte a Lucrrilor Permanente, atunci, cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului pentru aceast parte n conformitate cu procedurile specificate n Contract;

(b) Documentele Antreprenorului vor fi n conformitate cu Specificaiile i Planele, vor fi scrise n limba folosit pentru comunicare definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i limba] i vor cuprinde informaii suplimentare solicitate de ctre Inginer pentru a fi adugate Planelor n scopul coordonrii proiectelor elaborate de fiecare Parte;

(c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectat de el i, la terminarea Lucrrilor, aceast parte va trebui s corespund scopurilor crora le este destinat, dup cum se specific n Contract; i

(d) nainte de nceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele conforme cu execuia i manualele de exploatare i ntreinere n conformitate cu Specificaiile i suficient de detaliate astfel nct Beneficiarul s poat exploata, ntreine, demonta, reasambla, ajusta i repara aceast parte a Lucrrilor. O astfel de parte nu va fi considerat a fi terminat n scopul recepiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor] pn cnd aceste documente i manuale nu vor fi transmise Inginerului.

4.2 Garania de Bun ExecuieAntreprenorul va obine (pe cheltuiala sa) o Garanie de Bun Execuie pentru executarea adecvat a Lucrrilor, n valoarea i n monedele specificate n Anexa la Ofert. Dac nu este specificat nicio valoare n Anexa la Ofert, prezenta Sub-Clauz nu se aplic.

Antreprenorul va furniza Beneficiarului, Garania de Bun Execuie n termen de 28 de zile de la data primirii Scrisorii de Acceptare i va transmite o copie a acesteia i Inginerului. Garania de Bun Execuie va fi emis de o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobat de ctre Beneficiar i va fi n forma anexat la Condiiile Speciale sau n alt form aprobat de ctre Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura c Garania de Bun Execuie este valabil i n vigoare pn cnd Antreprenorul a executat i terminat Lucrrile i a remediat orice defecte. Dac termenii Garaniei de Bun Execuie specific data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul, cu 28 de zile nainte de data de expirare a Garaniei. nu a devenit ndreptit s obin Procesul Verbal de Recepie Final, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garaniei de Bun Execuie pn cnd Lucrrile vor fi terminate i orice defecte vor fi remediate.

Beneficiarul nu va reclama executarea Garaniei de Bun Execuie, dect pentru valorile la care Beneficiarul este ndreptit potrivit prevederilor Contractului, n urmtoarele cazuri:

(a) Antreprenorul eueaz s prelungeasc valabilitatea Garaniei de Bun Execuie aa cum este descris n paragraful anterior, caz n care Beneficiarul poate reclama ntreaga valoare a Garaniei de Bun Execuie,

(b) Antreprenorul eueaz s plteasc Beneficiarului o anumit sum datorat, fie ca urmare a unui acord ncheiat de ctre Antreprenor sau a unei hotrri adoptate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaiile Beneficiarului] sau potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamaii, Litigii i Arbitraj], n termen de 42 de zile de la data acordului sau hotrrii,

(c) Antreprenorul eueaz s remedieze un neajuns n termen de 42 de zile de la primirea ntiinrii de la Beneficiar prin care se solicit remedierea neajunsului, sau

(d) se creeaz circumstane care l ndreptesc pe Beneficiar s rezilieze Contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar], indiferent dac s-a transmis sau nu o ntiinare de reziliere.

Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i se va asigura c Antreprenorul nu este afectat de nicio daun, pierdere sau cheltuial (inclusiv taxe i cheltuieli legale) care ar rezulta dintr-o reclamaie privind executarea Garaniei de Bun Execuie n msura n care Beneficiarul nu era ndreptit la o astfel de reclamaie.

Beneficiarul va returna Antreprenorului Garania de Bun Execuie, n termen de 21 de zile dup primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepie Final.

4.3 Reprezentantul AntreprenoruluiAntreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului i s i atribuie acestuia toat autoritatea necesar pentru a aciona n numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.

Cu excepia cazului n care Reprezentantul Antreprenorului este nominalizat n Contract, Antreprenorul va transmite, nainte de Data de ncepere a Lucrrilor, spre consimmntul Inginerului, numele i detalii relevante ale persoanei propus de ctre Antreprenor pentru a fi numit Reprezentantul Antreprenorului. Dac acest consimmnt este refuzat sau revocat ulterior, sau dac persoana numit eueaz s acioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul, n mod similar, va transmite numele i detaliile altei persoane potrivit pentru a fi numit Reprezentantul su.

Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului i nu va numi un nlocuitor fr consimmntul prealabil al Inginerului.

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat n ntregime coordonrii executrii Contractului de ctre Antreprenor. n cazul n care Reprezentantul Antreprenorului lipsete temporar de pe antier pe parcursul execuiei Lucrrilor, un nlocuitor potrivit trebuie s fie numit, cu consimmntul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind ntiinat n consecin.

Reprezentantul Antreprenorului va primi, n numele Antreprenorului, dispoziii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Dispoziiile Inginerului].

Reprezentantul Antreprenorului poate s delege oricrei persoane competente, orice mputernicire, funcii sau autoritate i poate n orice moment s revoce o astfel de delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra n vigoare pn cnd Inginerul nu va primi o ntiinare prealabil semnat de Reprezentantul Antreprenorului, n care s fie numit persoana delegat i care s specifice mputernicirea, funciile i autoritile delegate sau revocate.

Reprezentantul Antreprenorului i toate aceste persoane vor cunoate bine limba folosit pentru comunicare definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i limba].

4.4 SubantreprenoriiAntreprenorul nu va subcontracta integralitatea Lucrrilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru aciunile sau nendeplinirea obligaiilor oricrui Subantreprenor, agenilor sau angajailor si, ca i cum ar fi aciunile sau nendeplinirea obligaiilor Antreprenorului. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:

(a) nu i se va solicita Antreprenorului s obin consimmnt pentru furnizorii de Materiale, sau pentru subcontractare n cazul n care Subantreprenorul este nominalizat n Contract;

(b) consimmntul prealabil al Inginerului trebuie s fie obinut pentru ali Subantreprenori propui;

(c) Antreprenorul va ntiina Inginerul cu cel puin 28 de zile nainte, asupra datei propuse pentru nceperea lucrrilor fiecrui Subantreprenor i asupra nceperii unor astfel de lucrri pe antier; i

(d) fiecare contract de subantrepriz va include prevederi care vor ndrepti Beneficiarul ca, la cererea sa, contractul de subantrepriz s fie cesionat n favoarea Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Cesiunea beneficiului contractului de subantrepriz] (dac i cnd se aplic) sau n cazul rezilierii Contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar].

4.5 Cesiunea beneficiului contractului de subantreprizDac obligaiile unui Subantreprenor subzist ulterior datei de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor, iar Inginerul, nainte de aceast dat, dispune ctre Antreprenor cesiunea beneficiului unor astfel de obligaii ctre Beneficiar, atunci Antreprenorul trebuie s acioneze astfel. Cu excepia altor prevederi ale actului de cesiune, Antreprenorul nu va avea nicio responsabilitate fa de Beneficiar pentru lucrrile executate de Subantreprenor dup data intrrii n vigoare a cesiunii.

4.6 CooperareaAntreprenorul, conform prevederilor Contractului sau dispoziiilor Inginerului, va oferi prilejul s execute lucrri, urmtorilor:

a) Personalului Beneficiarului;

b) oricror ali antreprenori angajai de Beneficiar; i

c) personalului oricrei autoriti publice legal constituite,

care pot fi angajai pentru execuia, pe sau n zona antierului, a unor lucrri care nu sunt cuprinse n Contract.

Orice astfel de dispoziie va reprezenta o Modificare, dac i n msura n care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal i ali antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrrilor Provizorii sau a msurilor de acces pentru care este responsabil Antreprenorul.

Dac, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita s acorde Antreprenorului posesiunea unor fundaii, structuri, echipamente sau mijloace de acces n conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite astfel de documente Inginerului la termenul i n condiiile indicate n Specificaii.

4.7 PoziionareaAntreprenorul va poziiona Lucrrile n funcie de coordonatele, liniile i cotele de referin originale, specificate n Contract sau printr-o ntiinare transmis de ctre Inginer. Antreprenorul va fi responsabil pentru poziionarea corect a tuturor prilor din Lucrare i va rectifica orice eroare de poziie, cot, dimensiune sau traseu ale Lucrrilor.

Beneficiarul va fi responsabil pentru orice eroare legat de aceste puncte de referin specificate n Contract sau printr-o ntiinare, dar Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a verifica acurateea acestora nainte de folosirea lor.

Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i / sau suport Costuri la execuia unei lucrri necesare ca urmare a unei erori n aceste puncte de referin, iar un antreprenor experimentat nu ar fi putut descoperi, n mod rezonabil, aceast eroare i evita aceste ntrzieri i / sau Costuri, Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la:



Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru (i) a conveni sau a hotr dac i (n caz pozitiv) n ce msur eroarea nu putea fi descoperit n mod rezonabil, i (ii) a conveni sau a hotr asupra problemelor menionate n subparagrafele (a) i (b) de mai sus, n msura stabilit.

4.8 Proceduri de siguranAntreprenorul va:

a) respecta toate reglementrile n vigoare n materie de siguran,

b) avea grij de sigurana tuturor persoanelor ndreptite s se afle pe antier,

c) depune eforturi rezonabile pentru a pstra antierul i Lucrrile libere de orice obstacol inutil, pentru a evita expunerea la pericol a acestor persoane,

(b) asigura mprejmuirea, iluminarea, paza i supravegherea Lucrrilor pn la terminarea i recepia acestora potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar], i

(c) executa orice Lucrri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapei i garduri) care pot fi necesare, datorit execuiei Lucrrilor, spre folosina i protecia publicului, a proprietarilor i a ocupanilor terenurilor adiacente.

4.9 Asigurarea calitiiAntreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitii pentru a demonstra respectarea cerinelor Contractului. Sistemul va fi n conformitate cu detaliile specificate n Contract. Inginerul va fi ndreptit s verifice orice aspect al acestui sistem.

Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise spre informarea Inginerului nainte de nceperea fiecrei etape de proiectare sau execuie. La emiterea oricrui document de natur tehnic adresat Inginerului, dovada aprobrii anterioare de ctre nsui Antreprenorul trebuie s apar clar pe documentul respectiv.

Respectarea sistemului de asigurare a calitii nu va absolvi Antreprenorul de niciuna dintre ndatoririle, obligaiile sau rspunderile sale potrivit prevederilor Contractului.

4.10 Informaii despre antierBeneficiarul trebuie s fi pus la dispoziia Antreprenorului pentru informarea acestuia, nainte de Data de Referin, toate datele relevante aflate n posesia Beneficiarului legate de condiiile hidrologice i subterane de pe antier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului toate aceste date care vor intra n posesia Beneficiarului dup Data de Referin. Antreprenorul va fi responsabil pentru interpretarea tuturor acestor date.

n msura n care acest lucru era posibil (innd cont de costuri i timp), se va considera c Antreprenorul a obinut toate informaiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevzute i alte circumstane care pot influena sau afecta Oferta sau Lucrrile. n aceeai msur, se va considera c Antreprenorul a inspectat i examinat antierul, mprejurimile acestuia, datele menionate mai sus i alte informaii disponibile, i c, nainte de depunerea Ofertei, s-a socotit satisfcut n privina tuturor problemelor relevante, inclusiv urmtoarelor (fr a se limita la acestea):

a) forma i natura antierului, inclusiv condiiile subterane;

b) condiiile hidrologice i climatice;

c) volumul i natura lucrrilor i a Bunurilor necesare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defecte;

d) Legile procedurile i practicile n domeniul muncii ale rii , i

e) cerinele Antreprenorului legate de acces, cazare, faciliti, personal, energie, transport, ap i alte servicii.

4.11 Suficiena Valorii de Contract AcceptatSe considera c:

(a) Antreprenorul este satisfcut n privina corectitudinii i suficienei a Valorii de Contract Acceptat, i

(b) Valoarea de Contract Acceptat este fundamentat cu datele, interpretrile, informaiile necesare, inspeciile, examinrile i satisfacerea exigenelor Antreprenorului n privina tuturor problemelor relevante la care se face referire n Sub-Clauza 4.10 [Informaii despre antier].

Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Valoarea de Contract Acceptat acoper toate obligaiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele legate de Provizioane, dac este cazul) i toate cele necesare pentru execuia i terminarea adecvate ale Lucrrilor i remedierea oricror defecte.

4.12 Condiii fizice Imprevizibilen prezenta Sub-clauz, condiii fizice nseamn condiii fizice naturale i alte obstacole fizice sau realizate de mna omului i poluani, pe care Antreprenorul i ntlnete pe antier la execuia Lucrrilor, inclusiv condiiile hidrologice i subterane, cu excepia condiiilor climaterice.

n cazul n care Antreprenorul ntlnete condiii fizice defavorabile pe care le consider ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare fr ntrziere.

ntiinarea va descrie condiiile fizice, astfel nct Inginerul s le poat inspecta, i va prezenta motivele pentru care Antreprenorul le consider Imprevizibile. Antreprenorul va continua execuia Lucrrilor, folosind metode rezonabile i adecvate pentru astfel de condiii fizice i va respecta orice dispoziie primit de la Inginer. Dac o astfel de dispoziie reprezint o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Ajustri].

Dac i n msura n care Antreprenorul ntlnete condiii fizice care sunt Imprevizibile, transmite ntiinarea menionat ctre Inginer i sufer ntrzieri i / sau suport Costuri datorit acestor condiii, Antreprenorul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la:


(b) plata acestor Costuri, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea unei astfel de ntiinri, inspecia i / sau investigarea acestor condiii fizice, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru (i) a conveni sau hotr dac i (n caz pozitiv) pn la ce limit aceste condiii erau Imprevizibile, i (ii) a conveni sau a hotr asupra problemelor menionate n subparagrafele (a) i (b) de mai sus, n limita stabilit.

Totui, nainte de a finaliza acordul sau hotrrea asupra Costurilor suplimentare potrivit prevederilor subparagrafului (ii), Inginerul poate revedea dac alte condiii fizice n pri similare ale Lucrrilor (dac exist) au fost mai favorabile dect se putea prevedea n mod rezonabil atunci cnd Antreprenorul a depus Oferta. Dac i n msura n care aceste condiii mai favorabile au fost ntlnite, Inginerul poate aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru a conveni sau a hotr asupra reducerilor de Costuri datorate acestor condiii, care pot fi incluse (ca i deduceri) n Preul Contractului i n Certificatele de Plat. Totui, efectul net al tuturor ajustrilor potrivit prevederilor subparagrafului (b) i al tuturor acestor reduceri, pentru toate condiiile fizice ntlnite n pri similare ale Lucrrilor, nu poate avea ca rezultat o reducere net a Preului Contractului.

Inginerul poate lua n considerare orice dovad a condiiilor fizice prevzute de ctre Antreprenor la momentul depunerii Ofertei i pe care Antreprenorul le poate face disponibile, dar nu va fi obligat s accepte astfel de dovezi.

4.13 Drepturile de trecere i facilitileAntreprenorul va suporta toate costurile i cheltuielile pentru drepturile de trecere speciale i / sau temporare,care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe antier. De asemenea, Antreprenorul va obine, pe riscul i cheltuiala sa, orice faciliti suplimentare din afara antierului, care i pot fi necesare n scopurile Lucrrilor.

4.14 Evitarea interferenelorAntreprenorul nu va interfera n mod inutil sau neadecvat cu:

(a) libertatea de micare i confortul publicului, sau

(b) accesul la toate drumurile i trotuarele precum i folosirea i ocuparea lor, indiferent dac acestea sunt publice, n posesiunea Beneficiarului sau a altora.

Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu este afectat de nicio daun, pierdere sau cheltuial (inclusiv taxe i cheltuieli legale) care ar rezulta din asemenea interferene inutile sau neadecvate.

4.15 Cile de accesSe consider c Antreprenorul s-a socotit satisfcut n privina caracterului potrivit i disponibilitii ale cilor de acces ctre antier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradri oricror drumuri sau poduri datorate traficului Antreprenorului sau datorate Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include folosirea adecvat a vehiculelor i a cilor de acces.

Cu excepia cazului n care se specific altfel n prezentele Condiii:

(a) Antreprenorul va fi responsabil (n relaia dintre Pri) pentru orice ntreinere a cilor de acces care poate fi necesar n legtur cu folosirea lor de ctre Antreprenor;

(b) Antreprenorul va furniza toate marcajele i indicatoarele necesare de-a lungul cilor de acces i va obine toate avizele necesare de la autoritile competente, pentru folosirea cilor de acces, a semnelor i a indicatoarelor;

(c) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nicio reclamaie care poate aprea n legtur cu folosirea cilor de acces sau n alt privin referitoare la cile de acces;

(d) Beneficiarul nu garanteaz existena sau caracterul potrivit al niciunei ci de acces anume, i

(e) Costurile datorate inexistenei sau caracterului neadecvat ale cilor de acces pentru folosirea lor de ctre Antreprenor, vor fi suportate de Antreprenor.

4.16 Transportul BunurilorCu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare cu cel puin 21 de zile nainte de data la care vor fi livrate pe antier orice Echipament sau elemente importante ale altor Bunuri,

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, ncrcarea, transportul, primirea, descrcarea, depozitarea i protejarea tuturor Bunurilor i a altor produse necesare Lucrrilor, i

(c) Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu este afectat de nicio daun, pierdere sau cheltuial (inclusiv taxe i cheltuieli legale) care ar rezulta din transportul Bunurilor i va negocia toate reclamaiile generate de transportul acestora i va plti sumele aferente.

4.17 Utilajele AntreprenoruluiAntreprenorul va fi responsabil pentru toate Utilajele Antreprenorului. Atunci cnd sunt aduse pe antier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate a fi destinate n mod exclusiv execuiei Lucrrilor. Antreprenorul nu va retrage de pe antier niciun Utilaj important fr consimmntul Inginerului. Totui, consimmntul nu va fi necesar pentru vehiculele care transport Bunuri sau Personal al Antreprenorului n afara antierului.

4.18 Protecia mediuluiAntreprenorul va lua toate msurile rezonabile pentru protecia mediului nconjurtor (att pe antier ct i n afara acestuia) i pentru limitarea daunelor i afectrii populaiei i proprietilor, ca urmare a polurii, zgomotului i a altor consecine ale activitii sale.

Antreprenorul se va asigura c emisiile, descrcrile de reziduuri i deversrile rezultate din activitile Antreprenorului nu vor depi valorile indicate n Specificaii i nu vor depi valorile impuse de Legea n vigoare.

4.19 Electricitate, ap i gazCu excepia celor specificate mai jos, Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea electricitii, a apei i a altor servicii necesare lui.

Antreprenorul va fi ndreptit s foloseasc, n scopurile Lucrrilor, serviciile de electricitate, ap, gaz i alte servicii care pot fi disponibile pe antier i despre care Specificaiile furnizeaz detalii i preuri. Antreprenorul, pe riscul i cheltuiala sa, va furniza orice aparat necesar pentru folosirea acestor servicii i pentru msurarea cantitilor consumate.

Cantitile consumate i sumele datorate (conform preurilor menionate) pentru astfel de servicii vor fi convenite sau hotrte de Inginer n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaiile Beneficiarului] i ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri]. Antreprenorul va plti aceste sume Beneficiarului.

4.20 Utilajele Beneficiarului i Materialele asigurate gratuitBeneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului Utilajele Beneficiarului (dac exist), pentru execuia Lucrrilor, n conformitate cu detaliile, modalitile i preurile indicate n Specificaii. Cu excepia altor prevederi ale Specificaiilor:

(a) Beneficiarul va fi responsabil pentru Utilajele Beneficiarului, cu excepia c

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului atunci cnd oricare din Personalul Antreprenorului l exploateaz, conduce, coordoneaz, este n posesiunea acestuia sau l controleaz.

Cantitile corespunztoare i sumele datorate (conform preurilor specificate) pentru folosirea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau hotrte de Inginer n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaiile Beneficiarului] i ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri]. Antreprenorul va plti aceste sume Beneficiarului.

Beneficiarul va furniza, gratuit, materialele asigurate gratuit (dac exist) n conformitate cu detaliile indicate n Specificaii. Beneficiarul, pe riscul i cheltuiala sa, va procure aceste materiale la termenul i n locul specificate n Contract. Apoi, Antreprenorul va inspecta vizual materialele i va transmite cu promptitudine Inginerului o ntiinare asupra oricror lipsuri, defecte sau neajunsuri ale acestor materiale. Cu excepia cazului n care se convine altfel de ctre ambele Pri, Beneficiarul va rectifica imediat lipsurile, defectele sau erorile menionate n ntiinare.

Dup inspecia vizuala, materialele asigurate gratuit vor intra n grija i custodia Antreprenorului i sub controlul su. Obligaiile Antreprenorului de a inspecta, lua n grij i custodie i de a controla aceste materiale nu vor absolvi Beneficiarul de responsabilitatea sa pentru orice lips, defect sau neajuns care nu ar aprea la o inspecie vizual.

4.21 Rapoartele de progresCu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, Antreprenorul va elabora rapoarte lunare de progres i va nainta Inginerului 6 copii ale acestora. Primul raport va acoperi perioada pn la sfritul primei luni calendaristice consecutive Datei de ncepere a Lucrrilor. Ulterior, rapoartele vor fi naintate lunar, n termen de 7 zile dup ultima zi a perioadei de raportare.

Raportarea va continua pn cnd Antreprenorul termin toate lucrrile cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificat n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor.

Fiecare raport va include:

(a) grafice i descrieri detaliate ale progresului, inclusiv fiecare etap de proiectare (dac este cazul), Documentele Antreprenorului, achiziii, fabricaie, livrare pe antier, construcie, montaj i testare; i inclusiv raportarea acestor etape pentru fiecare Subantreprenor nominalizat (dup cum este definit n Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizai]),

(b) fotografii care arat stadiul de fabricaie i progresul pe antier;

(c) pentru fabricaia fiecrui element important al Echipamentelor i Materialelor, numele productorului, locul de fabricaie, procentul progresului i datele reale sau planificate pentru:

(i) nceperea fabricaiei,

(ii) inspeciile de ctre Antreprenor

(iii) teste, i

(iv) transportul i sosirea pe antier;

(d) detaliile descrise n Sub-Clauza 6.10 [Raportri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului];

(e) copii ale documentelor de asigurare a calitii, rezultatele testelor i certificatele de calitate pentru Materiale;

(f) lista ntiinrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaiile Beneficiarului] i ntiinrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului];

(g) statistici privind sigurana, inclusiv detalii asupra oricror incidente periculoase i activitile legate de aspecte de mediu i relaii cu publicul; i

(h) compararea ntre progresul real i cel planificat, cu detalii asupra oricror evenimente sau circumstane care pot periclita terminarea Lucrrilor n conformitate cu prevederile Contractului, i msurile care sunt (sau vor fi) adoptate pentru a surmonta ntrzierile.

4.22 Securitatea antieruluiCu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va fi responsabil pentru interzicerea accesului pe antier al persoanelor neautorizate, i

(b) persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului i la Personalul Beneficiarului; i la orice alte persoane identificate, printr-o ntiinare transmis Antreprenorului de ctre Beneficiar sau Inginer, ca fiind personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe antier.

4.23 Activitile Antreprenorului pe antierAntreprenorul va restrnge aria de desfurare a activitii n limitele antierului i n zone suplimentare care pot fi obinute de ctre Antreprenor i pentru care Inginerul i d acordul s fie zone de lucru. Antreprenorul va lua toate msurile de precauie necesare pentru a pstra Personalul su i Utilajele sale n interiorul antierului i al acestor zone suplimentare, i a i ndeprta din terenurile adiacente.

Pe perioada execuiei Lucrrilor, Antreprenorul va pstra antierul liber de orice obstacol inutil i va depozita sau nltura Utilajele Antreprenorului i orice exces de materiale. Antreprenorul va cura i ndeprta de pe antier toate resturile i rebuturile precum i Lucrrile Provizorii care nu mai sunt necesare.

La emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, Antreprenorul va cura i nltura, de pe acea parte a antierului i a Lucrrilor la care se refer Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, resturile, rebuturile i Lucrrile Provizorii. Antreprenorul va lsa acea parte a antierului i a Lucrrilor curat i n siguran. Totui, Antreprenorul poate pstra pe antier, pe Perioada de Notificare a Defectelor, acele Bunuri care i sunt necesare pentru ndeplinirea obligaiilor potrivit prevederilor Contractului.

4.24 Vestigii arheologiceToate fosilele, monedele, obiectele de valoare, antichitile sau structurile sau alte rmie sau lucruri de interes geologic sau arheologic descoperite pe antier vor fi ncredinate n grija i sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua msurile de precauie rezonabile pentru a preveni ca Personalul Antreprenorului sau alte persoane s nlture sau s deterioreze oricare din aceste descoperiri.

Imediat dup descoperirea unor astfel de obiecte sau lucruri, Antreprenorul trebuie s ntiineze Inginerul care va emite dispoziii despre modul de tratare a acestora. Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i / sau suport Costuri ca urmare a respectrii acestor dispoziii, Antreprenorul va transmite o ntiinare adiional Inginerului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la:


(b) plata acestor Costuri, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea acestei ntiinri adiionale, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru a conveni sau a hotr asupra acestor probleme.

i / sau

5. Subantreprenori Nominalizai

5.1 Definiia Subantreprenorului Nominalizatn Contract, Subantreprenor nominalizat nseamn un Subantreprenor:

(a) care este specificat n Contract ca fiind un Subantreprenor nominalizat, sau

(b) pe care Inginerul, potrivit Clauzei 13 [Modificri i Ajustri], dispune s fie angajat ca i Subantreprenor de ctre Antreprenor.

5.2 Obiecii la nominalizareAntreprenorul nu va fi obligat s angajeze un Subantreprenor nominalizat mpotriva cruia Antreprenorul ridic obiecii rezonabile ntr-o ntiinare pe care o transmite Inginerului fr ntrziere, cu detalii justificative. O obiecie va fi considerat a fi rezonabil dac se bazeaz (printre altele) pe oricare din urmtoarele probleme, (cu excepia cazului n care Beneficiarul este de acord s despgubeasc Antreprenorul pentru consecineleproblemei):

att

(a) exist motive de a crede c Subantreprenorul nu are suficient competen, resurse sau capacitate financiar;

(b) contractul de subantrepriz nu specific faptul c Subantreprenorul nominalizat va despgubi Antreprenorul pentru orice neglijen sau folosire greit a unor Bunuri de ctre Subantreprenorul nominalizat, agenii i angajaii si; sau

(c) contractul de subantrepriz nu specific faptul c, pentru lucrrile date n subantrepriz, (inclusiv proiectarea, dac este cazul), Subantreprenorul nominalizat:

(i) va prelua, n raport cu Antreprenorul, acele obligaii i responsabiliti necesare pentru ca Antreprenorul s i poat respecta obligaiile i responsabilitile potrivit prevederilor Contractului, i

(ii) va despgubi Antreprenorul pentru toate obligaiile i responsabilitile prevzute n Contract sau n legtur cu acesta i pentru consecinele oricrui eec al Subantreprenorului n a respecta aceste obligaii sau n a ndeplini aceste responsabiliti.

5.3 Plata Subantreprenorilor nominalizaiAntreprenorul va plti Subantreprenorului nominalizat sumele pe care le va certifica Inginerul ca fiind datorate n conformitate cu prevederile contractului de subantrepriz. Aceste sume i alte pli vor fi incluse n Preul Contractului n conformitate cu prevederile subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 13.5 [Provizioane], cu excepia celor specificate n Sub-Clauza 5.4 [Dovada efecturii plilor].

5.4 Dovada efecturii plilornainte de emiterea unui Certificat de Plat care include o sum datorat unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita Antreprenorului s furnizeze dovezi rezonabile despre faptul c Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele datorate n conformitate cu Certificatele de Plat anterioare, mai puin deducerile pentru reineri sau alte deduceri aplicabile. Cu excepia cazurilor n care Antreprenorul:

(a) transmite Inginerului aceste dovezi rezonabile, sau

(b) (i) transmite Inginerului n scris un rspuns satisfctor care s arate c Antreprenorul este ndreptit, n mod rezonabil, s rein sau s refuze s plteasc aceste sume, i

(ii) transmite Inginerului evidena rezonabil c Subantreprenorul nominalizat a fost ntiinat de acest drept al Antreprenorului,

atunci Beneficiarul poate (la alegerea lui) s plteasc direct Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea acestor sume aprobate anterior (mai puin deducerile aplicabile), datorate Subantreprenorului nominalizat i pentru care Antreprenorul nu a reuit s aduc dovezile descrise n subparagrafele (a) sau (b) de mai sus. Apoi, Antreprenorul va restitui Beneficiarului suma pltit direct de ctre Beneficiar Subantreprenorului nominalizat.

6. Personalul i Fora de Munc

6.1 Angajarea personalului i a forei de muncCu excepia cazului n care este indicat altfel n Specificaii, Antreprenorul va face aranjamentele necesare pentru angajarea ntregului personal i a forei de munc, din zon sau din alt parte, precum i pentru plata, cazarea, masa i transportul lor.

6.2 Nivelul de salarizare i condiiile de muncAntreprenorul va asigura niveluri de salarizare i condiii de munc, care nu vor fi inferioare celor stabilite n brana relevant lucrrii. Dac nu sunt aplicabile niveluri de salarizare sau condiii de munc stabilite, Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare i condiii de munc care nu vor fi inferioare nivelurilor de salarizare i condiiilor de munc practicate pe plan local de ctre ali angajatori din aceeai bran cu Antreprenorul.

6.3 Persoanele n serviciul BeneficiaruluiAntreprenorul nu va recruta sau ncerca s recruteze personalul sau fora de munc din cadrul Personalului Beneficiarului.

6.4 Legislaia munciiAntreprenorul va respecta ntreaga legislaie a muncii care se aplic Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sntate, securitate, asisten social, imigrare i emigrare, i i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Antreprenorul i va obliga pe angajaii si s se conformeze tuturor Legilor n vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

6.5 Programul de lucruActivitatea pe antier se va ntrerupe n zilele recunoscute pe plan local ca fiind zile nelucrtoare i n afara programului normal de lucru specificat n Anexa la Ofert, cu urmtoarele excepii:

a) se specific altfel n Contract;

b) Inginerul i d consimmntul; sau

c) activitatea nu poate fi evitat, sau este necesar pentru protecia vieii sau a proprietii sau pentru sigurana Lucrrilor, caz n care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.

6.6 Faciliti pentru personal i fora de muncCu excepia cazului n care este indicat altfel n Specificaii, Antreprenorul va asigura i va ntreine toate cele necesare pentru cazare precum i facilitile sociale pentru Personalul Antreprenorului. De asemenea, Antreprenorul va asigura faciliti i pentru Personalul Beneficiarului, conform celor indicate n Specificaii.

Antreprenorul nu va permite niciunuia din angajaii si s locuiasc temporar sau permanent n nicio structur care face parte din Lucrrile Permanente.

6.7 Sntatea i securitatea munciiAntreprenorul va lua n permanen toate msurile rezonabile de precauie necesare pentru a pstra sntatea i securitatea Personalului Antreprenorului. n colaborare cu autoritile locale de sntate, Antreprenorul se va asigura c personal medical, faciliti de prim ajutor, infirmerie i serviciu de ambulan sunt disponibile n permanen pe antier i n orice tabr de cazare a Personalului Antreprenorului i a Personalului Beneficiarului, i c msuri potrivite sunt luate pentru asigurarea tuturor cerinelor necesare de asisten social i condiii de igien, ct i pentru prevenirea epidemiilor.

Antreprenorul va numi un responsabil cu prevenirea accidentelor pe antier, care va rspunde pentru securitatea i prevenirea accidentelor. Aceast persoan trebuie s fie calificat pentru o astfel de rspundere i s aib autoritatea de a emite dispoziii i de a lua msurile necesare de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuiei Lucrrilor, Antreprenorul i va furniza acestei persoane toate cele necesare pentru a-i exercita rspunderea i autoritatea.

n situaia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite Inginerului, fr ntrziere, detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pstra un registru i va ntocmi rapoarte privind sntatea, securitatea i facilitile sociale pentru persoane, i privind daunele aduse proprietii, dup cerinele rezonabile ale Inginerului.

6.8 Administrarea de ctre AntreprenorAntreprenorul, pe parcursul execuiei Lucrrilor i att timp ct este necesar pentru ndeplinirea obligaiilor Antreprenorului, va asigura administrarea necesar planificrii, aranjrii, direcionrii, managementului, inspectrii i testrii lucrrilor.

Administrarea va fi asigurat de un numr suficient de persoane care s aib cunotine adecvate ale limbii folosite pentru comunicare (definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i limba]) i ale operaiunilor care trebuie efectuate (inclusiv metodele i tehnicile necesare, pericolele posibile i metodele de prevenire a accidentelor) pentru execuia n bune condiii i n siguran a Lucrrilor.

6.9 Personalul AntreprenoruluiPersonalul Antreprenorului va avea calificarea, competena i experiena necesare n domeniile respective de activitate. Inginerul poate obliga Antreprenorul s nlture (sau s dispun s fie nlturat) orice persoan angajat pe antier sau pentru Lucrri, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, dac este cazul, care:

(a) persist n purtare necorespunztoare sau n lips de responsabilitate;

(b) ndeplinete ndatoririle sale cu incompeten sau neglijen;

(c) nu respect oricare din prevederile Contractului, sau

(d) persist ntr-un comportament care pericliteaz sigurana, sntatea sau protecia mediului.

Apoi, dac este cazul, Antreprenorul va numi (sau va dispune numirea) unui nlocuitor potrivit.

6.10 Raportri privind Personalul i Utilajele AntreprenoruluiAntreprenorul va transmite Inginerului detalii privind numrul fiecrei categorii a Personalului Antreprenorului i al fiecrui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe antier. Aceste informaii vor fi transmise lunar, ntr-o forma aprobat de Inginer, pn cnd Antreprenorul termin toate lucrrile cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificat n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor.

6.11 Conduita necorespunztoareAntreprenorul va lua n permanen toate msurile rezonabile de precauie necesare pentru a preveni ilegalitile, dezordinea sau conduita necorespunztoare a Personalului Antreprenorului i pentru pstrarea linitii i protecia persoanelor i a proprietilor de pe antier i din vecintatea antierului.

7. Echipamente, Materiale i Manoper

7.1 Modul de execuieAntreprenorul va realiza fabricaia Echipamentelor, producerea i fabricaia Materialelor i toate cele necesare execuiei Lucrrilor:

(a) n maniera (dac exist) specificat n Contract,

(b) cu grij i profesionalism, n conformitate cu bunele practici recunoscute, i

(c) cu faciliti dotate corespunztor i Materiale care nu prezint riscuri, cu excepia cazului n care se specific altfel n Contract.

7.2 Probelenainte de folosirea Materialelor la sau pentru Lucrri, Antreprenorul va transmite spre consimmntul Inginerului urmtoarele probe de Materiale i informaii relevante:

(a) probe standard ale productorului de Materiale i probe specificate n Contract, toate pe cheltuiala Antreprenorului, i

(b) probe suplimentare dispuse de Inginer ca i Modificare.

Fiecare prob va fi etichetat cu meniunea originii i a modului propus de folosire n Lucrri.

7.3 InspeciaPersonalul Beneficiarului, n orice moment rezonabil:

(a) va avea acces nelimitat n orice parte a antierului i n toate locurile de unde se obin Materiale naturale, i

(b) pe parcursul produciei, fabricaiei i construciei (pe antier sau n alt parte), va fi ndreptit s examineze, inspecteze, msoare i testeze materialele i calitatea execuiei i s verifice progresul fabricaiei Echipamentelor i producerii i fabricaiei Materialelor.

Antreprenorul va oferi Personalului Beneficiarului prilejul de a desfura aceste activiti, inclusiv prin asigurarea accesului, facilitilor, avizelor i echipamentelor de protecie. Aceste activiti nu vor absolvi Antreprenorul de nicio obligaie sau rspundere.

Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare de fiecare dat cnd o lucrare este terminat i nainte ca aceasta s fie acoperit, ascuns sau ambalat pentru depozitare sau transport. Apoi, Inginerul va efectua, fr ntrzieri irezonabile, examinarea, inspecia, msurtorile sau testele necesare, sau va transmite cu promptitudine Antreprenorului o ntiinare c Inginerul nu dorete efectuarea acestor activiti. Dac Antreprenorul omite s transmit ntiinarea, atunci, dac i cnd este solicitat de ctre Inginer, va trebui s descopere lucrarea i dup aceea s efectueze remedierile i reinstalrile necesare, toate pe cheltuiala sa.

7.4 TestareaPrezenta Sub-Clauz se va aplica tuturor testelor specificate n Contract, altele dect Testele dup Terminare (dac exist).

Antreprenorul va furniza aparate, asisten, documente i alte informaii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, for de munc, materiale i personal cu calificare i experien corespunztoare, toate necesare pentru efectuarea eficient a testelor specificate. Antreprenorul va conveni cu Inginerul data i locul pentru efectuarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale i alte pri ale Lucrrilor.

Inginerul poate, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Ajustri], s modifice locul sau detaliile unor teste specificate sau poate da o dispoziie Antreprenorului s efectueze teste suplimentare. Dac aceste teste modificate sau suplimentare arat c Echipamentele, Materialele sau calitatea execuiei testate nu sunt n conformitate cu prevederile Contractului, costurile pentru efectuarea acestei Modificri vor fi suportate de Antreprenor, fr a lua n considerare alte prevederi ale Contractului.

Inginerul va ntiina Antreprenorul, cu cel puin 24 de ore nainte, cu privire la intenia Inginerului de a participa la efectuarea testelor. Dac Inginerul nu se prezint la data i locul convenite, Antreprenorul poate ncepe realizarea testelor, cu excepia altor dispoziii ale Inginerului, iar testele vor fi considerate a fi fost efectuate n prezena Inginerului.

Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i / sau suport Costuri ca urmare a respectrii acestor dispoziii sau ca urmare a unei ntrzieri pentru care Inginerul este responsabil, Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaiile Antreprenorului], va fi ndreptit la:



Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotrri] pentru a conveni sau a hotr asupra acestor probleme.

Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte verificate n mod corespunztor privind testele. Atunci cnd testele specificate sunt trecute, Inginerul va andosa certificatul de teste ale Antreprenorului sau va emite ctre Antreprenor un certificat n acest sens. Dac Inginerul nu a participat la teste, se consider c accept acurateea lor.

7.5 RespingereaDac n urma examinrii, inspeciei, msurtorilor sau testrii, se identific Echipamente, Materiale sau calitatea execuiei unor lucrri ca fiind deficiente sau n alt fel neconforme cu prevederile Contractului, Inginerul poate respinge aceste Echipamente, Materialele sau lucrri, prin transmiterea unei ntiinri motivate ctre Antreprenor. Antreprenorul va remedia deficienele cu promptitudine i se va asigura c produsul respins i remediat ndeplinete cerinele Contractului.

Dac Inginerul solicit refacerea testelor pentru aceste Echipamente, Materiale sau lucrri, testele vor fi repetate n aceiai termeni i condiii. Dac respingerea i refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare, Antreprenorul va plti aceste costuri Beneficiarului, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaiile Beneficiarului].

7.6 Lucrrile de remediereFr a lua n considerare testele sau certificrile anterioare, Inginerul poate dispune ca Antreprenorul:

(a) s nlture de pe antier i s nlocuiasc orice Echipament sau Materiale care nu sunt n conformitate cu prevederile Contractului;

(b) s nlture i s execute din nou orice lucrare care nu este n conformitate cu prevederile Contractului; i

(c) s execute orice lucrare care este necesar i urgent pentru sigurana Lucrrilor, fie datorit unui accident, unui eveniment imprevizibil fie datorit altor factori.

Antreprenorul va ndeplini dispoziia ntr-un interval de timp rezonabil, i anume perioada specificat (dac este cazul) n dispoziie, sau imediat dac se specific regimul de urgen potrivit prevederilor subparagrafului (c).

Dac Antreprenorul nu reuete s ndeplineasc dispoziia, Beneficiarul va fi ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane pentru realizarea lucrrii. Cu excepia cazului i n msura n care Antreprenorul ar fi ndreptit la plat pentru lucrare, Antreprenorul va plti Beneficiarului toate costurile rezultate din acest eec, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamaiile Beneficiarului].

7.7 Proprietatea asupra Echipamentelor i Materialelorn msura n care prezenta prevedere este n conformitate

Fidic Rosu

Documents

Transcript of Fidic Rosu