eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor...

96
Anunturi | Proceduri de atribuire | Administrare | Diverse | Notificari [ start ] [ deconectare ] 07.09.2012 ora e - Licitatie Detaliu invitatie de participare nr 335022 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 57303 / 05.09.2012 Data transmiterii in SEAP: 06.09.2012 08:36 Data acceptarii ANRMAP: 07.09.2012 11:14 Data publicarii in SEAP: 07.09.2012 11:14 Detaliu invitatie Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA Numar invitatie: 335022 / 07.09.2012 Denumire contract: Servicii de supraveghere si consultanta privind executia obiectivului Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A. - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele aferente; bretelele de acces 7 si 8 Stare procedura: In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA Cod fiscal: 16054368, Adresa: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Bucuresti, Telefon: 021.315.01.26, Fax: 021.315.01.26 , Email: [email protected] I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: bd Iuliu Maniu 401A, sect 6, Bucuresti, Romania, cod postal: 061127, telefon:+40 213186704, fax:+40 213186691 - Etaj 1, Registratura I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: bd Iuliu Maniu 401A, sect 6, Bucuresti, Romania, cod postal: 061127, telefon:+40 213186704, fax:+40 213186691 - Parter, Departament Achizitii I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu I.2.2) Tip Activitate: Constructii si amenajari teritoriale SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumire contract: Servicii de supraveghere si consultanta privind executia obiectivului Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A. - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele aferente; bretelele de acces 7 si 8 II.1.2) Tip contract: Servicii II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice II.1.5) Obiectul contractului: Servicii de supraveghere si consultanta privind executia obiectivului "Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A. - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele aferente; bretelele de acces 7 si 8 ".- conform Caietului de sarcini. Ofertele se elaboreaza si se evalueaza avand in vedere valoarea de 396.440,99 lei a contractului initial, supus prezentei proceduri de atribuire. II.1.6) CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) II.1.7) Impartire pe loturi: Nu II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru II.2.1) Valoare estimata: 644,216.61 RON SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII Page 1 of 4 eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 07/09/2012 file://D:\LICITATII 2012\!PROCEDURI\!Nuti\RELUARE - Consultanta Pasaj Mogosoai...

Transcript of eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor...

Page 1: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

Anunturi | Proceduri de atribuire | Administrare | Diverse | Notificari

[start] [deconectare] 07.09.2012 ora e-

Licitatie Detaliu invitatie de participare nr 335022

Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 57303 / 05.09.2012 Data transmiterii in SEAP: 06.09.2012 08:36 Data acceptarii ANRMAP: 07.09.2012 11:14 Data publicarii in SEAP: 07.09.2012 11:14

Detaliu invitatie Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA Numar invitatie: 335022 / 07.09.2012 Denumire contract: Servicii de supraveghere si consultanta privind executia obiectivului Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A. - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele aferente; bretelele de acces 7 si 8 Stare procedura: In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA Cod fiscal: 16054368, Adresa: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Bucuresti, Telefon: 021.315.01.26, Fax: 021.315.01.26 , Email: [email protected]

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: bd Iuliu Maniu 401A, sect 6, Bucuresti, Romania, cod postal: 061127, telefon:+40 213186704, fax:+40 213186691 - Etaj 1, Registratura

I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: bd Iuliu Maniu 401A, sect 6, Bucuresti, Romania, cod postal: 061127, telefon:+40 213186704, fax:+40 213186691 - Parter, Departament Achizitii

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu I.2.2) Tip Activitate: Constructii si amenajari teritoriale SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumire contract:

Servicii de supraveghere si consultanta privind executia obiectivului Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A. - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele aferente; bretelele de acces 7 si 8

II.1.2) Tip contract: Servicii II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice II.1.5) Obiectul contractului:

Servicii de supraveghere si consultanta privind executia obiectivului "Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A. - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele aferente; bretelele de acces 7 si 8 ".- conform Caietului de sarcini. Ofertele se elaboreaza si se evalueaza avand in vedere valoarea de 396.440,99 lei a contractului initial, supus prezentei proceduri de atribuire.

II.1.6) CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) II.1.7) Impartire pe loturi: Nu II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru II.2.1) Valoare estimata: 644,216.61 RON SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

Page 1 of 4eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022

07/09/2012file://D:\LICITATII 2012\!PROCEDURI\!Nuti\RELUARE - Consultanta Pasaj Mogosoai...

Page 2: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

III.1) Conditii referitoare la contract III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare Denumire Descriere

Garantie de participare

Garantie de participare in cuantum de: 7.928 Lei; Note:1. Garantia de participare va avea valabilitate minim 105 zile de la termenul limita de primire a ofertelor; Garantia de participare se poate constitui prin : - scrisoare de garantie de participare (Formularul nr.1) emisa in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari; - virament bancar la BCR Unirea RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001(RON); - numerar la casieria autoritatii contractante. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si insotita de traducerea autorizata in limba romana.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. 2.Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004; 3.Autoritatea va retine/restitui in conditiile art 278^1 din OUG 34/2006 din garantia de participare suma de 3.964,41 lei.

Garantie de buna executie

Garantie de buna executie : 10% din valoarea de contract acceptata fara TVA, prin scrisoare emisa de o societate bancara/societate de asigurari si completata conform Formularului nr.2 sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante în termen de 15 zile de la semnarea contractului.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare

Denumire Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Descriere: Cerinta 1-Formularul nr.3 -Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt nominalizate in Formularul nr.3. Cerinta 2-Formularul nr.4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010 ; Cerin ta 3-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, ofertantul va prezenta Formularul nr.5; Cerinta 4-Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006, ofertantul va prezenta Formularul nr.6, însotit de certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor la buget local si ANAF scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta; Cerinta 5-Cazier judiciar sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara de origine a ofertantului in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul� , valabil la data depunerii ofertei. Ofertantul clasat pe locul I va prezenta, la cererea autoritatii, Cazierul judiciar, in original. Cerinta 6- Formularul nr. 23 – “Informatii generale despre ofertant� completat, semnat si stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea, Formulare, a Documentatiei de atribuire. Cerinta 1- Se va prezenta Formularul nr. 7- Declaratie privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul� , eliberat cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertei. Certificatul constatator trebuie sa contina obiectul de activitate al operatorului economic, obiectul viitorului contract cu corespondent in codul CAEN. Ofertantul clasat pe locul I va prezenta, la cererea autoritatii, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original Capacitatea economica si financiara

Descriere: Cerinta 1-Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani in valoare minima de: 790.000 lei; Operatorul economic poate dovedi îndeplinirea nivelului impus in functie de informatiile si documentele disponibile. Se va prezenta Formularul nr.8. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro (2009-1Euro=4,2373 lei; 2010–1Euro=4,2099lei; 2011–1Euro=4,2379lei). Pentru alte monede

Page 2 of 4eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022

07/09/2012file://D:\LICITATII 2012\!PROCEDURI\!Nuti\RELUARE - Consultanta Pasaj Mogosoai...

Page 3: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei;,Informatii suplimentare la Cerinta 1 1.Ofertantii tip IMM beneficiaza de reducere de 50%; 2. Indeplinirea cerintei se poate realiza prin tert sustinator; persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din din procedura de atribuire. Se va prezenta:Formularul nr. 9, Formularul nr.3, Formularul nr.5, Formularul nr.6 Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Informatii privind asocierea. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Se va prezenta Formularul nr. 10, Formularul nr. 11. Note 1: În conditiile în care ofertantul este contractant unic acesta nu are obligatia de a prezenta Formularul nr. 10 si Formularul nr. 11; 2: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.,Informatii privind subcontractarea. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Se va prezenta Formularul nr. 12. Note 1: Cerintele privind resursele tehnice si umane se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului; 2: În conditiile în care ofertantul este contractant unic acesta nu are obligatia de a prezenta Formularul nr 12.,Cerinta 1 - Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani. Experienta similara trebuie sa fie in valoare de minim 300.000 lei fara TVA. Nivelul minim impus poate fi demonstrat prin prezentarea a cel putin 1 contract cu obiect similar prezentei proceduri de achizitie publica (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii similare FIDIC) sau prin cumularea valorii a cel mult 2 contracte cu obiect similar prezentei proceduri de achizitie publica (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii similare FIDIC). Ofertantul va prezenta: Formularul nr.14, Anexa la Formularul nr.14 va cuprinde principalele servicii prestate in ultimii 3 ani. Formularul nr.15-Certificat privind experienta; Procesul verbal de receptie la terminarea serviciilor încheiat cu beneficiarul final (autoritatea contractanta).,Informatii suplimentare Cerinta 1: Ofertantul va prezenta contractul/le de prestari servicii, procesul verbal de receptie la terminarea serviciilor încheiat cu beneficiarul final (autoritatea contractanta), certificat privind experienta, alte documente oficiale, emise/insusite de beneficiarul final, cu privire la perioada de prestare efectiva a serviciilor, precum si a valorii aferente contractelor prezentate pentru indeplinirea cerintei. In mod similar, ofertantul care a indeplinit calitatea de subcontractant sau a avut calitatea de membru asociat in cadrul unei asocieri. Dovada similitudinii serviciilor prezentate, cu cele supuse procedurii, pentru indeplinirea cerintei de experienta similara revine operatorului economic. Ultimii 3 ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertei. Se va prezenta Formularul nr.14 si Formularul nr.15.,Cerinta 2 - dovada ca are personal specializat in indeplinirea contractului. Personalul minim necesar pentru indeplinirea contractului: 1- Coordonator de proiect- absolvent de studii superioare in domeniul constructii de drumuri si poduri; Experienta similara: minim 3 ani, adica project manajer, director de proiect, inginer rezident, asistent al inginerului rezident sau sef de lucrare (supervizor). Se vor prezenta: a) copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul" ale diplomelor/atestatelor/autorizarilor, ale personalului responsabil cu indeplinirea contractului, mentionat în Formularul nr.16; b) CV-uri ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului Formularul nr.17; c) operatorului economic clasat pe locul I i se vor solicita documente relevante care sa ateste experienta prezentata in CV pentru proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea cerintei;,2 - Inginer pentru asigurarea calitatii- absolvent de studii superioare; Experienta de minim 3 ani in domeniul testarii lucrarilor si materialelor de constructii pentru drumuri si/sau poduri. Se vor prezenta: a)copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul" ale diplomelor/atestatelor/autorizarilor, ale personalului responsabil cu indeplinirea contractului, mentionat în Formularul nr.16; b) CV-uri ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului Formularul nr.17; c) operatorului economic clasat pe locul I i se vor solicita documente relevante care sa ateste experienta prezentata in CV.,3 - Inginer cantitati – Absolvent studii superioare inginer/ supervizor pentru cantitati sau echivalent; Experienta de minim 3 ani ca inspector de cantitati in supervizarea lucrarilor de poduri si pasaje. Se va prezenta: a) copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul" ale diplomelor/atestatelor/autorizarilor, ale personalului responsabil cu indeplinirea contractului, mentionat în Formularul nr.16; b) CV-uri ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului Formularul nr.17; c) operatorului economic clasat pe locul I i se vor solicita documente relevante care sa ateste experienta prezentata in CV.,Cerinta 3 - dovada ca detine echipamente tehnice necesare indeplinirii contractului. Se va prezenta Formularul nr.18 sau Angajament de punere la dispozitie a dotarii tehnice.,Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, conf. art. 190 din OUG 34/2006. Daca ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea, in 2 ex. originale, a unui angajament ferm al persoanei respective (tert), încheiat în forma autentica. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc faza procedurala de la care intelege tertul sa acorde sustinerea, precum si care parte/parti a/ale ofertei sunt sustinute de acesta, in conditiile legii. Angajamentul trebuie sa prevada

Page 3 of 4eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022

07/09/2012file://D:\LICITATII 2012\!PROCEDURI\!Nuti\RELUARE - Consultanta Pasaj Mogosoai...

Page 4: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

resursele care sunt aduse in sustinere si ca disponibilizarea acestora se va face conf. necesitatilor contractului în cauza.Tertul nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art 69^1, art. 180 si art. 181 lit a) c^1) si d). Se va prezenta Formularul 19, Formularul 3, Formularul 5, Formularul 6. Cerinta 1 - Certificat ISO 9001 sau echivalent, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si Note: Se va prezenta Formularul nr. 20 -in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici; - documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data de depunere a ofertelor

SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Procedura IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

www.e-licitatie.ro; www.drdpb.ro/achizitii publice/2012/proceduri in derulare IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: - IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 25.09.2012 09:00 IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 25.09.2012 10:00 IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: - SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Mod de finantare VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii: 06.09.2012 08:36

Inapoi Suspendare procedura Anulare procedura Documentatie si clarificari

MARIA DONA STEFAN (COMPANIA NATIONALA DE

AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA)© 2006, e-licitatie.ro. Toate drepturile

rezervate Prima pagina | Harta site | Termeni si conditii | Ajutor | Cerinte

tehnice minimale | Wizard

Page 4 of 4eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022

07/09/2012file://D:\LICITATII 2012\!PROCEDURI\!Nuti\RELUARE - Consultanta Pasaj Mogosoai...

Page 5: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 6: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 7: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 8: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 9: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 10: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 11: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 12: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 13: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 14: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 15: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 16: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 17: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 18: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 19: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 20: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 21: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 22: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 23: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 24: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 25: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 26: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 27: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 28: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 29: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii
Page 30: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 1 of 21

Contract de servicii de consultanta

MODEL

CONTRACT DE SERVICII DE CONSULTANTA

nr.__________data_______________

1. Parti contractante

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ..................... s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii de consultanta,

Intre

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. - prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, sectorul 6, telefon nr. (021) 318.66.84; 318.66.88; 318.66.97; 0740.104.702; fax: (021) 318.67.04; 318.67.04/05, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/552/2004, avand certificatul de cod fiscal nr. 9113593 si cont cod IBAN nr RO56 RNCB 0082044184120001 deschis la Banca Comerciala Romana – sucursala Unirea, reprezentata prin ing. Nicolae DOBRE avand functia de Director si prin ec. Gheorghe CRISTIAN, avand functia de Director economic, in calitate de BENEFICIAR, pe de o parte, si S.C. ..........................., cu sediul in ............., telefon ............, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., Cod Unic de Inregistrare ..........., tel.........., fax ..............., cont bancar .............. deschis la .........., reprezentata prin .........., in functia de ........., in calitate de CONSULTANT, pe de alta parte.

2. Definitii

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre Compania

Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. - prin D.R.D.P. Bucuresti, in calitate de “beneficiar” si ..........................., in calitate de “consultant”;

b. beneficiar si consultant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; c. pretul contractului - pretul platibil consultantului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; d. servicii - activitatile a caror prestare fac obiectul contractului, respectiv servicii de supraveghere lucrari si

consultanta privind executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii “Completarea centurii rutiere a

municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A - Obiect 7 – Pasaj

Mogosoaia inclusiv rampele aferente: bretelele de acces 7 si 8”, cod CPV ............., e. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in

propunerea tehnica; f. oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara; g. propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de

autoritatea contractanta ; h. propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de

atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale; i. rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca aceasta sa aduca

atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

Page 31: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 2 of 21

Contract de servicii de consultanta

j. forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu poate fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

k. perioada de construire – inseamna perioada pe durata careia se desfasoara lucrarile de constructie; l. zi – zi calendaristica; an – 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Consultantul se obliga sa presteze Servicii de supraveghere lucrari si consultanta privind executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii “Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin

constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele

aferente:bretelele de acces 7 si 8”, cod CPV ............., in perioada convenita si in conformitate cu cerinŃele caietului de sarcini şi cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Serviciile de consultanta care urmeaza a fi prestate in cadrul contractului constau in:

Activitati specifice pentru Consultant; Activitati prealabile executiei lucrarilor – perioada pre-constructie; Administrarea si managementul contractului de executie; Activitatea Consultantului asa cum rezulta din prevederile contractului de executie; Activitati post executie – perioada post-constructie; Intocmirea rapoartelor si distribuirea acestora.

4.3. - Scopul serviciilor de consultanta pentru supervizare este sa asigure beneficiarul lucrarii ca antreprenorul general (executantul lucrarii) efectueaza lucrarile in conformitate cu specificatiile contractului de lucrari, in special cu privire la incadrarea in valoarea contractului de lucrari, durata de executie, cantitatea si calitatea lucrarilor. 4.4. - Activitatile se vor desfasura conform prevederilor Caietului de sarcini si a Conditiilor contractuale precum si in sensul Conditiilor Generale FIDIC 1999-Cartea Rosie, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca baza contractuala pentru implementarea lucrarilor de constructie ce fac obiectul acestei supervizari. 4.5. - In privinta contractului de constructii si in fata Antreprenorului, Consultantul va fi Inginerul, in sensul definit de Conditii Generale FIDIC 1999-Cartea Rosie, va fi CNADNR-SA – DRDP Bucuresti, iar acesta isi poate delega parte a atributiilor sale catre Consultant (Inginer), conform Caietului de sarcini 4.6. - Beneficiarul se obliga sa plateasca Consultantului pretul convenit pentru indeplinirea prezentului contract.

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru prestarea serviciilor prevazute la art. 4.1, platibil prestatorului de catre beneficiar, este de ............. lei, cu TVA (echivalentul a ...................... euro, la cursul oficial din data de ..............), din care ................... lei (...........euro) reprezinta TVA si este stabilita potrivit Anexei nr. 1, care face parte integranta din contract.

Page 32: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 3 of 21

Contract de servicii de consultanta

6. Durata contractului

6.1. – Consultantul se obliga sa presteze serviciile de consultanta prevazute in contract dupa cum urmeaza: Perioada de executie – 7 luni

Perioada de post executie – perioada pana la receptia la terminarea lucrarilor – 1 luna

Perioada totala a contractului – 8 luni

Avand in vedere faptul ca principalul scop al serviciilor de consultanta il reprezinta rolul Inginerului in cadrul contractului de constructie, durata serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate durata lucrarilor din cadrul contractului de lucrari .

Inginerul va asigura un numar minim de personal cheie si personal non-cheie, conform cap. 5.1. S-a luat in considerare ca fiecare luna avand 27 zile lucratoare pentru o perioada de executie de 8 luni, pentru a nu fi necesare servicii suplimentare, implicit marirea valorii contractului.

Inginerul are obligatia de a-si adapta programul pentru personalul sau, in functie de stadiul lucrarilor, si in consecinta in functie de tipul de servicii ce trebuie prestate. De exemplu, Inginerul va reduce numarul de zile lucratoare in perioadele in care ritmul lucrarilor este mai scazut sau in timpul perioadei de iarna. In acest sens trebuie luate in considerare inclusiv prevederile legislatiei si normelor romane referitoare la desfasurarea lucrarilor de constructie in timpul sezonului rece.

Aceasta cerinta de adaptare a programului Inginerului in functie de evolutia contractului de lucrari nu va avea nici un impact asupra bugetului contractului de supervizare, asupra perioadelor mai sus definite, si in acelasi timp asupra modalitatii de modificare a scopului contractului, a bugetului si a perioadei totale a contractului.

7. Aplicabilitate 7.1. - Contractul de servicii intra in vigoare la data emiterii Ordinului de incepere a serviciilor de consultanta emis de achizitor. 7.2. - Termenul pentru inceperea indeplinirii serviciilor de consultanta va fi de la data primirii Ordinului de incepere a prestatiei serviciilor de consultanta.

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt: - caietul de sarcini;

- propunerea tehnica si propunerea financiara; - anexe: - Anexa nr. 1: Centralizator valoric; - instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

- polita de asigurare profesionala solicitata in conformitate cu art. 9.7; - Acordul de asociere (daca este cazul);

- lista cu subcontractanti (daca este cazul);

- contractele incheiate de Consultant cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazul);

- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului.

Obligatiile principale ale consultantului

9.1. - (1) Consultantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

Page 33: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 4 of 21

Contract de servicii de consultanta

(2) Consultantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului. 9.2. - Consultantul se obliga sa despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta sau au legatura cu serviciile prestate; si ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei

in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.3. - Serviciile care vor fi prestate de Consultant vor fi in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare. Obiectivele contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate in timpul perioadei de executie a lucrarilor, in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul lucrarilor. Aceste activitati sunt descrise pe larg in caietul de sarcini aferent prezentului contract. 9.4. - Consultantul va asigura servicii de supervizare a constructiei lucrarilor. 9.5. - Consultantul va face tot posibilul sa protejeze interesul beneficiarului, sa asigure supervizarea periodica si controlul calitativ/cantitativ al lucrarilor si sa evite dezordinea pe timpul executarii lucrarilor. 9.6. - Consultantul nu are nicio autoritate sa modifice contractul de executie lucrari fara aprobarea scrisa a beneficiarului. 9.7. - In conformitate cu prevederile caietului de sarcini, Consultantul are obligatia sa obtina, sa pastreze si sa furnizeze achizitorului dovada asigurarii profesionale, care acopera obligatiile sale din cadrul contractului, in termen de 20 zile de la semnarea acestuia. Neprezentarea dovezii in timp util da dreptul beneficiarului sa rezilieze contractul. 9.8. - Pe perioada executarii lucrarilor, consultantul va duce la indeplinire toate obligatiile ce revin beneficiarului in aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile (nominalizarea unei persoane si depunerea declaratiei prealabile la Inspectoratul Teritorial de Munca de pe raza judetului unde se afla santierul, intocmirea instrumentelor coordonatorii etc.). 9.9. Obligatii specifice pentru Inginer

Scopul lucrărilor de supervizare este să asigure Beneficiarul ca Antreprenorul General va efectua lucrările în conformitate cu specificaŃiile Contractului, în special cu privire la încadrarea în valoarea contractului de lucrări, durata de execuŃie, cantitatea şi calitatea lucrărilor .

a) verifică existenŃa autorizaŃiei de construire, precum şi îndeplinirea condiŃiilor legale cu privire la aceasta si verifică corespondenŃa dintre prevederile autorizaŃiei de construire şi ale proiectului;

b) respecta indeplinirea tuturor atributiilor ce revin Inginerului sau Reprezentantului beneficiarului in limitele si in conditiile prevazute in contractul de lucrari, ce are ca obiect lucrarile pentru care se asigura consultanta colaborand in acest sens cu Beneficiarul si Antreprenorul si dupa caz Proiectantul;

c) participa la predarea amplasamentului catre Antreprenor şi verifica reperele de nivelment;

d) participă împreună cu proiectantul şi cu executantul- antreprenor la trasarea generală a construcŃiei şi la stabilirea bornelor de reper;

e) participa la predarea /preluarea de catre constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;

f) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcŃiilor;

g) verifică existenŃa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaŃi;

h) verifică existenŃa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităŃii;

i) verifică existenŃa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaŃia tehnică;

j) verifică existenŃa şi respectarea "Planului calităŃii" şi a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivă;

Page 34: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 5 of 21

Contract de servicii de consultanta

k) urmăreşte realizarea construcŃiei în conformitate cu prevederile contractului de lucrari , proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

l) verifică respectarea tehnologiilor de execuŃie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaŃia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare;

m) interzice utilizarea de lucrători neautorizaŃi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens instiintand reprezentantii Beneficiarului si al Antreprenorului;

n) efectuează verificările prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);

o) participă la verificarea în faze determinante;

p) interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;

r) asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;

s) urmăreşte realizarea lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuŃiei acestora, certificand si admiŃând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ;

ş) cere executantului, după caz, sistarea execuŃiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluŃiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;

t) transmite proiectantului sesizările proprii sau ale participanŃilor la realizarea construcŃiei privind neconformităŃile constatate pe parcursul execuŃiei;

Ń) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinŃele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, în cazul efectuării de modificări ale documentaŃiei sau adoptării de noi soluŃii care schimbă condiŃiile iniŃiale;

u) urmăreşte respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

v) preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcŃiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

w) urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare şi predă terenul deŃinătorului acestuia;

x) participă la recepŃia lucrărilor, asigură secretariatul recepŃiei şi întocmeşte actele de recepŃie;

y) urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepŃie şi întocmeşte documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepŃie;

z) predă beneficiarului /investitorului/utilizatorului actele de recepŃie, documentaŃia tehnică şi economică a construcŃiei, împreună cu cartea tehnică a construcŃiei.

a.a) verifica in mod continuu utilizarea dotarii tehnice si a personalului tehnic, inclusiv de specialitate, in concordanta cu oferta prezentata de executant;

a.b) interzice executia in conditii meteorologice nefavorabile, conform reglementarilor tehnice aplicabile;

a.c.) urmareste respectarea normelor si reglementarilor tehnice aplicabile, inclusiv cele cuprinse in proiect si in propunerea tehnica.

9.10. Administrarea si managementul contractului de executie

Inginerul va fi responsabil pentru urmatoarele sarcini si nu numai, in legatura cu Contractul de executie lucrari:

1. Managementul financiar al Contractului de lucrari pe baza programului de lucrari al Antreprenorului si pe previziunile fluxului de numerar care trebuie revizuite la intervale de timp specificate in Anexa la oferta si ori de cate ori considera necesar. Inginerul va pregati situatia platilor etapizate/lunare, precum si previziuni ale platilor viitoare de efectuat.

Page 35: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 6 of 21

Contract de servicii de consultanta

2. Monitorizarea permanenta a programului de lucrari al Antreprenorului si a previziunilor fluxului de numerar in stricta concordanta cu acesta. In cazul in care se vor inregistra intarzieri fata de programul de lucru stabilit, Inginerul va solicita cu promptitudine Antreprenorului sa intreprinda actiuni imediate de remediere pentru recuperarea intarzierilor inregistrate, informand totodata si Beneficiarul in acest sens.

3. Monitorizarea permanenta a indeplinirii de catre Antreprenor a obligatiilor ce ii revin conform contractului de executie, inclusiv in ceea ce priveste sistemul de puncte cheie stabilit si luarea masurilor corective necesare. Inginerul va elabora si transmite Beneficiarului rapoarte speciale referitoare la fiecare punct cheie.

4. Informarea imediata a Beneficiarului asupra oricaror abateri de la programul de lucrari planificat;

5. Efectuarea de masuratori zilnice si mentinerea de evidente privind locatia si cantitatile de lucrari puse in opera de catre Antreprenor;

6. Inregistrarea zilnica a evenimentelor de la locul de desfasurare a lucrarilor intr-un jurnal al santierului care va cuprinde si instructiuni catre Antreprenor si alte informatii relevante, ce ar putea ajuta mai tarziu solutionarea revendicarilor si/sau disputelor care ar putea sa apara in legatura cu executia lucrarilor. Este obligatorie mentinerea unor registre cu inregistrari zilnice legate de activitatea Antreprenorului, in special, cele referitoare la asigurarea de echipamente, provizii si munca pe teren;

7. Evidenta informatiilor legate de vreme/conditiile climatice, defectiuni ale echipamentelor si orice alti factori comuni sau speciali care afecteaza desfasurarea lucrarilor;

8. Comparatia documentata lunara a progresului fizic cu cel planificat, pentru fiecare sarcina a Antreprenorului;

9. Inginerul va stabili impreuna cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele Intermediare de Plata, pentru Certificatul final, precum si tipul documentelor justificative si le va comunica Antreprenorului;

10. Emiterea Certificatelor Interimare de Plata si a Certificatului Final de Plata in baza Situatiilor de lucrari inaintate de catre Antreprenor si transmiterea acestora catre Beneficiar impreuna cu toate documentele justificative;

11. Verificarea Rapoartelor Lunare ale Antreprenorului, elaborarea Rapoartelor Consultantului (Inginerului) si a Certicatelor de Plata Interimare.Consultantul va hotari daca cheltuiala autorizata se incadreaza in alocatia bugetara aprobata.

12 Pregatirea tuturor modificarilor, conform clauzei nr.13 ,,Modificari si Actualizari” din Conditiile de Contract FIDIC, Cartea Rosie,Editia I, 1999, necesare, dupa cum si daca acest lucru este cerut de evenimente, precum si negocierea acestora cu Antreprenorul, in stransa colaborare cu Beneficiarul. Elaborarea de rapoarte speciale catre Beneficiar pentru fiecare modificare conform Clauzei nr.13 “Modificari si Actualizari” din Conditiile de Contract FIDIC, Cartea Rosie, Editia I, 1999. Aceste rapoarte vor include: o justificare din punct de vedere tehnic a modificarii, analiza detaliata a impactului financiar, corespondenta relevanta, avizul Consiliului Tehnico – Economic atunci cand este cazul, Consultantul va solicita aprobarea prealabila a Beneficiarului pentru toate modificarilor conform Conditiile de Contract FIDIC, Cartea Rosie,Editia I, 1999 precum si pentru initierea oricaror negocieri cu Antreprenorul in acest sens ;

Odata aprobata o astfel de modificare, aceasta trebuie sa poarte semnatura tuturor partilor implicate (Beneficiar, Inginer, Antreprenor);

13 Transmiterea catre Beneficiar a unor rapoarte speciale complete si confidentiale cuprinzand detalii si comentarii legate de revendicarile si instiintarile de revendicari inaintate de catre Antreprenor.Comentariile vor indica scenariile posibile si recomandari pentru solutionarea corespunzatoare a revendicarilor precum si pentru apararea intereselor Beneficiarului.

Page 36: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 7 of 21

Contract de servicii de consultanta

14 O atentie deosebita trebuie acordata de catre Consultant (Inginer) procedurilor de notificare analizate si solutionare a revendicarilor si disputelor descrise in Conditiile de Contract FIDIC, Cartea Rosie, cu accent deosebit pe momentul notificarii revendicarii.

15 Consultantul va asista reprezentantii C.N.A.D.N.R. - D.R.D.P. Bucuresti.,M.T.I. si M.F.P. in procesul de certificare a platilor prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute in timpul inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitarii acestora;

16 Ori de cate ori va fi necesar, pe langa informatiile cuprinse in rapoartele lunare, Consultantul va trimite informatii privind stadiul fizic si financiar de executie in formatul si pentru perioada ceruta de Beneficiar;

17 Sprijinirea Beneficiarului in solicitarea participarii Autoritatilor Locale la receptia la terminarea lucrarilor;

18 Consultantul va indeplini orice alte sarcini care ii revin Inginerului, potrivit prevederilor contractului de executie.

Formatele rapoartelor, certificatelor, si ale celorlalte documente mentionate mai sus vor fi propuse de catre Inginer si vor fi agreate impreuna cu Beneficiarul inainte de inceperea activitatii supervizate la care se refera aceste documente.

Documentele ce vor fi considerate necesare pentru buna desfasurare a proiectului si pentru o cat mai rapida incepere a serviciilor vor fi puse la dispozitia Inginerului de catre Beneficiar respectiv Antreprenor, dupa caz.

Consultantul va trebui sa obtina aprobarea scrisa a Beneficiarului inainte de inceperea oricareia dintre urmatoarele actiuni:

a) Elaborarea oricarei modificari in conformitate cu clauza 13.1 ,,Dreptul de a Modifica” a Conditiile de Contract FIDIC,Cartea Rosie, Editia I,1999.

b) Aprobarea reducerii scopului Lucrarilor; c) Acordul privind subcontractarea oricarei parti a Lucrarilor incluse in Clauza 4.4 “Subantreprenorii”

a Conditiilor de Contract FIDIC ,Cartea Rosie,Editia I,1999. d) Lucrarile suplimentare aparute pe parcursul executiei, se trateaza in conformitate cu legislatia in

vigoare [cu atentie speciala asupra art.122 din O.U.G. nr.34/2006 ] . e) Aprobarea oricarei extinderi a Duratei de Executie inclusa in Conditiile de Contract FIDIC,Cartea

Rosie, Editia I,1999; f) Emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor si a Certificatului de Receptie Finala.

Consultantul se va asigura asupra faptului ca, in orice moment, Valoarea de Contract Acceptata depaseste

suma totala a platilor de efectuat prin contract.In cazul in care aceasta Valoare este posibil a fi depasita prin platile ce se estimeaza a fi necesare ,Consultantul va instiinta in cel mai scurt timp posibil Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de incadrare a sumelor totale de plata in Valoarea de Contract Acceptata.

Consultantul va stabili intalniri lunare cu Antreprenorul, anuntand la timp Beneficiarul in legatura cu acestea.Consultantul va pregati agenda acestor intalniri , va face arnjamentele necesare pentru vizita, si intocmi si trimite procesele verbale ale acestora catre toti participantii. 9.11. Responsabilitatile si autoritatea Inginerului

Beneficiarul va numi un Inginer in urma organizarii procedurilor de achizitie, conform legii, care va îndeplini sarcinile care îi revin celui dintai potrivit prevederilor Contractului de executie lucrari. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienŃă şi calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenŃa de a-şi îndeplini responsabilităŃile.

Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul de executie lucrari.

Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicată de executarea Contractului in conditiile contractului de servicii de consultanta si supervizare. Dacă pentru anumite atribuŃii Inginerul, conform Contractului de executie si/sau contractului de servicii trebuie să obŃină aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea, atribuŃiile respective vor putea fi exercitate

Page 37: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 8 of 21

Contract de servicii de consultanta

numai dupa aprobarea scrisa a Beneficiarului in acest sens. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorităŃii Inginerului, cu excepŃia celor stabilite cu Antreprenorul.

În orice situaŃie în care Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) că acordul Beneficiarului, a fost dat.

Cu excepŃia altor prevederi menŃionate în aceste CondiŃii:

(a) se va considera că Inginerul acŃionează în numele Beneficiarului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract.

(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligaŃiile sau responsabilităŃile prevăzute în Contract; şi

(c) orice aprobare, verificare, certificat, consimŃământ, examinare, inspecŃie, instrucŃie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acŃiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absenŃa obiecŃiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanŃe şi neconformităŃi.

Inginerul va obtine de la Beneficiar aprobarile specifice cu privire la urmatoarele atributii ale acestuia, respectiv:

a) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de confirmarea consimtamantului prealabil al Inginerului pentru inlocuirea sau, in cazul unor lucarari neprevazute, a numirii oricaror Subantreprenori propusi;

b) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de stabilirea oricarei prelungiri a Duratei de Executie;

c) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de suspendarea, partiala sau integrala a executarii Lucrarilor;

d) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea lucrarilor;

e) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de emiterea Certificatului de Receptie Finala ;

f) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inaintea de dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care ar face ca Pretul Contractului sa depaseasca Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract ;

g) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara in vederea emiterii certificatelor de plata in baza confirmarii lucrarilor pe baza situatiilor de lucrari prezentate de Antreprenor si in orice alte situatii in care Antreprenorul se considera indreptatit la costuri suplimentare;

h) aprobarea expresa a Beneficiarului in vederea dispunerii unei Modificari a contractului.Daca Modificarea vizeaza: lucrari suplimentare, cantitati suplimentare, durata de executie, actualizarea pretului, acestea vor fi aprobate numai de catre beneficiar si se vor efectua conform procedurilor prevazute de legile in vigoare care guverneaza Contractul.

i) aprobarea expresa a Beneficiarului daca Modificarea presupune respectarea de catre Beneficiar a prevederilor legale privind achizitiile publice in conformitate cu legea aplicabila contractului. In astfel de cazuri Modificarea va fi dispusa prin decizia Beneficiarului.

j) aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de dispunerea sau aprobarea oricarei omiteri a unor lucrari (renuntari).

Inginerul va comunica de indata Beneficiarului, toate deciziile sale si demersurile efectuate in indeplinirea contractului de executie lucrari. Orice aviz, masura sau decizie la care are dreptul Inginerul conform Contractului, inainte de a fi comunicata Antreprenorului va fi comunicata Beneficiarului.

Delegarea de către Inginer

Inginerul poate să atribuie sarcini şi să delege autoritatea asistenŃilor săi şi să revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegări. Aceşti asistenŃi pot include un inginer rezident şi/sau inspectori independenŃi numiŃi pentru

Page 38: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 9 of 21

Contract de servicii de consultanta

verificarea şi/sau testarea unor părŃi ale Echipamentelor sau Materialelor, care indeplinesc aceleasi conditii de autorizare precum Inginerul. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi făcute în scris şi nu vor intra în vigoare decât după primirea copiilor documentului de către Beneficiar si Antreprenor. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricărei probleme în conformitate cu prevederile, fără aprobarea Beneficiarului si Antreprenorului.

AsistenŃii trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare, care au competenŃă pentru îndeplinirea sarcinilor şi exercitarea autorităŃii delegate, şi care vorbesc fluent limba folosită pentru comunicare .

Fiecare asistent căruia i s-au atribuit sarcini sau căruia i-a fost delegată autoritate va fi autorizat să emită instrucŃiuni către Antreprenor numai în limita stabilită prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificat, consimŃământ, examinare, inspecŃie, instrucŃie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acŃiuni similare efectuate de către un asistent în conformitate cu delegaŃia de autoritate vor avea acelaşi efect ca şi cum ar fi efectuate de către Inginer.

Totuşi:

(a) omisiunea de a respinge unele lucrări, Echipamente sau Materiale necorespunzătoare, nu reprezintă aprobarea acestora şi nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucrări, Echipamente sau Materialele;

(b) dacă Antreprenorul pune la îndoială deciziile sau instrucŃiunile unui asistent, Antreprenorul poate să prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instrucŃiunile asistentului.

9.12. InstrucŃiunile Inginerului

Inginerul poate emite (oricând) către Antreprenor instrucŃiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuŃia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecŃiuni, în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va primi instrucŃiuni numai de la Inginer sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea conform acestei Clauze. Antreprenorul va respecta instrucŃiunile primite de la Inginer sau de la asistenŃii delegaŃi pentru orice problemă în legătură cu Contractul. Aceste instrucŃiuni vor fi date în scris.

9.13. Înlocuirea Inginerului

Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puŃin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinŃare cuprinzând numele, adresa şi experienŃa relevantă a celui care este potenŃialul înlocuitor al Inginerului.

9.14. Stabilirea Modului de SoluŃionare

Inginerul va acŃiona pentru a conveni sau a stabili modul de soluŃionare a unei probleme. Inginerul se va consulta cu fiecare Parte ( Antreprenor, Beneficiar) în încercarea de a ajunge la un acord. Dacă nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o soluŃionare imparŃială în conformitate cu prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstanŃele relevante.

Daca partile nu ajung la un acord se va proceda in conformitate cu prevederile clauzei 20 care precizeaza modul de solutionare a litigiilor.

9.15. Alte sarcini care ii revin Inginerului, in scopul indeplinirii Contractului de executie

• Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier, din motive obiective intemeiate, pe parcursul execuŃiei Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască, cu consimŃământul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecinŃă in prealabil inlocuirii sau concomitent cu aceasta.

• In cazul in care programul de execuŃie detaliat (Graficul de executie) cu planificări calendaristice transmis de Antreprenor Inginerului nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluŃiei Lucrărilor şi intenŃiilor declarate ale Antreprenorului, Inginerul va instiinta Antreprenorul, care va transmite Inginerului un program actualizat.

• In caz ca Antreprenorul nu realizeaza Lucrarile in cantitatile si in termenele prevazute in Graficul de Executie al Lucrarilor (urmare instiintarii Inginerului) acesta are obligatia sa accelereze ritmul lucrarilor pentru ca in termen de 30 de zile se se incadreze in grafic , in caz contrar la prezentarea la plata a

Page 39: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 10 of 21

Contract de servicii de consultanta

Situatiilor de Lucrari Inginerul va constata si va consemna in Certificatul de Plata Interimar ca Antreprenorul nu a reintrat in grafic, propunand Beneficiarului masuri in consecinta, conform Contractului si Legii aplicabile.

• In cazul in care, din cauza intarzierilor datorate culpei Antreprenorului, Beneficiarul datoreaza catre Inginer sau Inginerul solicita de la Beneficiar plati suplimentare pentru serviciile de consultanta prestate de acesta in vederea executarii prezentului contract, Antreprenorul este obligat sa suporte contravaloarea acestor plati cu titlu de despagubiri catre Beneficiar. De asemenea, orice costuri datorate de Beneficiar pentru intarzierea lucrarilor vor fi suportate de catre Antreprenor, mai putin in caz de Forta Majora.

• In cazul in care rezultatele testelor efectuate pentru verificarea Lucrarilor in vederea receptiei lucrarilor ascunse in timpul executiei Lucrarilor sau pentru verificare lucrarilor in vederea Receptiei Lucrarilor nu sunt corespunzatoare, Beneficiarul si/sau Inginerul va instiinta pe Antreprenor in vederea inlaturarii Defectelor, sub sanctiunile prevazute de Contract si Legea aplicabila.

• Orice propunere pentru o Modificare nu poate fi dispusa de Inginer decat cu acceptarea si aprobarea prealabila a Beneficiarului. Daca Modificarea vizeaza, lucrari suplimentare, cantitati suplimentare, durata de executie, actualizarea pretului, aceastea vor fi aprobate numai de catre Beneficiar si se vor efectua conform procedurilor prevazute de legile in vigoare care guverneaza Contractul, dupa caz.

• Inginerul va instiinta Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostinta de faptul ca Pretul Contractului se preconizeaza ca va depasi Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract.

• Inginerul va transmite Beneficiarului, in termen de 3 (trei) zile de la data primirii de la Antreprenor, un exemplar al Situatiilor de Lucrari insotit de Raportul privind evolutia Lucrarilor .

• Inginerul are obligatia verificarii si confirmarii Situatiilor de Lucrari pe baza carora va emite Certificat Interimar de Plata . In cazul in care Inginerul sau Beneficiarul ,dupa caz, constata erori sau inadvertente va restitui Situatiile de Lucrari pentru refacerea acestora , termenul de confirmare si de emitere a Certificatului (Interimar) de plata va curge de la data transmiterii Situatiilor de Lucrari refacute de Antreprenor conform observatiilor Inginerului sau Beneficiarului.

• Inginerul este deplin responsabil pentru verificarea cantitatilor, a calitatii si a valorii lucrarilor executate pentru care se solicita plata.

• Inginerul va putea respinge Echipamentele, Materialele, proiectele sau Lucrările necorespunzătoare prin transmiterea unei înştiinŃări către Antreprenor cuprinzând motivaŃia respingerii.

• Inginerul poate solicita Antreprenorului:

- să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului,

- să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, şi

- să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranŃa Lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor.

Inginerul va fi responsabil pentru revizuirea si aprobarea urmatoarelor propuneri ale Antreprenorului, fara a fi limitat la acestea:

1. Mobilizarea Antreprenorului pe santier;

2. Echipamente aduse in Romania temporar de catre Antreprenor, in scopul Lucrarilor;

3. Aprobarea inlocuirii sau, in cazul unor lucarari neprevazute, a numirii subantreprenorilor propusi de catre Antreprenor;

4. Planul de management al traficului, care ia in considerare interferentele dintre traficul in santier si traficul rutier public, daca si unde este cazul;

5. Managementul traficului aferent echipamentului/personalului Antreprenorului pe santier;

Page 40: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 11 of 21

Contract de servicii de consultanta

6. Siguranta de operare a traficului pentru utilizatorii drumului;

7. siguranta lucrarilor in conformitate cu prevederile HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate care se aplica pe santierele temporare sau mobile.

8. Programul de lucrări bazat pe resursele propuse: un astfel de program de lucru va fi intocmit intr-un format concis, prezentând, de exemplu, stationarea in abscisa si durata in zile pentru fiecare articol de lucrari majore (terasamente, santuri, acostamente, pregătirea fundatiei, stratul de fundatie, strat de baza, strat de legătura, strat de uzura, instalarea/construirea podetelor, lucrari la poduri/pasaje etc.). Sectiunea de drum a proiectului este de preferat sa fie divizata in sub-sectiuni de lungime convenabila si cu caracteristici similare, iar programul de lucrări va fi transpus intr-un grafic, care sa identifice clar fiecare sectiune. Inginerul nu va aproba un program de lucrări, care nu este pregătit astfel. Programul de lucrări care va fi înaintat de către Antreprenor va indica drumul critic pentru finalizarea la timp a lucrărilor si va prezenta informatii complete si detaliate cu privire la resursele necesare pentru realizarea acestuia precum si cu privire la instructiunile ce urmează a fi furnizate de către Inginer.

9. Planul de Asigurare a Calitatii;

10. Cantitati si calcule ale Antreprenorului;

11. Metode de lucru ale Antreprenorului, inclusiv Schema transportului pamantului aferent terasamentelor;

12. Originea si calitatea materialelor;

13. Tehnici de constructie pentru poduri;

14. Pichetarea lucrarilor;

15. Stabilirea documentelor de management al contractului; precum si parcursul aferent, cu termene corespunzatoare, potrivit Contractului si Legii aplicabile.

16. Compararea executiei activitatilor si lucrarilor cu cea prezentata in oferta si discutarea cu Antreprenorul a masurilor necesare pentru prevenirea si recuperarea intarzierilor (lunar sau ori de cate ori este nevoie), cu notificarea conforma si imediata a Beneficiarului.

9.16. Supervizarea Lucrarilor – Inginerul FIDIC

Inginerul va dovedi vigilenta in protejarea intereselor Beneficiarului, de a asigura supervizarea si controlul calitatii / cantitatii Lucrarilor in consecinta, pentru evitarea aparitiei neregulilor/neconformitatilor in constructie pe parcursul Lucrarilor.

Inginerul va avea atributiile urmatoare in legatura cu contractul de executie lucrari, care nu sunt limitativ enuntate:

1. Masurarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile contractului de executie;

2. Inspectarea lucrarilor pentru verificarea calitatii acestora in conformitate cu specificatiile tehnice, desenele si legislatia in vigoare;

3. Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si ordonarea inlaturarii lucrarilor/materialelor necorespunzatoare;

4. Controlul incorporarii materialelor aprobate in lucrari;

5. Pastrarea in permanenta a unei evidente exacte legate de materialele aduse in santier si incorporarea acestora in lucrari;

6. Examinarea masurarea si testarea lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse vederii, inainte de plasarea/executarea peste aceste lucrari a altor lucrari si incheierea de procese verbale de lucrari ascunse;

7. Inregistrarea evenimentelor zilnice, a lucrarilor din santier si a cantitatilor de lucrari sau activitati de platit (ca urmare a masuratorilor geometrice si testelor efectuate);

8. Calcularea daunelor si a penalitatilor, cand este cazul;

Page 41: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 12 of 21

Contract de servicii de consultanta

9. Verificarea aplicarii planului de management al protectiei mediului de catre Antreprenor pe perioada executarii lucrarilor;

10. Stabilirea formatului si a continutului unui sistem de rapoarte lunare ale Antreprenorului catre Inginer si ale acestuia catre Beneficiar. Beneficiarul poate solicita Inginerului sa trimita astfel de rapoarte mai frecvent, daca se considera ca este necesar, in anumite perioade de timp, sau intocmirea si trimiterea unor rapoarte speciale;

11. Verificarea faptului ca Planul de Asigurare a Calitatii este implementat in conformitate cu specificatiile. In special, Inginerul va verifica ca toate testele de laborator descrise in functie de tip si frecventa sunt desfasurate in laboratorul Antreprenorului. Inginerul insusi este cel care verifica calitatea acestor teste, efectuand teste separate pentru a verifica concluziile Antreprenorului;

12. Inginerul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitarii oricaror motive de revendicare a Beneficiarului si a Antreprenorului.

13. Inginerul va comunica Beneficiarului si Beneficiarului, inainte de indeplinirea formalitatilor cerute de lege, punctul sau de vedere in cazul in care apar dispute, revendicari.

14. Supervizarea Antreprenorului in legatura cu toate problemele legate de siguranta lucrarilor si probleme referitoare la acestea, conform prevederilor legislatiei in vigoare si ale HG 300/2006, privind cerintele minime de siguranta si sanatate pe santierele fixe sau mobile;

15. Verificarea si corectarea, daca este cazul, a „desenelor conforme cu executia”;

16. Beneficiarul va primi sprijin din partea Inginerului in domenii tehnice precum drumuri, poduri, testarea solului, hidrologie, hidraulica, geologie, mediu, dupa cum e cazul. Inginerul si Beneficiarul vor decide asupra numarului de interventii si a zonelor de efectuare a acestora.

17. Inginerul va participa la toate intalnirile din santier cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru Constructii la care participa Antreprenorul. Astfel de intalniri sunt organizate pentru inspectarea lucrarilor executate in etape precise ale constructiei, care vor fi definite in Detaliile de Executie, in conformitate cu cerintele Legii nr. 10/1995 din Romania referitoare la calitatea lucrarilor de constructie.

18. Organizarea si asistarea Beneficiarului in co-organizarea receptiei lucrărilor si trimiterea tuturor documentelor de supervizare Comisiei de Receptie a lucrărilor precum si înaintarea de rapoarte speciale si recomandări cu privire la îndeplinirea conditiilor de efectuare a receptiei;

19. Informarea Beneficiarului in legătura cu orice problema care poate apărea in legătura cu contractul de executie si elaborarea recomandărilor referitoare la solutii posibile;

20. Inginerul va asigura servicii de management de proiect si supervizare a executiei lucrarilor la standarde de inalta calitate, evaluarea si aprobarea materialelor, echipamentelor etc., in calitatea sa de „Inginer” pe perioada de preconstructie, pe perioada de constructie, cat si pe Perioada de Notificare a Defectiunilor, astfel incat Antreprenorul sa finalizeze Lucrarile in perioada de executie specificata in Contractul de Lucrari, pentru obiectivul de investitii “Completarea centurii rutiere a municipiului

Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia

inclusiv rampele aferente:bretelele de acces 7 si 8” .

21. Inginerul va indeplini si este tinut raspunzator in consecinta pentru orice alte sarcini care ii revin potrivit prevederilor Contractului de executie si/sau contractului de servicii de supervizare si consultanta, precum si Legii aplicabile.

10. Obligatiile principale ale beneficiarului 10.1. - Beneficiarul va receptiona, potrivit clauzei 15, serviciile prestate in termenul convenit. 10.2. - Beneficiarul va plati pretul catre consultant in termen de 90 zile de la data confirmarii primirii facturii emise de catre consultant. SancŃiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, consultantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul va calcula si factura, ca penalitati, o suma echivalenta 0,10% pentru fiecare zi de

Page 42: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 13 of 21

Contract de servicii de consultanta

intarziere din pretul contractului pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Pentru fiecare certificat de plata in care se descopera erori, consultantul va fi penalizat cu 10% din valoarea contractului. 11.2. - In cazul in care, cu rea-credinta, achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 90 zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 17.1, atunci consultantul va calcula penalitati reprezentand 0,10% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 11.3. - Nerespectarea cu vinovatie a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese. 11.4. - Prezentul contract se reziliaza de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a consultantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca: a) consultantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare, se emite ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital; b) consultantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de beneficiar. c) in caz de neexecutare culpabila din vina consultantului a obligatiilor prevazute la art.9 si art. 13, atunci cand cuantumul penalitatilor de intarziere este mai mare de 10% din pretul contractului, beneficiarul este indreptatit sa considere contractul desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a consultantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile. In aceasta situatie consultantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze. d) contractul inceteaza de plin drept in situatia in care consultantul cesioneaza drepturile sale izvorate din prezentul contract, fara acceptul beneficiarului. 11.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la clauza 11.4. se va notifica in scris partii contractante cu cel putin 30 zile anterior datei de reziliere. 11.6. - Beneficiarul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii de plata prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment. 11.7. - In cazul rezilierii contractului din vina consultantului, beneficiarul va stabili daunele pe care trebuie sa le suporte consultantul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care beneficiarul le are fata de acesta la data intreruperii prestarii serviciilor. 11.8. - In cazul in care nu se pot aplica prevederile clauzei 11.7. recuperarea daunelor se va face cu respectarea dispozitiilor prevazute de clauzei 25. 11.9. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. (2) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care alocarea resurselor financiare a fost sistata. 11.10. - In cazul prevazut la clauza 11.9, consultantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 11.11. - Consultantul va putea inlocui personalul de specialitate cu alt personal care indeplineste conditiile de experienta profesionala prevazute in Documentatia de atribuire, numai cu acordul scris si prealabil al Beneficiarului. 11.12. - In situatia schimbarii unui specialist, consultantul va notifica acest aspect beneficiarului. Consultantul va fi obligat sa prezinte beneficiarului documente care vor certifica indeplinirea conditiilor impuse prin caietul de sarcini privind calificarea si experienta personalului. In plus, va prezenta dovada care atesta asigurarea noului specialist, astfel cum s-a prevazut prin caietul de sarcini.

Clauze specifice

12.Garantia de buna executie a contractului

12.1. - (1) Consultantul are obligaŃia de a constitui garanŃia de bună execuŃie a contractului, pentru intreaga perioada de derularea a contractului, în termen de 15 zile de la data semnarii acestuia.

Page 43: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 14 of 21

Contract de servicii de consultanta

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre consultant in scopul asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. (3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de beneficiar in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile consultantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in prestarea serviciilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina consultantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs beneficiarului este mai mare decat cuntumul garantiei de buna executie, consultantul este obligat sa-l despagubesca pe beneficiar integral si intocmai. (4) Beneficiarul se obliga sa elibereze garanŃia pentru participare numai după ce consultantul a făcut dovada constituirii garanŃiei de bună execuŃie si a indeplinit obligatiile mentionate la art. 12.2. (5) Neprezentarea garantiei de buna executie in temeiul prevazut la alin. (1) are drept efect rezilierea de drept a prezentului contract si retinerea garantiei pentru participare.

12.2. - (1) Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie a contractului este de 10 % din pretul contractului, fara TVA, adica......lei (.....euro) si va fi consituita in lei, prin una din urmatoarele forme:

1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea beneficiarului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa la contract. 2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului. În acest caz contractantul are obligaŃia de a deschide un cont in cel mult 15 zile de la data incheierii contractului. *Se va alege modalitatea de constituire a garantiei in concordanta cu prevederile documentatiei procedurii de achizitie, prin bifarea

casutei aferente modalitatii de constituire corespunzatoare, precizandu-se in spatiile punctate, dupa caz, numarul contului, al/e

tiltului/titlurilor de valoare, al ordinului de plata sau al scrisorii de garantie bancara, Cu exceptia cazurilor in care garantia se

constituie prin retineri succesive din facturile partiale, documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie sau, dupa caz,

reprezinta garantia insasi, se anexeaza la Contract.

In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Consultantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct, la dispozitia Beneficiarului. Suma iniŃială care se depune de către Consultant în contul de disponibil asfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preŃul Contractului. Pe parcursul îndeplinirii Contractului Beneficiarul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reŃineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Consultantului, până la concurenŃa sumei stabilite drept garanŃie de bună execuŃie în documentaŃia de atribuire. Beneficiarul va instiinta Consultantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Consultantului, pot fi dispuse plati atat de catre acesta, cu avizul scris al Beneficiarului, care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Beneficiarului in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile Contractului. Contul asfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Consultantului .

Garantia se va executa necondiŃionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraŃiei acestuia cu privire la culpa persoanei.

Garantia de buna executie se constituie in conditiile legii, in forma irevocabila si neconditionata. Garantia de buna executie va avea valabilitatea pana la receptia finala la care se adauga 28 de zile

calendaristice. In cazul in care modalitatea de constituire a garantiei de buna executie este cea a scrisorii de garantie, a

titlurilor de valoare sau este prezentata prin ordin de plata in contul Beneficiarului durata de valabilitate, respectiv de pastrare la Beneficiar va fi cel putin egala cu cea a duratei Contractului (dupa caz, si a actelor aditionale la acesta) si a perioadei de garantie, cumulate.

Nerespectarea termenului de constituire a garantiei de buna executie, independent de modalitatea de constituire, face operante prevederile Contractului referitoare la clauza penala pentru neeexecutarea totala a Contractului, cumulat cu sanctiunile legale aferente.

Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de beneficiar in executarea contractului, inclusiv in perioada de garantie, sau in cazul rezilierii acestuia din motive imputabile consultantului ori in alte cazuri prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs beneficiarului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, consultantul este obligat sa il despagubeasca pe beneficiar integral si intocmai. Valoarea garantiei va fi actualizata daca se cere si se accepta actualizarea valorilor prezentate in oferta financiara, utilizandu-se aceeasi formula, precum si daca valoarea contractului sporeste in alt mod (in acest ultim caz valoarea garantiei va fi majorata in sistem proportional, astfel incat dupa actualizare garantia sa reprezinte, in echivalent, acelasi procent din valoarea contractului).

Page 44: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 15 of 21

Contract de servicii de consultanta

Beneficiarul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita prejudiciului creat, dacă consultantul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie beneficiarul are obligaŃia de a notifica acest lucru consultantului, precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate.

In cazuri de urgenta, beneficiarul poate apela la garantia pentru buna executie in vederea asigurarii serviciilor contractate, daca consultantul nu respecta graficul/termenele de efectuare a prestatiilor si/sau in alte situatii care presupun costuri suplimentare pentru beneficiar, din vina exclusiva sau partiala a consultantului, intrucat consultantul se obliga la prestarea serviciilor in orice conditii, mai putin in situatii de forta majora. In cazul in care cuantumul garantiei nu este indestulator pentru costurile pe care le presupune interventia cu terti, diferenta de pret, pe total valoare servicii asfel contractate, va fi dedusa de beneficiar din facturile emise de consultant, respectiv va fi obtinuta prin executarea asigurarii sau, dupa caz, potrivit dreptului comun.

Consultantul are obligatia de a reintregi cuantumul garantiei de buna executie in termen de 10 zile de la data utilizarii, sub sanctiunea platii unor penalitati de 0,3% din valoarea totala a contractului pentru fiecare zi de intarziere si a deducerii sumelor necesare din valoarea facturilor prezentate la plata.

Restituirea garantiei de buna executie se face in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre consultant a obligatiilor asumate prin prezentul contract, daca beneficiarul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

13. Alte responsabilitati ale consultantului

13.1. - Consultantul are obligatia de a stabili sedinte lunare cu executantul lucrarii cu privire la stadiul lucrarilor si de a anunta achizitorul in timp util. Consultantul are obligatia de a pregati agenda acestor sedinte, de a trimite procesele verbale tuturor partilor mentionate si sa faca toate pregatirile necesare pentru vizita pe santier. 13.2. - Consultantul va participa la toate intalnirile organizate de antreprenor (executantul lucrarii), pe santier, cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru Calitate in Constructii si cu reprezentanti ai proiectantului executantului. Astfel de intalniri sunt organizate pentru inspectia lucrarilor executate in faze determinate ale constructiei, care sunt detaliate in Detalii de Executie in conformitate cu cerintele Legii nr. 10/1995 cu privire la calitatea lucrarilor in constructii. 13.3. - La finalizarea lucrarilor, consultantul va inspecta proiectul si va emite Raportul la terminarea lucrarilor. Inginerul trebuie sa completeze si pastreze toate documentele aferente serviciilor, in permanenta pe parcursul implementarii contractului si sa le tina pe o perioada de 5 ani dupa incheierea contractului deoarece Autoritatea Contractanta (C.N.A.D.N.R. S.A. – D.R.D.P. Bucuresti) are dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente in orice moment in timpul si dupa furnizarea serviciilor.

Principalele atributii ale Inginerului in legatura cu contractul de executie lucrari in aceasta etapa cuprind, printre altele:

1. Dupa finalizarea lucrarilor, si dupa primirea notificarii din partea Antreprenorului, Inginerul va demara procedura de organizare a Receptiei Lucrarilor si de Eliberare a Certificatului de Receptie a Lucrarilor.

2. Elaborarea si transmiterea catre Beneficiar a unui raport privind modul de executie a lucrarilor, calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea proiectului, prevederilor contractuale referitoare la aspectele tehnice ale lucrarilor si a prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrarile nefinalizate, neconformitati, etc. Inginerul va face recomandari cu privire la efectuare a receptiei, in urma analizarii îndeplinirii conditiilor necesare efectuarii acesteia;

3. Informarea in scris a Beneficiarului in vederea convocarii comisiei de receptie, conform legislatiei in vigoare aferente receptionarii lucrarilor, inclusiv a Legii 10/1995;

4. Emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor;

5. Pregatirea masuratorilor finale si a Certifictului Final de Plata ;

6.Urmareste soluŃionarea obiectiunilor cuprinse in anexele procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si modul de realizare a recomandarilor comisiei de receptie;

7. Emiterea Certificatului de Receptie Finala;

Page 45: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 16 of 21

Contract de servicii de consultanta

8. Emiterea Certificatului de Plata Final;

9. Recomandari legate de eliberarea Garantiei de Buna Executie, in urma analizarii intrunirii conditiilor pentru eliberarea acesteia;

10. Asigurarea, impreuna cu Antreprenorul, a finalizarii Cartii Constructiei cu toate documentele relevante si predarea acesteia catre Beneficiar.

Enumerarea este pur orientativa, inginerul avand obligatia de a indeplini toate sarcinile ce ii revin potrivit prevederilor caietului de sarcini, a conditiilor particulare ale contractului de executie, a actelor aditionale la acest contract si ale legislatiei in vigoare. 13.4. - Consultantul va pune in aplicare un sistem de asigurare a calitatii in conformitate cu ISO 9001 si va detine si pastra documentele justificative. 13.5. - Consultantul va fi responsabil cu verificarea, auditarea si inspectarea sistemului de asigurare a calitatii a antreprenorului (executantul lucrarii) inclusiv P.C.C.I.V. si Procedurile de Proces, Planul de Calitate stabilirea Metodei, precum si procedurile pentru sanatate si protectie. 13.5. - Consultantul va mentine un sistem de arhivare corespunzator si va asigura ca toate documentele elaborate in limba romana sunt arhivate corespunzator cerintelor achizitorului si in conformitate cu legislatia romana. 13.6. - Pe durata serviciilor, consultantul va avea un birou principal in Bucuresti. Beneficiarul va stabili o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) dedicata exclusiv implementarii acestui proiect. Coordonatorul de proiect al consultantului se va afla in Bucuresti si va tine legatura stransa cu UIP si cu personalul beneficiarului. 13.7. - In timpul fazei de pre-constructie, consultantul va asigura asistenta beneficiarului in Bucuresti. In etapa de supervizare a lucrarilor (inclusiv Perioada de Garantie), personalul rezident pe santier al consultantului va functiona in birouri pe santier.

14. Alte responsabilitati ale beneficiarului

14.1. - Beneficiarul va pune la dispozitia consultantului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 14.2. - Beneficiarul va aproba oportunitatea demararii de catre consultant a oricareia din urmatoarele actiuni:

� Efectuarea oricarei modificari a domeniului lucrarilor cu implicatii financiare care, evaluate conform contractului, vor creste pretul contractului;

� Aprobarea oricarei reduceri in obiectivul lucrarilor; � Emiterea acordului pentru subcontractarea oricarei parti din lucrarile contractului; � Emiterea aprobarii oricarei extensii de timp pentru finalizare in termenele din contract; � Suspendarea executiei lucrarilor prevazute in contract; � Aprobarea platii oricarei reclamatii primite in baza contractului.

15. Receptie si verificari

15.1. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 15.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica, in scris, consultantului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 15.3. - In momentul predarii finale a documentatiei se va face receptia documentatiilor si se va intocmi un proces verbal de predare-primire. 15.4. - Receptia serviciilor de consultanta prestate de catre consultant se va face prin aprobarea rapoartelor emise de consultant, de catre conducatorul beneficiarului sau de catre persoana imputernicita in acest sens, in conformitate cu prezentul contract. 16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 16.1. - (1) Consultantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul contract. (2) In cazul in care consultantul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate beneficiarului, partile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;si

Page 46: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 17 of 21

Contract de servicii de consultanta

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului, conform legislatiei in vigoare

16.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data semnarii contractului. (2) In cazul in care exista:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza ;consultantului sau ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului

de consultant, consultantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acesteia, iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului. 16.3. - In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati consultantului. 16.4. - Prezentul contract inceteaza de plin drept:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; b) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al Partilor contractante; c) prin denuntare unilaterala, conform art. 11.9; d) in caz de forta majora, conform art. 25 .

16.5. - Serviciile care fac obiectul prezentului contract se vor derula in limita surselor de finantare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat.

17. Modalitati de plata

17.1. - (1) Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre consultant in 90 de zile de la data confirmarii primirii facturii de catre beneficiar. (2) Beneficiarul are dreptul de a efectua plati partiale, pe baza documentatiilor predate de consultant. (3) Decontarea partiala si finala se va efectua pe baza facturilor emise de consultant, insotite de procesele verbale de predare-primire si de receptie, semnate de ambele parti contractante. Factura se comunica beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contract. In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre beneficiar, o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura achizitorului pe document. Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare urmatoare acesteia. Plata serviciilor se va efectua in lei. 17.2. - Daca beneficiarul nu onoreaza factura in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute la caluza 17.1. si fara a prejudicia dreptul consultantului de a apela la prevederile clauzei 11.3, aceasta din urma are dreptul de a diminua ritmul prestarii serviciilor, avizandu-l pe beneficiar in legatura cu aceasta. Dupa ce beneficiarul onoreaza factura, consultantul va relua prestarea serviciilor in cel mult 3 zile lucratoare. 17.3. - Consultantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. 17.4. - (1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza consultantul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in termen de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre beneficiar a noilor facturi prezentate de catre consultant, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului. (2) - Beneficiarul nu are dreptul sa efectueze, iar consultantul sa solicite, plati in avans.

18. Personalul 18.1. - Consultantul are obligatia de a asigura in mod continuu prezenta personalului, atat pentru perioada de executie cat si pentru perioada de garantie la terminarea lucrarilor.

Page 47: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 18 of 21

Contract de servicii de consultanta

18.2. - Personalul minim care trebuie asigurat de consultant, permanent pe toata durata de executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru impus de antreprenor (executantul lucrarii), (zilnic, lunar) este urmatorul: Personal cheie

Functie Nr. persoane

1. Coordonator de Proiect 1

2. Inginer constructor - asigurarea calitatii 1

3. Inginer constructor - responsabil cantitati 1 Personal non cheie Functie Nr. persoane

1.. Inginer poduri 1 2. Inspector in materie de securitate si sanatatea muncii 1

3. Alt personal supervizare (utilitati, solutionare reclamatii) -

18.3. – Responsabilitatile personalului sunt cuprinse in caietul de sarcini.

18.4. - Consultantul trebuie sa poata asigura inlocuirea oricarui specialist. 18.5. - In situatia in care este nevoie de un numar mai mare de personal pentru indeplinirea in bune conditii a proiectului, in afara celui specificat in oferta si apoi in contract, consultantul va fi responsabil pentru furnizarea acestor resurse fara costuri suplimentare pentru achizitor.

19. Rapoarte

19.1. - In perioada supervizarii lucrarilor de constructie si in perioada de garantie a lucrarilor, consultantul va prezenta urmatoarele rapoarte si documente, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini: 1.Un Raport Preliminar care va fi prezentat în termen de 1 luna de la începerea prestarii serviciilor prin Ordinul de Incepere; Raportul Preliminar va prezenta situaŃia generală a managementului pentru derularea contractului, conform punctului de vedere al Inginerului, şi se va referi la aspectele organizatorice şi tehnice ale contractelor care sunt supervizate, incluzând orice probleme estimate, cu recomandări pentru rezolvarea acestora, şi o eşalonare a personalului şi a evenimentelor cheie.

2. Rapoarte lunare privind execuŃia Lucrărilor care vor arăta evenimentele şi stadiul execuŃiei pe fiecare sector, va fi depus la Beneficiar în termen de 14 zile după terminarea lunii în care s-au prestat serviciile . Forma acestor rapoarte va fi, în prealabil, propusa de Inginer si aprobată de către Beneficiar. Va conŃine un capitol special referitor la monitorizarea financiară a plăŃilor pe baza unei cuantificări ( estimări ) a evoluŃiei Lucrărilor.

In vederea monitorizarii progresului facut, astfel incat sa se poata constata imediat obiectivele ce trebuie atinse la un moment dat, cat si pentru luarea masurilor ca proiectul sa reintre in cursul stabilit, se va intocmi obligatoriu diagrama GANTT.

3. Raportul de Asigurare a CalităŃii va fi finalizat după verificarea si aprobarea de către Inginer a Sistemului de Asigurare a CalităŃii al Antreprenorului. Acest raport va descrie în termeni generali modalitatea în care va fi implementată Asigurarea CalităŃii în cadrul Proiectului. In cadrul Raportului de Asigurare a Calitatii se vor face referiri la implementarea Planului de Asigurare a Calitatii Lucrarilor. Raportul va fi inaintat dupa trei luni de la emiterea Ordinului de Incepere a executiei Lucrarilor si va fi revizuit (actualizat) periodic.

4. Un Raport de Terminarea Lucrarilor prezentat Beneficiarului la Terminarea Lucrărilor, atunci când se emite Procesul verbal de receptie la Terminarea Lucrarilor.

5. Raportul Final , dupa expirarea perioadei de garantie si emiterea Procesului-verbal de Receptie Finala, odata cu certificatul final de plata, continand explicaŃii asupra tuturor serviciilor executate în cadrul contractului.

In vederea indeplinirii obligatiilor privind intocmirea raportului final, se va retine o suma reprezentand 50% din valoarea ultimei facturi de servicii de supraveghere si consultanta, fara TVA, suma care va fi virata intr-un cont

Page 48: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 19 of 21

Contract de servicii de consultanta

deschis de consultant si blocat in favoarea beneficiarului. Aceasta suma va fi deblocata dupa semnarea Procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor. 6. Rapoarte Speciale cu privire la orice probleme majore, în special reclamaŃii sau extensii de timp, aferente implementării contractului, la cererea D.R.D.P.Bucuresti.

7. Cartea ConstrucŃiei, aşa cum se specifică în HG nr. 273 / 14.06.1994. Inginerul va pregăti un raport care va prezenta toate aspectele legate de Cartea ConstrucŃiei, incluzând procedurile pentru recepŃia lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente acestora care fac parte din dotările obiectivului.

Toate documentele aferente Lucrărilor, în orice formă, sunt şi vor rămâne în proprietatea D.R.D.P. în timpul şi după finalizarea lucrărilor. Inginerul nu poate folosi sau dispune de aceste documentaŃii fără un acord prealabil în scris din partea D.R.D.P.Bucuresti.

Toate rapoartele menŃionate mai sus vor fi intocmite intr-un exemplar si vor fi depuse la D.R.D.P.Bucuresti – Serviciul INVESTITII.

19.2. - Toate documentele elaborate in scopul lucrarilor, in orice forma, sunt si vor ramane in proprietatea beneficiarului in timpul si dupa finalizarea lucrarilor. Consultantul nu poate folosi sau dispune de aceste documentatii fara un acord prealabil si acordat in scris din partea beneficiarului.. 19.3. - Toate rapoartele mentionate la art. 20.1, cu exceptia Desenelor de Executie ale Proiectului si Cartea Constructiei vor fi distribuite partilor implicate.

20. Amendamente

20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

21. Subcontractanti

21.1. - Consultantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza peste 10% din contract, de a incheia contracte cu subconsultantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu beneficiarul. 21.2. - (1) Consultantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subconsultantii desemnati. (2) Lista subconsultantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 21.3. - (1) Consultantul este pe deplin raspunzator fata de beneficiar de modul in care indeplineste contractul. (2) Subconsultantul este pe deplin raspunzator fata de consultant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. (3) Consultantul are dreptul de a pretinde daune-interese subconsultantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract. 21.4. - Consultantul poate schimba oricare subconsultant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subconsultantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata beneficiaruluii.

22. Cesiunea

22.1. - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, asfel cum au fost stipulate si asumate initial.. 22.2. - Cesiunea nu va exonera consultantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

23. Masuri de siguranta si securitatea muncii. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

Page 49: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 20 of 21

Contract de servicii de consultanta

23.1. - Consultantul are obligatia de a efectua instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca lucratorilor proprii, referitoare la riscurile de accidentare care pot aparea in timpul activitatilor desfasurate pentru beneficiar, inclusiv in incinta locurilor de desfasurare a activitatii beneficiarului. Atunci cand un lucrator al consultantului, se afla in incinta unei cladiri a beneficiarului., acesta va fi inregistrat la intrarea in unitate si insotit de un salariat al beneficiarului..

23.2. - Orice accident de munca, inclusiv cel de traseu, asimilat ca accident de munca, petrecut in timpul derularii relatiei contractuale va fi inregistrat de consultant conform legii in vigoare la data producerii accidentului.

23.3. - Consultantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii cu privire la respectarea legislatiei si normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii prestatorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile beneficiarului. Orice incident petrecut in timpul derularii relatiei contractuale, produs din cauza lucratorilor consultantului, va fi inregistrat de consultant, conform legislatiei in vigoare.

23.4. - Pe perioada executarii lucrarilor, consultantul va duce la indeplinire toate obligatiile ce revin beneficiarului in aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile (nominalizxarea unei persoane si depunerea declaratiei la Inspectoratul Teritorial de Munca de pe raza judetului unde se afla santierull, intocmirea instrumentelor coordonarii etc.).

24. Forta majora

24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 24.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 4.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in 24 de ore de la aparitie, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 24.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Beneficiarul si consultantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si consultantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti de drept comun din Romania.

26. Limba care guverneaza contractul

26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

27.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 27.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Page 50: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

page 21 of 21

Contract de servicii de consultanta

28. Legea aplicabila contractului

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, _____________ prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. BENEFICIAR, CONSULTANT,

C.N.A.D.N.R. S.A.- D.R.D.P.BUCURESTI S.C. .................. S.R.L./S.A

DIRECTOR ADMINISTRATOR

ing. Nicolae DOBRE

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Gheorghe CRISTIAN

Viza C.F.P.P.

DEPARTAMENTUL JURIDIC

cons.jur. Silviu George PETRE

Viza pentru legalitate

BIROUL LEGISLATIE SI CONTRACTE

Nr................/................

cons.jur. .....................

DIRECTOR ADJ. INVESTITII

ing.Iulian PETRE

SERVICIUL INVESTITII

ing. Gabriela NITA

DEPARTAMENT ACHIZITII

ing. Monica CONCIU TUSER

BIROUL ORGANIZARE PROCEDURI

ec. Camelia BUCUR

Page 51: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

Fisa de date

Pagina 1/7Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-09-2012 08:58

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Constructii si amenajari teritoriale

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA

Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. (CNADNR SA) – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti

Adresa postala: bd Iuliu Maniu 401A, sect 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel. +40 213186704, In atentia: Conciu -Tuser Monica -Sef Departament Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): htp//www.drdpb.ro

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. (CNADNR SA) – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti

Adresa postala: bd Iuliu Maniu 401A, sect 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel. +40 213186704, In atentia: Conciu -Tuser Monica -Sef Departament Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): htp//www.drdpb.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. (CNADNR SA) – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti

Adresa postala: bd Iuliu Maniu 401A, sect 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel. +40 213186704, In atentia: Conciu -Tuser Monica -Sef Departament Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): htp//www.drdpb.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34

Page 52: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

Fisa de date

Pagina 2/7Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-09-2012 08:58

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Servicii de supraveghere si consultanta privind executia obiectivului Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A. - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele aferente; bretelele de acces 7 si 8

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: Centura rutiere a municipiului Bucuresti - sectorul cuprins intre DN 7 si DN 1A. - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele aferente; bretelele de acces 7 si 8

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de supraveghere si consultanta privind executia obiectivului "Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A. - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele aferente; bretelele de acces 7 si 8 ".- conform Caietului de sarcini. Ofertele se elaboreaza si se evalueaza avand in vedere valoarea de 396.440,99 lei a contractului initial, supus prezentei proceduri de atribuire.

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Conform Caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: intre 396,440.99 si 644,216.61 RON

II.2.2) Optiuni

Da

art.122 lit. j) din OUG 34/2006

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE8 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO322 - Ilfov

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Garantie de participare in cuantum de: 7.928 Lei; Note:1. Garantia de participare va avea valabilitate minim 105 zile de la termenul limita de primire a ofertelor; Garantia de participare se poate constitui prin : - scrisoare de garantie de participare (Formularul nr.1) emisa in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari; - virament bancar la BCR Unirea RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001(RON); - numerar la casieria autoritatii contractante. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si insotita de traducerea autorizata in limba romana.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. 2.Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004; 3.Autoritatea va retine/restitui in conditiile art 278^1 din OUG 34/2006 din garantia de participare suma de 3.964,41 lei.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Page 53: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

Fisa de date

Pagina 3/7Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-09-2012 08:58

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat pentru investitii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Cerinta 1-Formularul nr.3 -Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt nominalizate in Formularul nr.3. Cerinta 2-Formularul nr.4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010 ; Cerin ta 3-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, ofertantul va prezenta Formularul nr.5; Cerinta 4-Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006, ofertantul va prezenta Formularul nr.6, însotit de certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor la buget local si ANAF scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta; Cerinta 5-Cazier judiciar sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara de origine a ofertantului in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”, valabil la data depunerii ofertei. Ofertantul clasat pe locul I va prezenta, la cererea autoritatii, Cazierul judiciar, in original. Cerinta 6- Formularul nr. 23 – “Informatii generale despre ofertant” completat, semnat si stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea, Formulare, a Documentatiei de atribuire.

Garantie de buna executie : 10% din valoarea de contract acceptata fara TVA, prin scrisoare emisa de o societate bancara/societate de asigurari si completata conform Formularului nr.2 sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante în termen de 15 zile de la semnarea contractului.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Cerinta 1- Se va prezenta Formularul nr. 7- Declaratie privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”, eliberat cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertei. Certificatul constatator trebuie sa contina obiectul de activitate al operatorului economic, obiectul viitorului contract cu corespondent in codul CAEN. Ofertantul clasat pe locul I va prezenta, la cererea autoritatii, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original

Informatii suplimentare la Cerinta 1 1.Ofertantii tip IMM beneficiaza de reducere de 50%; 2. Indeplinirea cerintei se poate realiza prin tert sustinator; persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din din procedura de atribuire. Se va prezenta:Formularul nr. 9, Formularul nr.3, Formularul nr.5, Formularul nr.6

-Formularul nr.9, in 2 exemplare originale, încheiat în forma autentica; -Formularul nr.3 -Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. - Formularul nr.5, Declaratie privind art 180 din OUG 34/2006, - Formularul nr.6, Declaratie privind art 181 lit a), c^1) si d) din OUG 34/2006..

Cerinta 1-Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani in valoare minima de: 790.000 lei; Operatorul economic poate dovedi îndeplinirea nivelului impus in functie de informatiile si documentele disponibile. Se va prezenta Formularul nr.8. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro (2009-1Euro=4,2373 lei; 2010–1Euro=4,2099lei; 2011–1Euro=4,2379lei). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei;

-Formularul nr. 8 - Declaratia privind Cifra de Afaceri Globala.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Ordinul nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP privind punerea in aplicare a cerificatului de participare la licitatii cu oferta independenta; d)Ordinul nr. 302/2011 al presedintelui ANRMAP, privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; e) Ordinul nr. 313/2011 al presedintelui AANRMAPcu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelorde concesiune de servicii; f) Ordinul nr. 509/2011 al presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie; g) orice alt act normativ referitor la reglementarile privind achizitiile publice, publicat pe www.anrmap.ro

Page 54: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

Fisa de date

Pagina 4/7Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-09-2012 08:58

2 - Inginer pentru asigurarea calitatii- absolvent de studii superioare; Experienta de minim 3 ani in domeniul testarii lucrarilor si materialelor de constructii pentru drumuri si/sau poduri. Se vor prezenta: a)copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul" ale diplomelor/atestatelor/autorizarilor, ale personalului responsabil cu indeplinirea contractului, mentionat în Formularul nr.16; b) CV-uri ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului Formularul nr.17; c) operatorului economic clasat pe locul I i se vor solicita documente relevante care sa ateste experienta prezentata in CV.

- Formularul nr. 16 - Lista personalului responsabil cu indeplinirea contractului; - Formularul nr. 17 - CV-uri ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului.

Cerinta 2 - dovada ca are personal specializat in indeplinirea contractului. Personalul minim necesar pentru indeplinirea contractului: 1- Coordonator de proiect- absolvent de studii superioare in domeniul constructii de drumuri si poduri; Experienta similara: minim 3 ani, adica project manajer, director de proiect, inginer rezident, asistent al inginerului rezident sau sef de lucrare (supervizor). Se vor prezenta: a) copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul" ale diplomelor/atestatelor/autorizarilor, ale personalului responsabil cu indeplinirea contractului, mentionat în Formularul nr.16; b) CV-uri ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului Formularul nr.17; c) operatorului economic clasat pe locul I i se vor solicita documente relevante care sa ateste experienta prezentata in CV pentru proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea cerintei;

- Formularul nr. 16 - Lista personalului responsabil cu indeplinirea contractului; - Formularul nr. 17 - CV-uri ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului.

3 - Inginer cantitati – Absolvent studii superioare inginer/ supervizor pentru cantitati sau echivalent; Experienta de minim 3 ani ca inspector de cantitati in supervizarea lucrarilor de poduri si pasaje. Se va prezenta: a) copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul" ale diplomelor/atestatelor/autorizarilor, ale personalului responsabil cu indeplinirea contractului, mentionat în Formularul nr.16; b) CV-uri ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului Formularul nr.17; c) operatorului economic clasat pe locul I i se vor solicita documente relevante care sa ateste experienta prezentata in CV.

- Formularul nr. 16 - Lista personalului responsabil cu indeplinirea contractului; - Formularul nr. 17 - CV-uri ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului.

Cerinta 3 - dovada ca detine echipamente tehnice necesare indeplinirii contractului. Se va prezenta Formularul nr.18 sau Angajament de punere la dispozitie a dotarii tehnice.

Formularul nr. 18 - Declaratie privind numarul minim de Echipamente disponibile pentru indeplinirea contractului sau Angajament de punere la dispozitie a dotarii tehnice.

Informatii privind subcontractarea. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Se va prezenta Formularul nr. 12. Note 1: Cerintele privind resursele tehnice si umane se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului; 2: În conditiile în care ofertantul este contractant unic acesta nu are obligatia de a prezenta Formularul nr 12.

Formularul nr. 12 -“Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora”

Informatii privind asocierea. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Se va prezenta Formularul nr. 10, Formularul nr. 11. Note 1: În conditiile în care ofertantul este contractant unic acesta nu are obligatia de a prezenta Formularul nr. 10 si Formularul nr. 11; 2: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Formularul nr. 10 -Informatii privind asocierea 2. Formularul nr. 11 -Acordul de Asociere .

Informatii suplimentare Cerinta 1: Ofertantul va prezenta contractul/le de prestari servicii, procesul verbal de receptie la terminarea serviciilor încheiat cu beneficiarul final (autoritatea contractanta), certificat privind experienta, alte documente oficiale, emise/insusite de beneficiarul final, cu privire la perioada de prestare efectiva a serviciilor, precum si a valorii aferente contractelor prezentate pentru indeplinirea cerintei. In mod similar, ofertantul care a indeplinit calitatea de subcontractant sau a avut calitatea de membru asociat in cadrul unei asocieri. Dovada similitudinii serviciilor prezentate, cu cele supuse procedurii, pentru indeplinirea cerintei de experienta similara revine operatorului economic. Ultimii 3 ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertei. Se va prezenta Formularul nr.14 si Formularul nr.15.

Ofertantul va prezenta: contractul/le de prestari servicii, procesul verbal de receptie la terminarea serviciilor încheiat cu beneficiarul final (autoritatea contractanta), certificat privind experienta, alte documente oficiale, emise/insusite de beneficiarul final, cu privire la perioada de prestare efectiva a serviciilor, precum si a valorii aferente contractelor prezentate pentru indeplinirea cerintei

Cerinta 1 - Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani. Experienta similara trebuie sa fie in valoare de minim 300.000 lei fara TVA. Nivelul minim impus poate fi demonstrat prin prezentarea a cel putin 1 contract cu obiect similar prezentei proceduri de achizitie publica (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii similare FIDIC) sau prin cumularea valorii a cel mult 2 contracte cu obiect similar prezentei proceduri de achizitie publica (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii similare FIDIC). Ofertantul va prezenta: Formularul nr.14, Anexa la Formularul nr.14 va cuprinde principalele servicii prestate in ultimii 3 ani. Formularul nr.15-Certificat privind experienta; Procesul verbal de receptie la terminarea serviciilor încheiat cu beneficiarul final (autoritatea contractanta).

Formularul nr.14- Declaratie privind capacitatea tehnica, Anexa la Formularul nr.14; Formularul nr.15- Certificat privind experienta; Procesul verbal de receptie la terminarea serviciilor încheiat cu beneficiarul final (autoritatea contractanta).

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Page 55: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

Fisa de date

Pagina 5/7Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-09-2012 08:58

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Da

Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1496/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, conf. art. 190 din OUG 34/2006. Daca ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea, in 2 ex. originale, a unui angajament ferm al persoanei respective (tert), încheiat în forma autentica. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc faza procedurala de la care intelege tertul sa acorde sustinerea, precum si care parte/parti a/ale ofertei sunt sustinute de acesta, in conditiile legii. Angajamentul trebuie sa prevada resursele care sunt aduse in sustinere si ca disponibilizarea acestora se va face conf. necesitatilor contractului în cauza.Tertul nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art 69^1, art. 180 si art. 181 lit a) c^1) si d). Se va prezenta Formularul 19, Formularul 3, Formularul 5, Formularul 6.

Formularul nr.19 –Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala -, inclusiv anexa; Formularul nr.3 -Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. Formularul nr.5- Declaratie privind art 180 din OUG 34/2006; Formularul nr. 6 - Declaratie privind art 181 lit a), c^1) si d) din OUG 34/2006.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Cerinta 1 - Certificat ISO 9001 sau echivalent, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si Note: Se va prezenta Formularul nr. 20 -in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici; - documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data de depunere a ofertelor

a) Declaratie pe propria raspundere, Formularul nr. 20;

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

105 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

Page 56: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

Fisa de date

Pagina 6/7Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-09-2012 08:58

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de Sarcini – din Documentatia de Atribuire. Ofertantul are obligatia ca pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari sa respecte reglementarile in vigoare la nivel national referitoare la protectia mediului (site internet www.mmediu.ro). Propunerea Tehnica va cuprinde : 1. Formularul nr. 24 – “Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale” completat, semnat si stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire astfel incat sa demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire; Nota: Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor formula in scris, si vor fi prezentate in cadrul propunerii tehnice, in plic separat inscriptionat cu mentiunea “propuneri cu privire la clauzele contractuale”.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata în Lei si Euro (valorile fiind exprimate cu doua zecimale) si va include: 1). Formular de depunere a Propunerii Financiare (Formularul nr. 25 din Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire), impreuna cu: a) Declaratia(iile) ofertantului semnate si stampilate de fiecare membru al asocierii participant la oferta (Formatul declaratiei la care se face referire se prezinta la punctul 4 din Formularul de depunere a propunerii financiare – Formularul nr. 25 b) Anexele la Formularul de depunere al ofertei; 2). Formularul nr. 26- “Formularul de Identificare Financiara” completat, semnat si stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Nota: In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Pachetul sigilat, continand oferta, cuprinde urmatoarele categorii de documente, care trebuie trimise Autoritatii Contractante in plicuri (colete) distincte, sigilate, marcate corespunzator: 1. Documente de calificare (documentele solicitate la punctele III.2.1.a), III.2.1.b), III.2.2., III.2.3.a), III.2.3.b), din prezenta Fisa de Date a Achizitiei) impreuna cu documentele care insotesc oferta din Sectiunea “Formulare” a Documentatiei de Atribuire, completate si semnate de ofertant, asa cum este prevazut in cadrul Fisei de Date a Achizitiei. 2. Propunerea Tehnica, conform punctului IV.4.1) al Fise de Date a Achizitiei 3. Propunerea Financiara, conform punctului IV.4.2) al Fise de Date a Achizitiei; Fiecare din cele 3 categorii de documente precizate mai sus vor fi introduse intr-un plic (colet) care va fi sigilat, fiecare categorie trebuind sa contina un exemplar in original, marcat “ORIGINAL”, si un exemplar in copie, marcat „COPIE”. Nota : Oferta continand cele 3 categorii de documente (Documente de calificare, Propunere Tehnica si Propunere Financiara), se va prezenta si in format electronic tip pdf. Pachetul sigilat, continand oferta, va fi insotit in mod obligatoriu: -de scrisoarea de inaintare a ofertei (Formularul nr. 27) insotita de o copie a actului de identitate a persoanei imputernicita sa depuna oferta; - de un plic exterior sigilat ce va contine atat garantia de participare – (Formularul nr. 1) cat si, dupa caz, documentele prin care dovedesc faptul ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Se poate prezenta o garantie de participare (Formularul nr. 1) emisa de o societate de asigurare in conditiile in care: 1.instrumentul emis de societatea de asigurare este unul de garantare (asigurare de garantie), iar nu unul de asigurare (de riscuri); 2.asigurarea este integrala, directa si in beneficiul autoritatii contractante (nominalizata in polita) iar nu partiala, indirecta (implicita, subsidiara) si in beneficiul altei persoane; 3.instrumentul are caracter neconditionat sau conditionat (fara beneficii sau drepturi speciale rezervate asiguratorului sau asiguratului) si irevocabil (nu contine prevederi conform carora pe durata de valabilitate ar putea fi reziliata, considerata nula sau ineficace ori ca ar putea face obiectul unei interdictii sau suspendari a dreptului de a cere executarea); 4. respecta forma, durata si cuantumul solicitate in Documentatia de atribuire (inclusiv termenul de executare, obligatia si termenul de prelungire a valabilitatii, dupa caz); 5.emitentul este autorizat sa emita astfel de instrumente (conform deciziilor emise de organismul competent de autorizare).Toate elementele din Formularul nr. 1, sunt aplicabile in mod corespunzator si politei de asigurare pentru garantarea participarii la procedura. Pentru evitarea oricaror neconformitati, este recomandabil ca politele prezentate sa contina, toate si oricare conditii sau reguli specifice ori generale aplicabile si care stabilesc regimul acestuia; in mod exceptional, conditiile si regulile aplicabile se vor anexa la polita si vor mentiona nominal datele de identificare ale acesteia. In acest sens, polita va mentiona – daca nu exista asemenea clauze/conditii-ca nu contine si nu se raporteaza la alte clauze/conditii specifice, particulare, comune, generale etc. Orice conditii si reguli care nu sunt incluse in formatul politei sau, prin exceptie, nu sunt atasate explicit si nominal la aceasta nu vor fi luate in considerare si vor fi tratate ca inopozabile autoritatii contractante. Polita de garantare se prezinta in original, impreuna cu dovada dreptului asiguratorului de a practica asigurarea de garantie, in copie certificata, precum si cu dovada achitarii primelor de asigurare aferente (daca aceasta nu rezulta din insasi polita respectiva). Instrumentele emise de societatile de asigurare care nu indeplinesc una sau mai multe dintre cerintele mentionate, respectiv care nu intrunesc intocmai caracteristicile unui instrument de garantare executoriu direct si neconditionat/conditionat (fara beneficii sau drepturi speciale rezervate asiguratorului sau asiguratului), nu sunt valabile in procedura de referinta, cu efectele legale de rigoare, pe riscul operatorului economic. Ofertele trebuie depuse inaintea termenului limita de depunere a ofertelor. Ele trebuie sa contina documentele solicitate in sectiunile IV.4.1, IV.4.2 si IV.4.3 din prezenta Fisa de Date a Achizitiei. Ofertele vor fi inaintate: • FIE prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (serviciu postal oficial) catre: D.R.D.P. Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, etaj 1 (Registratura), Sect. 6, Bucuresti; tel./ fax: 021/318 66 91; 021/318 67 04 •FIE livrate printr-un serviciu de curierat la adresa de mai sus; • FIE livrate personal la adresa mentionata mai sus, in baza scrisorii de inaintare a ofertei (Formularul nr. 27) insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicita sa depuna oferta. Nota: Pentru a evita pierderea sau deteriorarea documentelor, ofertantii sunt rugati sa intreprinda demersurile necesare pentru a depune ofertele exact la adresa mentionata mai sus. Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate nu vor fi luate în considerare. Pe plicul exterior se vor scrie urmatoarele informatii: a) adresa unde trebuie depuse ofertele: D.R.D.P. Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, etaj 1 (Registratura), sector 6; b) Oferta depusa pentru contractul: "Servicii de supraveghere si consultanta la obiectivul Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A. - Obiect 7 – Pasaj Mogosoaia inclusiv rampele aferente; bretelele de acces 7 si 8". c) Numele persoanei de contact indicata în sectiunea I, punctul I.1 „Autoritatea Contractanta” a Fisei de Date a Achizitiei; d) cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor din data de …….. Ora ……; e) numele ofertantului (in cazul unei asocieri, se va indica intreaga denumire a acestuia, nu numai cea a liderului). Nota: 1) Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in oferta, opis care se va prezenta in cuprinsul Documentelor de calificare. 2) Paginile Ofertei (Documente de calificare, Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) trebuie sa fie numerotate, stampilate si semnate de catre reprezentantul legal sau de catre persoana desemnata ca reprezentant imputernicit sa semneze oferta asa cum reiese din Formularul nr. 28-“Imputernicire” Nota: Formularul nr. 28- „Imputernicire” va fi insotit de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport), iar in cazul unei asocierii Formularul nr. 28 va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii in parte, indiferent daca se va nominaliza aceeasi persoana ca reprezentant imputernicit.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Page 57: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

Fisa de date

Pagina 7/7Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-09-2012 08:58

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODICNu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII1. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 13-“Declaratie privind intreprinderile afiliate”. 2. In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006 si OUG nr. 34/2006, pentru indeplinirea criteriilor de calificare din documentatia de atribuire ofertantul poate prezenta initial o declaratie. Formularul nr. 21- « Declaratie privind indeplinirea anumitor/tuturor cerintelor din documentatia de atribuire ». 3. Autoritatea va retine in conditiile art 278^1 din OUG 34/2006 din garantia de participare suma de: 3.964,41 lei, in situatia in care ofertantul depune contestatie iar, CNSC respinge contestatia ca nefondata. 4. Durata contractului: 8 luni

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

conform ar.256^2 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

DRDP Bucuresti- Departament Achizitii

Adresa postala: Bd Iuliu Maniu 401A, sect 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel. +40 213186704, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): http://www.drdpb.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

Page 58: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

1

SECłIUNEA

FORMULARE

Page 59: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

2

Formularul nr. 1 BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI ___________________ (denumirea)

GARANTIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

…………………………………(se va completa cu denumirea obiectivului).

Catre: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA-

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti Adresa : B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, Bucuresti Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................... (denumirea contractului de

achiziŃie publică), noi .............. (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ............................ (adresa

băncii), ne obligăm ferm si irevocabil faŃă de ................................ (denumirea autorităŃii contractante) să plătim in termen de 3 zile bancare de la solicitare, in mod neconditionat sau conditionat, renuntand la orice drept de obiectiune sau aparare prealabile rezultand din contract sau din lege, suma de ...............................(în

litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaŃia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiŃia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenŃei uneia sau mai multora dintre situaŃiile următoare: a) ofertantul ..................................... (denumirea/numele, nr. in Reg. Com, C.U.I.) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia ori nu a prelungit valabilitatea acesteia, la cererea autoritatii contractante, in conditiile suspendarii/prelungirii procedurii, potrivit legii; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele, numar

Reg. Com, C.U.I.) nu a constituit garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............................... (denumirea/numele, numar Reg. Com, C.U.I.) a refuzat să semneze contractul de achiziŃie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Deasemenea, mentionam ca ne obligăm, in aceleasi conditii de mai sus, sa platim autoritatii

contractante suma de 3.964,41 lei in situatia prevazuta de art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia in care ofertantul ............... ( denumirea/numele, nr. in Reg.

Com, C.U.I) depune contestatie, iar CNSC respinge contestatia ca nefondata. Prezenta garanŃie este valabilă până la data de.......................................... Parafată de Banca ............. (semnătură autorizată) în ziua ......... luna ......... anul ............ Nota:

a) Nu vor fi acceptate scrisorile de garantie bancara care fac trimitere la reguli particulare bancare

sau de alta natura, care nu sunt atasate acesteia si/sau care afecteaza oricare dintre conditiile de

valabilitate ale instrumentului de garantare, conform Doc umentatiei de atribuire.

b) In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie

completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/numele” a

numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de

Asociere.

Page 60: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

3

Formularul nr. 2

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNĂ EXECUTIE Către: Compania Nationala de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania –

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, Bucuresti Cu privire la contractul de achiziŃie publică .............................. (denumirea contractului), încheiat între .............................. (denumirea/numele, nr. in Reg. Com, C.U.I.), în calitate de contractant, şi ......................................, în calitate de achizitor, noi, ............................... (denumirea bancii) ne obligăm ferm si irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, in termen de 3 zile bancare de la solicitare, in mod neconditionat, renuntand la orice drept de obiectiune sau aparare prealabile rezultand din contract sau din lege, si la prima sa cerere, până la concurenŃa sumei de ..............., reprezentând ....................% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoŃită de o declaraŃie cu privire la neîndeplinirea uneia sau mai multor obligaŃii care revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziŃie publică mai sus menŃionat. Plata se va face în termenul menŃionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ................................ (cel putin 28 de zile dupa durata de

valabilitate a contractului si, dupa caz, a actelor aditionale la acesta). Garantia de buna executie se prelungeste obligatoriu in caz de extindere a perioadei de valabilitate a contractului, indiferent de motiv. Neprelungirea garantiei in termen de 10 zile de la solicitarea autoritatii contractante, dar nu mai tarziu de 5 zile anterior datei de expirare a valabilitatii initiale, da dreptul achizitorului la executarea prezentei scrisori fara alte formalitati. În cazul în care părŃile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanŃiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obŃine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanŃie îşi pierde valabilitatea. Parafată de Banca …........................... în ziua …...luna ….. anul ….........

(semnatura autorizata) Nota: 1. prezentul formular va fi prezentat de ofertant semnat si stampilat in cazul in care acesta opteaza

pentru constituirea garantiei de buna executie sub forma de scrisoare bancara.

2. Nu vor fi acceptate scrisorile de garantie bancara care fac trimitere la reguli particulare

bancare sau de alta natura, care nu sunt atasate acesteia si/sau care afecteaza oricare dintre conditiile de

valabilitate ale instrumentului de garantare, conform Documentatiei de atribuire.

Page 61: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

4

Formularul nr. 3

OPERATOR ECONOMIC __________________ (denumirea/numele)

DECLARAłIE privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 691

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Titlul contractului: ...........................................................… (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaŃia prevazută la art. 69 1 din OrdonanŃa de urgenŃa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata si cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul Sustinator (se alege cazul corespunzator si se inscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul consiliului de administraŃie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acŃionari ori asociaŃi persoane care sunt soŃ/soŃie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaŃii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce deŃin funcŃii de decizie în cadrul autorităŃii contractante, respectiv: Silaghi Ovidiu-Ministru Transporturilor si Infrastructurii, Tucan Jean Paul-Director DRDP Buc., Cristian Gheorghe-Director Economic, Petre Iulian-Director adj. Investitii, Balajel Aurel -Director adj. Intretinere, Nita Gabriela-sef serviciu Investitii si RK Reabilitari Calamitati, Petre Silviu George-sef Departament Juridic, Fonea Roxana-sef birou Legislatie Contracte, Conciu-Tuser Monica-sef Departament Achizitii, Stefan-Dona Maria -sef birou Pregatire Documentatii, Bucur Camelia-sef birou Derulare Proceduri, Dardala Teodora-compartiment CFP.

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................

Operator economic,

_________________ (semnatura autorizată si stampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic, ______________

(semnatura autorizată si stampila)

Nota: 1. Aceasta declaratie, nu poate fi prezentata sub semnatura reprezentantului imputernicit, ci

numai a celui legal, respectiv, cel nominalizat in documentele de inregistrare la autoritatile publice de

tipul registrului Comertului, sau in actele constitutive ale societatii;

2. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata

de reprezentantul sau legal.

Page 62: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

5

Formularul nr. 4

DECLARATIA:

„Certificat de participare la licitaŃie cu ofertă independentă”

pentru contractul .........................................................................(se va completa cu denumirea obiectivului)

I. Subsemnatul/SubsemnaŃii, ..............................., reprezentant/reprezentanŃi legali al/ai ..........................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziŃie publică organizată de Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificăm prin prezenta că informaŃiile conŃinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înŃeles conŃinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimŃim descalificarea noastră de la procedura de achiziŃie publică în condiŃiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinŃă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinŃa termenilor conŃinuŃi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înŃelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziŃie publică sau ar putea oferta, întrunind condiŃiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faŃă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înŃelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în ceea ce priveşte preŃurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenŃia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenŃia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaŃii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunŃată de contractor.

III. Sub rezerva sancŃiunilor prevăzute de legislaŃia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data:

Ofertant,

Reprezentant/ReprezentanŃi legali ....................................................

(semnături)

Nota:

1. Aceasta declaratie, nu poate fi prezentata sub semnatura reprezentantului imputernicit, ci

numai a celui legal, respectiv, cel nominalizat in documentele de inregistrare la autoritatile publice de

tipul registrului Comertului, sau in actele constitutive ale societatii;

2. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata

de reprezentantul sau legal.

Page 63: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

6

Formularul nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul............................................................................., reprezentant legal al ___________________________________________________________________________

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei

de fals în acte publice, că nu ma aflu in situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de urgenŃa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata şi cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare.

Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _________________________. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării ......................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Nota: 1. Aceasta declaratie, nu poate fi prezentata sub semnatura reprezentantului imputernicit, ci

numai a celui legal, respectiv, cel nominalizat in documentele de inregistrare la autoritatile publice de

tipul registrului Comertului, sau in actele constitutive ale societatii;

2. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata

de reprezentantul sau legal.

Page 64: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

7

Formularul nr. 6 OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAłIE privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul(a)............................................................(nume/prenume), ........................................................ (date de identificare), reprezentant legal al ................................................................ (denumirea / numele operatorului economic), în calitate de ofertant unic/membru al asocierii (se va completa dupa caz) la procedura de licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect ........................................................................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) cod CPV ........................., organizată de CNADNR SA- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, declar pe propria răspundere că ofertantul:

a) nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunŃate de judecătorul-sindic; c) si-a îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care este stabilit până la data …………………………….;

c¹) in ultimii 2 ani nu s-a aflat in situatia de a nu isi indeplini obligatiile contractuale sau de a-si indeplini in mod defectuos obligatiile contractuale din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ;

d) nu a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

e) nu prezintă informaŃii false. De asemenea, am cunostinta de urmatoarele prevederi ale art 181 alin e), conform carora Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică orice ofertant care “nu prezintă informaŃiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecŃie” Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare. ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. Data, Operator economic, ………………….. ……………………………………..

(semnatura autorizată si stampila) Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 «Falsul in Declaratii» din Codul

Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda»

Operator economic, (semnatura autorizată si stampila)

Nota: 1. Aceasta declaratie, nu poate fi prezentata sub semnatura reprezentantului imputernicit, ci

numai a celui legal, respectiv, cel nominalizat in documentele de inregistrare la autoritatile publice de

tipul registrului Comertului, sau in actele constitutive ale societatii;

2. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata

de reprezentantul sau legal. 3. Conform art 186 alin(2) si art 190 alin (2) din OUG 34/2006, tertului sustinator ii sunt

aplicabile literele a), c¹) si d) din prezenta declaratie.

Page 65: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

8

Formularul nr. 7 OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIA PRIVIND CAPACITATEA DE EXERCITARE A

ACTIVITATII PROFESIONALE

Titlul contractului: ..........................................................................................… (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul__________________________________(nume/prenume), reprezentant legal al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului

economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informatiile prezentate sunt reale. Totodata, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. a) Sunt inregistrat ca …………………………………(forma de organizare) la

…………………………………..(organizatie/institutie)

b) Declar ca detin certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, data, institutia care il emite)

……………………………………………………………………………………………… Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Companiei Nationale de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania SA - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea desfasurata. Data,

Operator economic,

...................... (semnatura autorizată şi ştampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 292 « Falsul in Declaratii » din Codul

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Data,

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Nota:

1. Aceasta declaratie, nu poate fi prezentata sub semnatura reprezentantului imputernicit, ci

numai a celui legal, respectiv, cel nominalizat in documentele de inregistrare la autoritatile publice de

tipul registrului Comertului, sau in actele constitutive ale societatii;

2. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata

de reprezentantul sau legal.

Page 66: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

9

Formularul nr. 8

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIA PRIVIND CIFRA DE AFACERI

Titlul contractului: ............................................................. (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul(a).......................................(nume/prenume) ................................. (date de identificare), reprezentant imputernicit al ........................................................ (denumirea / numele ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică declar pe proprie raspundere ca datele din tabelul de mai jos sunt in conformitate cu datele din bilanturile contabile si cu cele din rapoartele financiare anuale. [Vă rugăm sa completaŃi următoarele tabele1 cu datele financiare în baza bilanturilor contabile si a

rapoartelor financiare anuale.

[ Cifrele din toate coloanele tabelului nr. 1 trebuie să aibă aceeaşi bază pentru a permite să fie făcută

o comparaŃie directă de la an la an (sau, dacă baza se schimbă, trebuie prezentată o explicaŃie a acestei

schimbări sub forma unei note de subsol la tabel). Orice clarificare sau explicaŃie considerată ca necesară

trebuie furnizată.]

Tabelul nr. 1

Date financiare 2009 Lei

2010

Lei

2011 Lei

Media 2 Lei

Cifra de afaceri globala

Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier*

Nu este cazul

1 Dacă oferta este depusă de o asociere de operatori economici, datele din tabelul de mai sus trebuie să

reprezinte suma datelor din tabelele corespunzătoare din declaraŃiile furnizate de membrii asocierii – vezi

Anexa Formularului nr. 8.

2 Sumele din coloana „media” trebuie să fie media aritmetică a sumelor din cele trei coloane anterioare de

pe acelaşi rând. Operatorul economic poate dovedi îndeplinirea nivelului impus in functie de informatiile si

documentele disponibile.

*Subsemnatul_______________(nume/prenume),reprezentant imputernicit al........................(denumirea /numele şi sediul /adresa ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals

in acte publice ca, ofertantul ……………… (denumirea ofertantului) dispune sau are acces la lichiditati, linii

de credit sau la alte instrumente financiare in valoare de ……… Euro pentru o perioada de ……… luni, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului.

Nota: *Acest paragraf va fi completat in cazul in care autoritatea contractanta solicita lichiditati, linii de

credit sau la alte instrumente financiare pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului.

•Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2008, 2009, 2010, 2011).

Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in

Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2008 – 1 Eur = 3,6827 Lei; 2009 - 1 Euro = 4,2373 Lei; 2010 – 1 Euro

= 4,2099 Lei; 2011-1Euro = 4,2379). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si

apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.ro.Pentru

conversia monedelor nationale care nu sunt afisate pe site-ul BNR se va folosi cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro, transformand intai in Euro si apoi in Lei

Page 67: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

10

Anexa Formularului nr. 8

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIA PRIVIND CIFRA DE AFACERI PREZENTATA DE FIECARE MEMBRU IN ASOCIERE*

Autoritatea contractantă: Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr.401A, sector 6

Subsemnatul(a)......................................................................................................(nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant legal al ............................................................................................................................................................. (denumirea / numele operatorului economic), în calitate de ofertant unic/membru al asocierii (se va completa dupa caz) la procedura de licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică declar pe proprie raspundere ca datele din tabelul de mai jos sunt in conformitate cu datele din bilanturile contabile si cu cele din rapoartele financiare anuale.

Următoarele tabele conŃin datele noastre financiare în baza bilanturilor contabile şi a rapoartelor

financiare anuale precum si a documentelor/contractelor realizate in domeniul infrastructurii de transport rutier, care au fost incluse în documentele de calificare. Cifrele din toate coloanele tabelului nr. 1 au fost furnizate pe acelaşi fundament pentru a permite o comparaŃie directă de la an la an. Tabelul nr. 1

Date financiare 2009 Lei

2010 Lei

2011 Lei

Media 1 Lei

Cifra de afaceri globala

Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier*

Nu este cazul

1 Sumele din coloana de „medie” trebuie să fie media aritmetică a sumelor din cele trei coloane anterioare de pe acelaşi rând.

*Subsemnatul__________________________________(nume/prenume), reprezentant imputernicit

al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) declar

pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice ca, ofertantul ……………………………………… (denumirea ofertantului) dispune sau are acces la lichiditati, linii de credit

sau la alte instrumente financiare in valoare de ………………… Euro pentru o perioada de ……… luni,

suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului.

Nota: *Acest paragraf va fi completat in cazul in care autoritatea contractanta solicita lichiditati, linii de

credit sau la alte instrumente financiare pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului.

Page 68: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

11

Formularul nr. 9

TerŃ susŃinător al capacitatii financiare .......................... (denumirea)

ANGAJAMENT FERM privind susŃinerea financiară

a ofertantului___________________________ Către: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA- Directia Regionala Drumuri si Poduri Bucuresti Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr.401A, sector 6

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................................... (se va completa cu denumirea obiectivului), noi .......................(denumirea terŃului susŃinător financiar), având certificatul de inregistrare (CUI) nr. ...., cu sediul înregistrat la .................. (adresa terŃului susŃinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la dispoziŃia ................ (denumirea ofertantului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaŃiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziŃie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susŃinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepŃia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la dispoziŃia .......... (denumirea ofertantului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parŃială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziŃie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terŃului susŃinător financiar), declarăm că înŃelegem să răspundem faŃă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaŃii asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziŃie publică şi pentru care ……….... (denumirea ofertantului) a primit susŃinerea financiară conform prezentului angajament, renunŃând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuŃiune.

Noi, ..................... (denumirea terŃului susŃinător financiar), declarăm că înŃelegem să renunŃam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepŃie de neexecutare, atât faŃă de autoritatea contractantă, cât şi faŃă de ............ (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parŃială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaŃiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terŃului susŃinător financiar), declarăm că înŃelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităŃii contractante ca urmare a nerespectării obligaŃiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2)

din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităŃii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaŃii care decurg din susŃinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).

Data ................................ Tert sustinator,

…………………………. (semnătura autorizata si stampila) Nota:

1. Aceasta declaratie, nu poate fi prezentata sub semnatura reprezentantului imputernicit, ci

numai a celui legal, respectiv, cel nominalizat in documentele de inregistrare la autoritatile publice de

tipul registrului Comertului, sau in actele constitutive ale societatii;

Page 69: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

12

Formularul nr. 10

INFORMAłII DESPRE ASOCIERE

Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant imputernicit al ............................................................................................................................................................. (denumirea / numele ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică declar pe proprie raspundere sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informatiile de mai jos sunt reale.

1 Denumirea liderului ....................................................................., 2 AgenŃie/filială/sucursală a liderului în Ńara AutorităŃii Contractante, dacă este cazul Adresa sediului........................................................................... .................................................................................................. Telefon ..............................Fax..............................E-mail............. 3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere a) .............................................................................................. b) .............................................................................................. c) .............................................................................................. Etc. ............................................................................................

Data completarii ………………………

Operator economic,

...................... (semnatura autorizată şi ştampila)

NOTA:

1) In cazul ofertelor comune, depuse de catre doi sau mai multi operatori economici asociati, ofertantul constituie (potrivit

prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorŃiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane. In cazul in

care oferta comuna este desemnata castigatoare, contractul de asociere, in original sau in copie legalizata, se constituie

anexa la contractul de achizitie publica.

o Prin clauzele contractului de asociere, Asociatii vor notifica autoritatea contractanta cu privire la liderul lor care

va avea autoritatea de Executant pentru Asociere si pentru toŃi membrii asocierii. Nicio corespondenta sau relatie

nu va fi purtata intre autoritatea contractanta si membrii asocierii, altii decat liderul desemnat de acestia.

o Conform prevederilor Codului fiscal, sarcinile legale privind obligatiile fiscale in cadrul asocierilor dintre

persoane juridice romane cu persoane fizice/juridice straine revin imperativ persoanei juridice romane. In masura

respectarii acestei prevederi obligatorii in cadrul contractului/acordului de asociere, precum si a obligatiei operatorilor economici straini privind numirea unui reprezentant fiscal si infiintarea unui punct de lucru in

Romania, conform legii, desemnarea liderului in cadrul unei astfel de asocieri revine partilor, cu respectarea si a

celorlalte conditii esentiale privind valabilitatea si functionarea asocierilor in participatiune (inclusiv a celorlalte

forme asimilate, indiferent de denumire, supuse acestui regim, potrivit legii si Documentatiei de atribuire). Prin

urmare, in cazul asocierilor in care exista asociati persoane juridice/fizice romane si persoane juridice/fizice

straine, pot fi desemnate lider de asociere de regula persoanele juridice/fizice romane asociate, desemnarea unei persoane juridice straine asociate fiind supusa demonstrarii indeplinirii cerintelor legale aplicabile.

Page 70: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

13

o In cazul in care asocierea este constituita exclusiv din operatori economici straini, oricare dintre acestia poate fi

desemnat lider, cu obligatia ca cel nominalizat de parti sa respecte obligatiile privind reprezentantul fiscal si, dupa

caz, punct de lucru, prevazute in legislatia fiscala in vigoare in Romania (a se vedea regula nr. 14, infra).

o Asocierile care participa ca ofertant in procedura pot avea sediul exclusiv pe teritoriul Romaniei. o Persoana desemnată (liderul) este responsabilă, intre altele, pentru: a) înregistrarea asocierii la autoritatea

fiscală competentă, înainte ca aceasta să înceapă să desfăşoare activitate; b) conducerea evidenŃelor contabile ale

asocierii; c) plata impozitului în numele asociaŃilor; d) depunerea unei declaraŃii fiscale trimestriale la autoritatea

fiscală competentă, care să conŃină informaŃii cu privire la partea din veniturile şi cheltuielile asocierii care este

atribuibilă fiecărui asociat, precum şi impozitul care a fost plătit la buget în numele fiecărui asociat; e) furnizarea

de informaŃii în scris, către fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile şi cheltuielile asocierii care îi este atribuibilă acestuia, precum şi la impozitul care a fost plătit la buget în numele acestui asociat.

o Asocierea isi va putea modifica componenŃa sau statutul legal pe durata derularii contractului de achizitie publica

doar cu aprobarea scrisa prealabilă a autoritatii contractante, motivata de imprejurari obiective. Retragerea din

Asociere nu diminueaza in nicio masura si in niciun caz raspunderea asociatului fata de autoritatea contractanta.

o Raspunderea fata de autoritatea contractanta pentru indeplinirea contractului este solidara, adica revine

liderului si/sau oricaruia dintre membri sai, actuali sau retrasi, independent de structura asocierii, toti si oricare dintre asociati raspunzand separat si impreuna pentru obligatiile asumate prin contractul de achizitie publica sau

prevazute de lege, independent de cota de participare a fiecaruia dintre asociati.

o Contractul de asociere trebuie sa cuprinda clauze referitoare cel putin la: a) părŃile contractante; b) obiectul de

activitate şi sediul asociaŃiei; c) contribuŃia asociaŃilor în bunuri şi drepturi; d) cota procentuală de participare a

fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuŃiei fiecăruia; e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligaŃiilor asociaŃiei faŃă de autorităŃile publice

(inclusiv autoritatea contractanta); f) condiŃiile de încetare a asocierii. Orice forma de asociere care nu

indeplineste cerintele mentionate va fi considerata necorespunzatoare, oferta comuna urmand a fi respinsa ca

atare.

o Asocierile în participaŃiune nu dau naştere unei persoane juridice separate. Asocierile de tip joint venture,

consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridică şi sunt constituite în

temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participaŃiune.

2) Ofertele comune se depun si, dupa caz, se prezinta de catre asociatul desemnat sa reprezinte forma de asociere a

operatorilor economici care depun oferta comuna respectiva. In acest sens, persoana juridica/fizica asociata desemnata va

prezenta comisiei de evaluare, la deschidere, dovada desemnarii sale si a capacitatii de reprezentare a celorlalti operatori

economici care depun oferta comuna. Dovada o poate constitui o copie certificata a contractului de asociere, precum si o imputernicire sub semnatura privata acordata de toti membri asociati, prezentata in original. Pe tot parcursul procedurii,

precum si - in cazul desemnarii drept castigatoare a ofertei comune astfel depuse – pe durata derularii contractului

autoritatea contractanta va relationa exclusiv cu liderul de asociere.

3) Ofertele comune dintre cel putin un operator economic care se incadreaza in categoria IMM-urilor si cel putin un operator economic care nu se incadreaza in categoria IMM-urilor va fi tratata in regimul unei oferte obisnuite, fara facilitati legale

aferente categoriei IMM-urilor.

4) In cazul ofertelor comune, toti operatorii economici asociati vor prezenta, individual, documentele de eligibilitate,

inregistrare, calificare si capacitate tehnica si economico-financiara necesare participarii in procedura, conform

Documentatiei de atribuire, putand cumula capacitatile prezentate in comun.

5) In cadrul ofertelor comune, documentele care, conform Documentatiei de atribuire, se prezinta in mod individual de catre

fiecare membru asociat vor preciza in antet si/sau in apendicele documentelor emise de acesta datele operatorului economic

asociat (membrul respectiv), avand in mod obligatoriu cel putin datele prevazute in cuprinsul art. 74 alin. 1 din Legea nr.

31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sub sanctiunea neluarii acestora in considerare. Cerinta este valabila inclusiv pentru operatorii economici nerezidenti. Documentele comune ale ofertei comune,

precum scrisoarea de inaintare, formularul de oferta s.a., vor fi prezentate cu antetul/apendicele continand datele liderului

sau, daca exista, cu antetul/apendicele continand datele asocierii.

Page 71: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

14

Formularul nr. 11

ACORD DE ASOCIERE

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARlILE ACORDULUI Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având functia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

si

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având functia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

si

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................ sub nr............................, cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având functia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform

Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri

Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv

pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

........................................... Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de

asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat

ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru şi în numele oricaruia şi tuturor

membrilor asocierii.

Art. 5. Partile vor răspunde solidar şi individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte toate obligaŃiile şi

responsabilităŃile decurgând din sau in legatura cu Contractul.

Page 72: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

15

Art. 6. In caz de adjudecare, asociaŃii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi

următoarele:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

Art. 7. AsociaŃii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,

acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 8. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze

sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obŃinerea consimtamantului

scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiŃiile de prestare a lucrărilor, cu

prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

CAPITOLUL V – SEDIUL ASOCIERII Art.10. Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa) CAPITOLUL VI – INCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE Art.11. Asocierea inceteaza prin :

a) hotararea comuna a membrilor asociati ; b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; c) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor

asumate de parti; d) alte cazuri prevazute de lege ; Prezentul acord de asociere in participatiune nu se poate denunta in mod unilateral, in caz contrar partea care il denunta fiind obligata la daune interese. Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de ……… exemplare, cate 1 exemplar pentru fiecare parte si 2 exemplare pentru autoritatea contractanta, astazi …………., data semnarii lui.

LIDER ASOCIAT

semnătura

ASOCIAT 1

semnătura

ASOCIAT 2

semnătura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conŃine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte

clauze.

Page 73: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

16

Formularul nr. 12 OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAłIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Titlul contractului: ............................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul______________________________________________, reprezentant împuternicit al ................................................................................, (denumirea/numele şi sediul/adresa /ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ………………………………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data ................................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Nota: Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specializare si vor prezenta

documente care sa dovedeasca faptul ca sunt atestati/autorizati pentru executie in domeniul

respectiv. Se vor anexa acordurile de subcontractare. Acordurile pot fi incheiate sub conditia

atribuirii contractului in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin formularului

de contract aferent procedurii.

Page 74: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

17

ANEXA Formularului nr. 12

Nr. crt.

Denumire subcontractant ,

certificat de inregistrare fiscala

(CUI) nr. .......

Partea/partile din contract ce urmeaza a fi

subcontractate

Procentul aferent partilor din

contract ce urmeaza a fi subcontractate

(%)

Acord subcontractor cu

specimen de semnatura şi stampila *

Data ................................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

*Se va indica numarul si data acordului de subcontractare

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda».

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Page 75: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

18

Formularul nr. 13

DECLARATIE privind intreprinderile afiliate

Subsemnatul ..........................., reprezentant legal/împuternicit al .................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, in temeiul art. 46 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ca relativ la ............................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) exista urmatoarele intreprinderi afiliate1:

Nr. crt. Denumirea

intreprinderii afiliate

Nr. de iregistrare/ inmatriculare in Registrul Comertului/alt registru confom legii din statul de rezidenta

Cod unic de inregistrare (C.U.I.)/ alt atribut unic sau de identificare unica

Adresa sediului social sau a sediului permanent

Alte date/ Observatii

1. 2. 3. ……

Ofertant, Data ........................ Reprezentant/ReprezentanŃi legali (semnături)

1 Prin întreprindere afiliată se înŃelege orice subiect de drept: a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenŃă dominantă; sau b) care poate exercita o influenŃă dominantă asupra altui subiect de drept; sau c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenŃa dominantă a unui alt subiect de drept. Se vor mentiona inclusiv intreprinderile afiliate din alte state decat cel de rezidenta al ofertantului in cauza. ------------- NOTE TEHNICE: 1. Lista nu trebuie particularizata la procedura de referinta, ci trebuie sa aiba in vedere in mod generic orice situatii care pot fi incluse in sfera notiunii legale de intreprindere afiliata (conform notei de subsol), ramanand comisiei de evaluare atributia de a stabili, dupa caz, existenta sau inexistenta unei distorsiuni asupra concurentei. 2. In cazul in care nu exista nicio intreprindere afiliata, se va prezenta Formularul cu mentiunea „Nu este cazul”.

Page 76: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

19

Formularul nr. 14

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA

Titlul contractului: .............................................. …(se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul__________________________________, reprezentant legal al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului

economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Totodata, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar in legatura cu activitatea noastra. Prezenta declaratie este valabila pana la data de …………………………………………(se

precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data,

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic,

...................... (semnatura autorizată şi ştampila)

Page 77: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

20

Anexa Formularului nr. 14 Data

……………………………… Operator economic,

...................... (semnatura autorizată si stampila) *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociere);

contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere (luna si an) si de data de finalizare (luna si an) a prestarii serviciilor.

***) Se va detalia tipul serviciilor prestate – servicii cu care ofertantul a participat efectiv la realizarea proiectului, serviciile principale prestate in cadrul

contractelor prezentate, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor, precum si valoarea acestor servicii, in Lei fara TVA

Anexe: Documente justificative prin care sa fie demonstrate cele precizate.

Nr. Crt.

Obiectul contractului ***) Codul CPV

Denumirea / numele beneficiarului /

clientului Adresa

Calitatea Prestatorului*)

Valoarea contractului

(Lei fara TVA)

Procent indeplinit

de contractor

%

Perioada de

derulare**)

0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ..... ***)

Page 78: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

21

Formularul nr. 15 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

CERTIFICAT PRIVIND EXPERIENTA

1. Denumirea si numarul contractului

Tara:

2. Valoarea contractului (Lei fara TVA) BENEFICIARUL 3. Nume: Adresa:

Telefon: Fax:

PRESTATORUL 4. Nume: Adresa:

Telefon: Fax:

5. Prezentarea serviciilor prestate si a informatiilor relevante din cadrul contractului. Se vor specifica informatiile referitoare la indeplinirea criteriilor solicitate in Documentatia de Atribuire si anume: - domeniul de activitate (supervizare lucrari)......... - conditiile de contract aplicate contractului de executie lucrari pentru care s-a asigurat supervizarea

6. Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale � corespunzător � necorespunzător* *In situatia in care modul de indeplinire a obligatiilor contractuale va fi necorespunzator, contractul nu va fi luat in considerare

7. Calitatea Prestatorului � contractant unic � subcontractor pentru ...………..% din valoarea Contractului

� membru /lider in asociere cu ……….….% din valoarea Contractului 8. Valoarea totala a contractului /serviciilor prestate in calitate de contractant unic / subcontractor /

membru in asociere / lider in asociere*, prezentate in Lei, fara TVA sau echivalent la momentul semnarii contractului / la momentul incheierii actului aditional care stabileste valoarea finala a contractului este de Lei ………………………………* se alege cazul corespunzator

9.

Data semnării contractului: …………………………… Data finalizării contractului: ………………………………

10 Întârzieri in activitatea prestata (explicatii privind motivul întârzierilor), dacă există: � din vina Antreprenorului

� din alte motive

11.

Data semnării actului aditional care stabileste valoarea finala a contractului: …………………

12.

Durata contractului / a contractului de subcontractare Ani Luni

13. Aprecieri referitoare la finalizarea contractului: ���� a fost dus la bun sfârsit ���� nu a fost dus la bun sfârsit

Data ............................... BENEFICIAR

………………………….

(semnătura autorizata si stampila) Nota: b)Prin BENEFICIAR - se intelege autoritatea contractanta/beneficiarul final al serviciilor.

Page 79: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

22

Formularul nr. 16

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

LISTA PERSONALULUI RESPONSABIL CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Titlul contractului: ................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul__________________________________, reprezentant legal al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului

economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar in legatura cu activitatea noastra.. Prezenta declaratie este valabila pana la data de …………………………………………(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data,

Operator economic, ......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Page 80: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

23

Anexa la Formularul nr. 16

Pozitia 1: Numele expertului - (se va completa numele expertului)

Pozitia 2: Numele expertului - (se va completa numele expertului)

Pozitia 3: Numele expertului - (se va completa numele expertului)

Pozitia …….

Data ................................ Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizata si stampila)

Page 81: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

24

Formularul nr. 17

CURRICULUM VITAE Rolul propus în cadrul proiectului:

1. Nume: 2. Prenume: 3. Data naşterii: 4. NaŃionalitate: 5. Stare civilă: 6. EducaŃie:

InstituŃia

(datele de la – până la) Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obŃinute:

7. Aptitudini lingvistice: IndicaŃi competenŃa pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază)

Limba Citit Vorbit Scris

8. ApartenenŃă la organisme profesionale: 9. Alte aptitudini: (de ex.: cunoştinŃe de operare pe calculator etc.) 10. PoziŃia ocupată în prezent: 11. Ani de vechime în cadrul firmei / organizaŃiei: 12. Calificări cheie: (Relevante pentru contract) 13. ExperienŃa specifică în regiune:

łara Datele de la – până la

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Data ................................ Semnatura expertului propus________________________

Page 82: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

25

14. ExperienŃă profesională Perioada de la (lună / an) – până la (lună / an)*

Locul Operatorul economic PoziŃia Descrierea serviciilor prestate din care sa reiasa indeplinirea criteriilor de calificare

15. Alte informaŃii relevante (de ex.: publicaŃii)

* in cazul in care se suprapun perioadele de implementare a doua sau mai multe proiecte/contracte, atunci expertul are obligatia de a mentiona numarul de luni/zile lucratoare) pentru fiecare contract * in cazul in care, in cadrul unei perioade de referinta mentionate expertul a participat la mai multe proiecte/contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an Data completarii

…………………………. (semnatura expertului cheie propus)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

..................................

(semnatura expertului cheie propus)

Page 83: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

26

Formularul nr. 18

DECLARATIE PRIVIND NUMARUL MINIM DE ECHIPAMENTE

DISPONIBILE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul __________________________________ (nume/prenume), reprezentant legal al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului

economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informatiile prezentate sunt reale. Totodata, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

Nr.crt DESCRIERE (tip / provenienŃă /

model)

Putere/ Capacitate

Serie si numar/An fabricatie

Drept de proprietate / sau de

folosinta

Identificarea cu nr. pag a documentelor

justificative ( daca este

cazul)

1 /

2 /

3 ..................... /

4 ..................... /

5 ..................... /

6 ..................... /

7 ..................... /

/

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data ...............................

Operator economic,

(semnatura autorizată şi ştampila)

Page 84: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

27

Formularul nr. 19

TerŃ susŃinător al capacitatii tehnice si/sau profesionale .......................... (denumirea)

ANGAJAMENT FERM

privind susŃinerea tehnica si profesională a ofertantului_____________________

Către, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA- Directia Regional de Drumuri si Poduri Bucuresti Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................… (se va completa cu

denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional), având certificatul de inregistrare (CUI) nr. ...., cu sediul înregistrat la .......... .............(adresa terŃului susŃinător tehnic şi

profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la dispoziŃia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaŃiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziŃie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susŃinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepŃia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la dispoziŃia .......... (denumirea ofertantului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziŃie publică.

Noi, ....................... (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional), declarăm că înŃelegem să răspundem, în mod necondiŃionat, faŃă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaŃii asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziŃie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul) a primit susŃinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunŃând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuŃiune.

Noi, .................. (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional), declarăm ca înŃelegem să renunŃăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepŃie de neexecutare, atât faŃă de autoritatea contractantă, cât şi faŃă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parŃială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaŃiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional), declarăm că înŃelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităŃii contractante ca urmare a nerespectării obligaŃiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităŃii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaŃii care decurg din susŃinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).

Data ................................ Tert sustinator,

………………………….

(semnătura autorizata si stampila) Nota: 1. Aceasta declaratie, nu poate fi prezentata sub semnatura reprezentantului imputernicit, ci numai a

celui legal, respectiv, cel nominalizat in documentele de inregistrare la autoritatile publice de tipul

registrului Comertului, sau in actele constitutive ale societatii;

Page 85: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

28

Anexa 1 la Formularul nr. 19

TerŃ susŃinător tehnic şi profesional .......................... (denumirea)

DeclaraŃie Subsemnatul, reprezentant legal al .......................... (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional), certificat de inregistrare (CUI) nr. .... , declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaŃiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică .............................. …(se va completa cu denumirea obiectivului), sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiŃionat, în funcŃie de necesităŃile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziŃie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului). LISTA privind logistica, utilajele, instalaŃiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică

Nr. crt

Denumire utilaj/echipament/instalaŃie

Cantitate U.M.

Forma de deŃinere

Proprietate În chirie

Subsemnatul, declar că sunt de acord ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în

scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declaraŃie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susŃinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ......(denumirea ofertantului).

Data ................................ Tert sustinator,

………………………….

(semnătura autorizata si stampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Tert sustinator, ______________

(semnatura autorizată si stampila)

Nota: 1. Aceasta declaratie, nu poate fi prezentata sub semnatura reprezentantului imputernicit, ci numai a

celui legal, respectiv, cel nominalizat in documentele de inregistrare la autoritatile publice de tipul

registrului Comertului, sau in actele constitutive ale societatii.

Page 86: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

29

Anexa 2 la Formularul nr. 19

TerŃ susŃinător tehnic şi profesional

.......................... (denumirea)

DeclaraŃie

Subsemnatul, reprezentant legal al ........(denumirea terŃului susŃinător tehnic si profesional), certificat de inregistrare (CUI) nr. .... , declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziŃie publică (se va completa cu denumirea obiectivului), sunt reale. LISTA privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică:

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului

Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului

Anexez declaraŃiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi

alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică. Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate, referitoare la experienŃa anterioară, capacităŃile

tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraŃie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susŃinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului).

Data ................................ Tert sustinator,

………………………….

(semnătura autorizata si stampila) Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Tert sustinator,

………………………….

Nota: 1. Aceasta declaratie, nu poate fi prezentata sub semnatura reprezentantului imputernicit, ci numai a

celui legal, respectiv, cel nominalizat in documentele de inregistrare la autoritatile publice de tipul

registrului Comertului, sau in actele constitutive ale societatii;

Page 87: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

30

Formularul nr. 20 OPERATOR ECONOMIC _____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND STANDARDELE DE ASIGURARE A CALITATII

Subsemnatul, ………………………………………… (nume/prenume) reprezentant legal al …………………………………… (denumire/numele şi sediu/adresa operatoriului economic) declar pe propria raspundere, ca detin certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurarea calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente.

Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ………………………………………… (se precizează data

expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data ................................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda»

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Nota:

1. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata

de reprezentantul sau legal.

Page 88: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

31

Formularul nr. 21

Operator economic (antet)

DECLARATIE

privind indeplinirea anumitor/tuturor cerintelor din documentatia de atribuire la obiectivul „_________________________________”

In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Subsemnatul/Subsemnata ___________________________, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic ________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului, nr. in Reg. Com, C.U.I.), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice si/sau alte prevederi legale aplicabile, ca indeplinesc anumite/toate si oricare dintre cerintele de calificare prevazute in Documentatia de atribuire aferenta obiectivului susmentionat, potrivit Anexei* la prezenta.

De asemenea, declar ca voi depune, la cererea autoritatii contractante, in forma solicitata de aceasta, in termen de 3 zile lucratoare, certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinŃelor de calificare, intelegand ca lipsa/neprezentarea oricarui document solicitat conform Documentatiei de atribuire, respectiv care corespunde unei cerinte prevazute in Documentatia de atribuire, da dreptul autoritatii contractante sa considere oferta ca inacceptabila, urmand a o respinge ca atare.

Prezenta Declaratie este valabila pe toata durata de valabilitate a ofertei, conform Documentatiei de atribuire, contine _____ file, inclusiv Anexa, toate semnate si stampilate in original, si a fost emisa astazi, _____________, data semnarii sale.

Reprezentat legal ...................................... (nume/prenume în clar) (data, semnătură autorizată) (stampila operatorului economic)

*Anexa se intocmeste de ofertant, si cuprinde enumerarea nominala a cerintelor de calificare pe

care ofertantul intelege sa le prezinte declarativ, urmand ca, la cerere si in termenul prevazut in

Documentatie, sa prezinte comisiei de evaluare documentele/certificatele care probează/confirmă

îndeplinirea cerinŃelor de calificare, sub sanctiunile prevazute de lege.

Page 89: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

32

Formularul nr. 23

INFORMAłII GENERALE DESPRE OFERTANT

1. Numele ofertantului (membrului din asociere)

........................................................................................................................................................................

.................................................................................... 2. Adresa înregistrată

.........................................................................................…………................................................ Telefon ........................................ Fax................................ E-mail................................................

3. Codul fiscal …………………………………………………..

4. Numele asociaŃilor

.........................................................................................…………...............................................................

........................................................................................................................................

5. Tipul operatorului economic

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, data şi institutia care il emite) …………………………………………………………………………………………………………….

7. Obiectul de activitate, pe domenii (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

…………………………………………………………………………………………………………….

8. Numărul de ani de experienŃă în calitate de contractor - în propria Ńară.......................

- internaŃională ......................

9. În cazul în care operatorul economic este o filială, ce implicare va avea societatea de bază în contract?

...............................................................................................…………………………

10. Operatorii economici străini trebuie să declare dacă sunt stabiliŃi în Ńara AutorităŃii Contractante, în conformitate cu regulamentele aplicabile (numai pentru informare)

Data ................................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Page 90: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

33

Formularul nr. 24

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Vă rugăm să ataşaŃi formularului următoarele documente:

• Clauzele contractului, initializate pe fiecare pagina;

• Clarificările / modificările la DocumentaŃia de Atribuire, iniŃializate pe fiecare pagină (dacă este

cazul).

Data ...............................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

NOTA: Oferta poate contine propuneri din partea ofertantului referitoare la clauzele contractuale, cu

conditia ca aceste propuneri sa nu fie vadit dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Sunt clauze obligatorii cele care reglementeaza: obiectul contractului, termenele si

procentele (modalitatea) de efectuare a platilor, etapele realizarii serviciilor, documentele contractului, obligatiile principale ale partilor, sanctiunile specifice pentru neindeplinirea obligatiilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului, standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent contractului de achizitie in cauza.

Toate celelalte clauze sunt negociabile, in cadrul aratat. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor formula in

scris, si vor fi prezentate in cadrul propunerii tehnice, in plic separat inscriptionat cu mentiunea “propuneri cu privire la clauzele contractuale”.

Page 91: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

34

Formularul nr. 25

FORMULAR DE DEPUNERE A PROPUNERII FINANCIARE

Titlul contractului: .................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Trebuie prezentat un exemplar original al acestui formular de depunere al ofertei (inclusiv declaraŃia prezentată mai jos), semnat în original de ofertant. Toate informaŃiile incluse în acest formular trebuie să fie legate numai de ofertant.

1. OFERTA DEPUSA DE:

Numele şi adresa (adresele) liderului şi operatorului economic (operatorilor economici) care depun aceasta oferta

Lider

Operator economic*

Etc. … *

* adăugaŃi/ştergeŃi liniile suplimentare pentru membrii asocierii, după cum este cazul. ReŃineŃi că un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Dacă acest formular este prezentat de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii vor fi şterse).

2. PERSOANA DE CONTACT (pentru această procedura)

Nume

Organizatie

Adresă

Telefon /Fax

E-mail

3. PreŃul ofertei noastre este de …………………(in cifre) Lei fara TVA, respectiv …………… (in litere) Lei fara TVA, echivalentul a ……………….. (in cifre) EURO fara TVA (1 euro = ......... lei la data de ........ 2012, aceasta însemnând ……… (in cifre) Lei cu TVA, respectiv …………… (in litere) Lei cu TVA

Data .../.../... ....................., (semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să

semnez oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele ofertantului).

………………………….

(semnătura autorizata si

stampila)

Nota : Acest Formular de Depunere a Ofertei include şi urmatoarele anexe:

- Anexa nr. 1: Centralizatorul valoric

Page 92: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

35

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 25

BUGETUL DETALIAT

Nr. crt.

Echipa de supervizare Nr.

persoane Nr. zile

/luna

Manopera lei/zi

( RON)

Manopera lei/luna ( RON)

Personal cheie

1 Coordonator de proiect 1 27

2 Inginer -asigurarea calitatii 1 27

3 Inginer -responsabil de cantitati 1 27 Personal non-cheie

8 Inginer poduri 1 27

9 Inspector in materie de securitate si sanatate in munca

1 27

10 Alt personal supervizare (utilitati, solutionare reclamatii)

Suma globala

C.A.S. 20,8% C.A.S.S. 5,2% Somaj 0,5% Asigurare munca, boli profesionale 0,15-0,85% Fond de garantare 0,25 % Fond concedii medicale 0,85 %

TOTAL Cheltuieli indirecte…..% Profit………….%

TOTAL 1 ( T1) lei/euro

Durata este 8 luni ( 7 luni perioada de executie, 1 luna perioada post constructie)

TOTAL 2 (T2) lei/euro (T1 x 8 luni)………………………… TVA 24% ……………………………… TOTAL cu TVA lei/euro ……………………………..

Data ……………………….. Operator economic, Numele şi prenumele: ……………… ...................... (semnatura autorizată şi ştampila

Page 93: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

36

4. Punctul 4 la prezentul formular: DECLARAłIA(IILE) OFERTANTULUI

Se completează şi se semnează de ofertant (inclusiv de fiecare membru al asocierii). Ca răspuns la invitatia dumneavoastra de participare la procedura de atribuire pentru contractul de mai sus mentionat.

Noi, prin subsemnatul………………………………………………………, declarăm că: 1 Am examinat şi am acceptat în întregime conŃinutul documentaŃiei de atribuire iniŃiată prin

anunŃul de participare/ invitatia de participare cu numărul ____ din data de ____ / ____ / ____ Prin aceasta, noi acceptăm prevederile DocumentaŃiei de Atribuire in totalitatea lor, fără rezerve sau restricŃii.

2 Ne oferim să prestam, în conformitate cu condiŃiile din DocumentaŃia de Atribuire şi cu condiŃiile şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricŃii, următoarele servicii: .................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

3 Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in mod deliberat in aceasta oferta poate duce la excluderea din acest contract

4 Declaram ca am vizitat amplasamentul, cunoastem situatia de fapt existenta, in functie de care s-au elaborat propunerea tehnica si cea financiara si renuntam la orice pretentii de pret decurgand din executia obiectivului astfel cum a fost supus procedurii de achizitie, cu exceptia situatiei in care beneficiarul solicita cantitati suplimentare in limitele si in conditiile prevazute de lege.**

5 Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de ....... zile (............... de zile) respectiv pana la data de ……………………………….. şi ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Dacă oferta noastră va fi acceptată, noi ne angajăm să asigurăm o garanŃie de bună execuŃie de ........% din Valoarea de Contract acceptata, constituita sub forma de.....................................(ofertantul va opta pentru una din modalitatile precizate in Fisa de date a Achizitiei Sectiunea III.1.1.b.)

6 Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in ...... saptamani/......luni/...........ani, in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire

7 Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa garantam serviciile prestate pe o perioada de .....luni/.....ani, in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire.

8 Facem această cerere în calitate de lider/membru în asocierea condusa de …..* şi pentru această ofertă. Noi confirmăm că nu participam pentru acelaşi contract în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faŃa legii pentru executarea contractului. Noi confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucŃiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii

9 Cunoastem faptul ca membrii asocierii au raspundere colectiva fata de autoritatea contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire cat şi in orice contract atribuit noua ca rezultat al acestei proceduri

10 Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau in timpul implementării contractului.

11 ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi.

12 Intelegem ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii şi sunt de acord cu orice decizie a autoritatii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publice

Note: * se va completa dupa caz

**Orice neclaritati ca urmare a vizitarii amplasamentului lucrarii, vor putea face obiectul unor solicitari de

clarificari din partea oricarui operator economic interesat, pana la data – limita prevazuta in Documentatia de

atribuire in acest sens

Data ……………………….. Operator economic, Numele şi prenumele: ……………… ......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Page 94: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

37

Formularul nr. 26

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARA

TITULARUL DE CONT

NUME

ADRESA

ORAS /JUDET

TARA

NUMAR TVA

COD POSTAL

REPREZENTANT

TELEFON FAX

E-MAIL

BANCA

NUMELE BANCII

ADRESA BANCII

ORAS JUDET

TARA

COD POSTAL

NUMAR DE CONT

IBAN

REMARCI:

ŞTAMPILA BANCII + SEMNATURA REPREZENTANTULUI BANCII (amandoua obligatorii)

DATA + SEMNATURA TITULARULUI DE CONT

(amandoua obligatorii)

Page 95: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

38

Formularul nr. 27

OPERATORUL ECONOMIC …………........................

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către .......................................................................................... (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunŃului de participare publicat în SEAP nr ................. din.........................

(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.......................................

…………………………………….(denumirea contractului de achiziŃie publică), noi

.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat

următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, un original şi un număr de ....... copii:

a) oferta;

b) documentele care însoŃesc oferta.

2. Persoana de contact (pentru această procedura)

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele.

Data completării ................................

Cu stimă,

Operator economic, ..............................................

(semnătura autorizata şi stampila)

Page 96: eLicitatie - Detaliu invitatie de participare nr 335022 ... · (supervizarea executiei lucrarilor pentru care au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/ conditii

39

Formularul nr. 28

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul in ……………………………..(adresa operatorului economic), inmatriculată la Registrul Comertului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, in calitate de ………………………………., imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat in ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, avand functia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire …......................... (se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti in scopul atribuirii contractului.

In indeplinirea mandatului său, imputernicitul va avea următoarele drepturi şi obligatii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa in legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe in numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in urma desfăsurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul desfăsurării procedurii.

4. Să depună in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii şi sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului

…………… S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

……………………………….. ___________________________

(Specimenul de semnatura al (Functie)

persoanei imputernicite) ___________________________

(Semnătura autorizată şi stampila) Note: a) Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite

(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

b) in cazul unei asocierii Formularul nr. 28 va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii in parte,

indiferent daca se va nominaliza aceeasi persoana ca reprezentant imputernicit.

c) Aceasta declaratie, nu poate fi prezentata sub semnatura reprezentantului imputernicit, ci numai a

celui legal, respectiv, cel nominalizat in documentele de inregistrare la autoritatile publice de tipul

registrului Comertului, sau in actele constitutive ale societatii;