Contract FIDIC

8/8/2019 Contract FIDIC

1/23

SECIUNEA IV

CONTRACTDE EXECUIE DE LUCRRI

REABILITARE I EXTINDERESTAIE DE EPURARE ORA MIZIL


2/23

CUPRINS

ACORDUL CONTRACTUAL

ANEX

CONDIII GENERALE

CONDIII SPECIALE


3/23

ACORD CONTRACTUAL

Beneficiarul PRIMRIA ORAULUI MIZIL avnd sediul n Mizil, b-dul Unirii, nr.14, Mizil, jud. Prahova, tel. 0244-250027, fax 0244-251120, CUI 15562570, reprezentat prin dl.

Emil Procan Primar al oraului Mizil

Antreprenorul ____________________________________________ avnd sediul n

____________________________________________________________

Beneficiarul dorete executarea Lucrrii denumit Execuia n cadrul proiectului

Reabilitare i extindere staie de epurare ora Mizil

OFERTA

Antreprenorul a examinat documentele specificate n Anex care sunt parte acestui

Contract i se ofer s execute Lucrrile conform prevederilor Contractului pentru valoarea de

________ lei (___________________________________ lei), fr TVA, la care se adaug

________ lei (_______________________________ lei), valoarea cu TVA fiind de _________

lei (___________________________ lei).

Aceasta ofert, din care Antreprenorul a transmis dou exemplare originale semnate,

poate fi acceptat de ctre Beneficiar prin semnarea i returnarea unui exemplar original al

acestui document Antreprenorului nainte de data de ___________.

Antreprenorul nelege c Beneficiarul nu este obligat s accepte oferta cu cea mai mic

valoare sau oricare dintre oferte primit pentru Lucrri.


4/23

Semnatura: ___________________ Data: _______________________________

Numele: ______________________ Autorizat sa semneze din partea (numele

antreprenorului): _____________________

Functia:______________________ ___________________________________

ACCEPTAREA

Beneficiarul, prin semntura de mai jos, a acceptat oferta Antreprenorului i este de

acord cu faptul c, pentru execuia Lucrrilor de ctre Antreprenor, va plti Antreprenorul n

conformitate cu prevederile Contractului. Acest Contract intr n vigoare la data la care

Antreprenorul primete un original al acestui document semnat de ctre Beneficiar.

Semntura: ___________________ Data: _________________

Numele: EMIL PROCAN PRIMRIA ORA MIZIL

Funcia: PRIMAR

Semntura: ___________________ Data: _________________

Numele: DANIELA DINU PRIMRIA ORA MIZIL

Funcia: DIRECTOR EXECUTIV

Semntura: ___________________ Data: _________________

Numele: DANIELA STOICA PRIMRIA ORA MIZIL

Funcia: CONSILIER JURIDIC


5/23

ANEX

Articolul Sub-clauza DataDocumentele care sunt parte aContractului, specificate in ordineaImportanei

- Acordul contractual- Condiiile speciale- Condiiile generale- Autorizaia de construire- Propunerea tehnic- Propunerea financiar- Proiect tehnic- Listele de cantiti- Graficul propus de ealonare a lucrrilor- Graficul propus de pli- Programul calitii

1.1.1. Identificarea documentului

Nr. _____ / ________AnexAnex

Nr. _____ / ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durata de execuie 1.1.9. _______ zileLegea contractului 1.4. Legea romnLimba 1.5. RomnPunerea n posesie a antierului 2.1. Proces verbal nr. _____ /

________ de predare aamplasamentului

Persoana autorizat 3.1. Cochirleanu Valeriu inspector achiziii

Numele i adresele reprezentantuluiBeneficiarului diriginte de antier

3.2. __________________

Garantia de buna executie (daca exista):- Valoarea- Forma

4.4.__________ lei- scrisoare de garanie bancar(conform modelului ataat)

Cerinte pentru proiectulAntreprenorului (daca exista)

5.1. Nu face obiectul prezentuluicontract

Programul:- Timpul de transmitere

- Formatul programului

7.2.- n termen de 14 zile de la datanceperii lucrrilor- Grafic de execuie detaliat nordinea tehnologic de execuie,

pe sptmni, pe obiecte i fazetehnologice de execuie, corelat


6/23

cu graficul din oferta tehnic ifinanciar

Suma pltibil pentru nerespectareaduratei de execuie

7.4. 0,1 % pe zi de ntrziere aplicatla valoarea lucrrilor ntrziate,

pn la maxim 10% din valoarea

specificat n AcordulContractual (valoarea frTVA).

Perioada de notificare adefectiunilor

9.1. & 11.5. _________ luni de la datamenionat n ntiinarea

prevzut la sub-clauza 8.2.Procedura de modificarePreturile din Listele de Lucrariin regie

10.2. Valoarea contractului se va puteaactualiza n situaii justificate,determinate de evoluia preurilormaterialelor, combustibililor sauca efect al aplicrii unor actenormative, numai n baza uneinotificri din parteaAntreprenorului, prin negocierei acordul prilor, consemnatntr-un act adiional i numai n

baza reglementrilor legale.Evaluarea Lucrrilor 11.1 Msurare cu List de cantiti

O sum ce poate fi msurat lapreurile oferite de ctre ofertant

n lista de cantiti pregtit dectre Beneficiar. Aceasta va fiasemntoare ultimei, dar va fi

potrivit pentru un contract ncare sunt prevzute multemodificri ale Lucrrilor dupsemnarea Contractului.

Procentajul valorii materialelor iechipamentelor

11.2. - Materiale: _____ %- Echipamente: _____ %

Procentul de retinere 11.3. 5 %Moneda de plat 11.7. Lei

Rata dobnzii 11.8. 0,1 % pe zi de ntrziere aplicatla suma nepltit, pn la maxim10% din valoarea specificat nAcordul Contractual (valoareafr TVA).

Asigurri 14.1.Tipul de asigurare Valoarea asigurat Excluderi

- lucrri, materiale,echipamente i onorarii

suma specificat n Acordulcontractual plus 15%

_________________

- utilaje cost total de nlocuire _________________ - ter parte: vtmri aduse

persoanelor i daune aduse500.000 EURO pentru eveniment;numr limitat de evenimente

_________________


7/23

proprietilor- vtmarea forei de munca beneficiarului sauantreprenorului

conform legilor n vigoare _________________

- alt acoperire _________________

Arbitrajul- Reguli

- Autoritatea de numire

- Locul arbitrajului

15.3.Regulile de procedur ale Curiide Arbitraj ComercialInternaional de pe lng Camerade Comer i Industrie aRomniei

Preedintele Curii de ArbitrajComercial Internaional de pelng Camera de Comer iIndustrie a Romniei

Romnia

Data: __________________

BENEFICIAR ANTREPRENOR

PRIMRIA ORA MIZIL ______________________

Semntura: ___________________ Semntura: _____________

Numele: EMIL PROCAN Nume reprezentant: _______

Funcia: PRIMAR Funcia: ________________

Semntura: ___________________

Numele: DANIELA DINU


Semntura: ___________________


8/23

Numele: DANIELA STOICA


CONDIII GENERALE

1.1. Definiii

n Contractul definit n cele ce urmeaz, cuvintele i expresiile definite vor avea

urmtoarele semnificaii, cu excepia cazurilor n care contextul cere altfel:

Contractul

1.1.1. "Contract" nseamn Acordul Contractual i celelalte documente enumerate n Anexa.

1.1.2. "Specificaie" nseamn documentul mentionat n Anex, care include Cerinele

Beneficiarului referitoare la proiectul care urmeaz a fi elaborat de ctre Antreprenor, dac

exist, precum i orice Modificare adus acestui document.

1.1.3. "Plane" nseamn planele Beneficiarului, referitoare la Lucrri, aa cum sunt enumeraten Anex, precum i orice Modificare adus acestor Plane.

Persoane

1.1.4. "Beneficiar" nseamn persoana numit n Acordul Contractual i succesorii legali ai

acesteia, precum i orice mputernicit (cu condiia s existe acordul Antreprenorului).

1.1.5. "Antreprenor" nseamn persoana numit n Acordul Contractual i succesorii legali ai

acesteia, precum i orice mputernicit (cu condiia s existe acordul Beneficiarului).1.1.6. "Parte" nseamn Beneficiarul sau Antreprenorul.

Datele, termenele i perioadele

1.1.7. "Data de ncepere a lucrrilor" nseamn data situat la 14 zile dup data la care Acordul

Contractual intr n vigoare, sau orice alt dat convenit de ctre Pri.

1.1.8. "Zi" nseamn zi calendaristic.

1.1.9. "Durata de execuie" nseamn durata de realizare a lucrrilor mentionat n Anex (sauprelungit conform sub-clauzei 7.3), calculat de la data de ncepere a lucrrilor.


9/23

Moneda i pli

1.1.10. "Cost" nseamn toate cheltuielile fcute (sau care urmeaz s fie facute) n mod

corespunztor de ctre Antreprenor, indiferent dac sunt fcute pe sau n afara antierului,

inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul.

Alte definiii

1.1.11. "Utilajele antreprenorului" nseamn toate aparatele, mainile, vehiculele, facilitile i

alte lucruri necesare execuiei lucrrilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele.

1.1.12. "ara" nseamn ara n care este amplasat antierul.

1.1.13. "Riscurile Beneficiarului" nseamn acele responsabiliti enumerate n sub-clauza 6.1.

1.1.14. "Fora major" nseamn un eveniment sau o circumstan excepionale care nu poate fi

controlat de ctre una din Pri, pe care Partea nu ar fi putut s o prevad n mod rezonabil

nainte de semnarea contractului, care, odat aprut, nu a putut fi evitat sau depit n mod

rezonabil de ctre acea Parte, i care nu poate fi atribuit celeilalte Pri.

1.1.15. "Materiale" nseamn produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau

fac parte din lucrrile permanente.

1.1.16. "Echipamente" nseamn mainile i aparatele care vor face sau fac parte din lucrrile

permanente.

1.1.17. "antier" nseamn locurile puse la dispoziie de ctre Beneficiar unde urmeaz a fi

executate lucrrile precum i oricare alte locuri prevzute n Contract ca fiind pri componente

ale antierului.

1.1.18. "Modificare" nseamn o schimbare adus specificaiilor i/sau planelor (dac exist)

dispus de ctre Beneficiar potrivit prevederilor sub-clauzei 10.1.

1.1.19. "Lucrri" nseamn toate lucrrile i proiectele (dac exist) care urmeaz s fie realizate

de ctre Antreprenor, incluznd lucrrile temporare, precum i orice modificare a acestora.

1.2. Interpretri

Cuvintele referitoare la persoane sau pri vor include firme i organizaii. Cuvintele care

indic singularul sau un gen, vor include pluralul sau cellalt gen, dup cum cere contextul.

1.3. Prioritatea Documentelor

Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se

expliciteaz reciproc. Dac ntre documente apar ambiguiti sau neconcordane, Beneficiarul va


10/23

emite ctre Antreprenor toate instruciunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea

nscris n Anex.

1.4. Legea

Legea Contractului este menionat n Anex.

1.5. Comunicarea

n orice situaie n care este necesar emiterea de ntiinri, instruciuni sau alte forme de

comunicare de ctre o persoan, dac nu este specificat altfel, aceste comunicri vor fi redactate

n limba specificat n Anex i nu vor fi reinute sau ntarziate n mod nejustificat.

1.6. Obligaii legale

Antreprenorul va respecta legile rii n care se realizeaz lucrrile. Antreprenorul va

emite toate ntiinrile i va plti toate taxele i alte obligaii referitoare la lucrri.

Beneficiarul

2.1. Dreptul de acces pe antier

Beneficiarul va pune la dispoziie antierul i drumurile de acces spre acesta, la termenele

stabilite n Anex.

2.2. Autorizaii i acorduri

La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va acorda asistena necesar pentru obinerea

autorizaiilor, acordurilor i aprobrilor necesare pentru execuia lucrrilor.

Beneficiarul va obine autorizaia de construire pentru execuia Lucrrilor.

2.3. Instruciuni emise de ctre Beneficiar

Antreprenorul va respecta toate instruciunile emise de ctre Beneficiar cu privire la

execuia lucrrilor, inclusiv suspendarea execuiei tuturor lucrrilor sau a unei pri a acestora.2.4. Aprobri

Nicio aprobare, consimmnt sau absena unor observaii ale Beneficiarului sau ale

reprezentantului Beneficiarului nu vor exonera Antreprenorul de obligaiile sale.

Reprezentanii Beneficiarului

3.1. Persoana autorizat


11/23

Beneficiarul va numi o persoan din personalul propriu care va avea autoritatea s

acioneze n numele acestuia. Aceast persoan autorizat va fi cea menionat n Anex sau cea

notificat n alt mod Antreprenorului de ctre Beneficiar.

3.2. Reprezentantul Beneficiarului

Beneficiarul va numi o persoan juridic sau fizic pentru asigurarea verificrii execuiei

corecte a Lucrrilor. Beneficiarul poate numi de asemenea o persoan juridic sau fizic pentru a

ndeplini anumite indatoriri. Aceste persoane pot fi nominalizate n Anex, sau desemnate uneori

de Beneficiar printr-o ntiinare ctre Antreprenor despre autoritatea i ndatoririle delegate

Reprezentantului sau Reprezentanilor Beneficiarului.

Antreprenorul

4.1. Obligaii generale

Antreprenorul va executa lucrrile corespunztor i n conformitate cu prevederile

contractului. Antreprenorul va asigura n totalitate supravegherea, fora de munc, materialele,

echipamentele i utilajele Antreprenorului necesare execuiei lucrrilor. Se consider c toate

materialele i echipamentele de pe antier sunt proprietatea Beneficiarului.

4.2. Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele i referinele

persoanei autorizate s primeasc instruciuni n numele Antreprenorului.

4.3. Subcontractarea

Este interzis subcontractarea tuturor lucrrilor de ctre Antreprenor. Subcontractarea

unor pri ale lucrrilor este posibil numai cu acordul Beneficiarului.

n cazul n care pri din Lucrri urmeaz s se ndeplineasc de unul sau mai muli

Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului

contractele ncheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizai n ofert. Aceste contracte

vor fi n concordan cu termenii ofertei i vor constitui anexe la Contract.Antreprenorul nu va avea dreptul de a nlocui pe niciunul din Subantreprenorii

nominalizai n ofert fr acceptul prealabil al inginerului [reprezentantul beneficiarului

subclauza 3.2].

4.4. Garania de bun execuie

Antreprenorul va furniza Beneficiarului, pn la data emiterii Ordinului de ncepere a

lucrrilor, n perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai trziu de 15 zile de la data semnrii

Contractului, o garanie de bun execuie n formatul i emis de o ter parte aprobate deBeneficiar, dac acest lucru este prevzut n Anex.


12/23

Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garania de Bun Execuie dup cum

urmeaz:

i. 70% din valoarea Garaniei de Buna Execuie n termen de 14 zile de la data

ntocmirii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, dac Beneficiarul

nu a formulat pn la acea dat nicio reclamaie de executare a Garaniei de Bun

Execuie i cu condiia emiterii Procesului de Recepie la Terminarea Lucrrilor;

ii. 30% din valoarea Garaniei de Bun Execuie la emiterea Certificatului de Recepie

Final, dac Beneficiarul nu a formulat pn la acea dat nicio reclamaie de

executare a Garaniei de Execuie

Proiectarea realizat de ctre Antreprenor

5.1. Proiectarea realizat de ctre Antreprenor

Antreprenorul va elabora proiectul necesar execuiei lucrrilor n msura n care i aa

cum este specificat n Anex. Proiectul Antreprenorului va fi verificat conform prevederilor

legislaiei n vigoare, de ctre un specialist verificator de proiecte atestat ale crui nume i

calificri vor fi supuse Beneficiarului spre aprobare.Antreprenorul va transmite Beneficiarului cu

promptitudine toate proiectele elaborate. n termen de 14 zile de la primire, Beneficiarul va

notifica toate observaiile sau, dac proiectul transmis nu este n conformitate cu prevederile

Contractului, l va respinge, cu prezentarea motivaiei. Este interzis execuia lucrrilor cuprinse

n proiectul transmis Beneficiarului pentru aprobare, n intervalul de 14 zile de la transmitere,

precum i a prilor de proiect care au fost respinse. Proiectul care a fost respins va fi corectat i

retransmis cu promptitudine. Antreprenorul va retransmite toate proiectele pentru care a primit

observaii, lund n consideraie, acolo unde este necesar, observaiile primite.

5.2. Responsabilitatea pentru Proiect

Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentat i pentru proiectul

elaborat potrivit prevederilor acestei Clauze, pentru ambele fiind necesar conformitatea cuscopurile definite n Contract i de asemenea va fi responsabil pentru nclcarea, la elaborarea

proiectelor, a oricrui brevet sau drept de autor. Beneficiarul va avea responsabilitatea pentru

Specificaii i Plane.

Riscurile Beneficiarului

6.1. Riscurile Beneficiarului

n acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt:


13/23

(a) rzboi, ostiliti (indiferent dac razboiul a fost declarat sau nu), invazii, aciuni ale

dumanilor strini, pe teritoriul rii;

(b) rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de stat, rzboi civil, pe

teritoriul rii;

(c) revolte, tulburri sau dezordine public provocate de alte persoane dect personalul

Antreprenorul i ali angajai ai acestuia, i care afecteaz antierul i/sau Lucrrile;

(d) radiaii ionizante, contaminri radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la

deeuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi

toxici sau alte proprieti periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un

component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excepia cazului n care Antreprenorul

este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaz cu

viteze sonice i supersonice;

(f) utilizarea sau ocuparea de ctre Beneficiar a oricrei pri a Lucrrilor, cu excepia

celor specificate n Contract;

(g) proiectarea oricrei pri a Lucrrilor de ctre personalul Beneficiarului sau de ctre

alte persoane pentru care Beneficiarul este responsabil;

(h) orice desfurare de fore ale naturii, care afecteaz antierul i/sau Lucrrile, care a

fost imprevizibil sau mpotriva creia unui antreprenor cu suficiena experiena nu i se

poate cere s fi luat msuri de prevenire corespunztoare;

(i) Fora Major;

(j) suspendarea execuiei lucrrilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu excepia

cazului n care se datoreaz Antreprenorului;

(k) orice nendeplinire a obligaiilor de ctre Beneficiar;

(l) obstacole sau condiii fizice, altele dect condiiile climatice ntmpinate pe antier n

timpul execuiei Lucrrilor, care nu puteau fi prevzute de ctre un antreprenor cusuficient experien i pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului;

(m) orice ntrziere sau ntrerupere cauzat de o Modificare;

(n) orice schimbare adus legii aplicabile Contractului dup data depunerii ofertei

Antreprenorului aa cum este specificat n Acordul Contractual;

(o) pierderi rezultate din dreptul Beneficiarului de a executa lucrri permanente pe,

deasupra, sub, n sau prin orice teren i de a-l ocupa n vederea execuiei lucrrilor

permanente;


14/23

(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaiilor Antreprenorului de a executa

Lucrrile i de a remedia defeciunile.

Durata de execuie

7.1. Execuia Lucrrilor

Antreprenorul va ncepe Lucrrile la Data de ncepere a Lucrrilor, va aciona cu

promptitudine i fr ntrziere i va termina Lucrrile n timpul afectat Duratei de Execuie.

7.2 Programul

n perioada mentionat n Anex, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un program

al Lucrrilor n forma specificat n Anex.

7.3. Prelungirea Duratei de Execuie

Cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la

prelungirea Duratei de Execuie dac se nregistreaz sau se vor nregistra ntrzieri cauzate de

un Risc al Beneficiarului.

La primirea solicitrii din partea Antreprenorului, Beneficiarul va lua n considerare toate

detaliile justificative furnizate de ctre Antreprenor i, dac este cazul, va prelungi Durata de

Execuie.

7.4. ntrzierea execuiei Lucrrilor

Dac Antreprenorul nu termin Lucrrile n timpul afectat Duratei de Execuie, singura

responsabilitate a Antreprenorului fa de Beneficiar pentru ntrziere va fi plata penalitilor

specificate n Anex pentru fiecare zi de ntrziere a finalizrii Lucrrilor.

Recepia Lucrrilor

8.1. Terminarea Lucrrilor

Antreprenorul poate notifica Beneficiarul atunci cnd consider c Lucrrile au fost

terminate.8.2. ntiinarea de Recepie

Beneficiarul va proceda la recepia Lucrrilor potrivit Legilor n vigoare i va ntiina

Antreprenorul de decizia sa de a recepiona Lucrrile transmind acestuia o copie a Procesului

Verbal de Recepie a Lucrrilor.

Dup emiterea acestei notificri Beneficiarul va recepiona Lucrrile. Antreprenorul va

finaliza cu promptitudine lucrrile neterminate i va elibera antierul, cu respectarea prevederilor

Clauzei 9.


15/23

Remedierea Defeciunilor

9.1. Remedierea Defeciunilor

n orice moment nainte de expirarea perioadei stabilite n Anex, Beneficiarul poate s

ntiineze Antreprenorul cu privire la orice defeciuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrri

nefinalizate. Antreprenorul va remedia, fr costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice

defeciuni datorate faptului c proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau

calitatea execuiei nu sunt n conformitate cu prevederile Contractului.

Costul remedierii defeciunilor datorate oricrei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare.

Neremedierea defeciunilor sau nefinalizarea lucrrilor neterminate ntr-o perioad rezonabil de

timp de la notificarea Beneficiarului va ndrepti Beneficiarul s efectueze toate lucrrile

necesare, pe cheltuiala Antreprenorului.

9.2. Desfacerea i Testarea

Beneficiarul poate emite instruciuni referitoare la desfacerea i/sau testarea oricrei

lucrri. Cu excepia cazului n care se stabilete c, n urma unei desfaceri i/sau testri, proiectul

Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu prevederile

Contractului, Antreprenorul va fi pltit pentru asemenea desfaceri i/sau testri ca pentru o

Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 10.2.

Modificri i Revendicri

10.1. Dreptul de a Modifica

Beneficiarul poate da instruciuni de Modificare.

10.2. Evaluarea Modificrilor

Modificrile vor fi evaluate dup cum urmeaz:

a) la o suma forfetar convenit ntre Pri, sau

b) unde este cazul, la preurile din Contract, sau

c) n lipsa preurilor corespunztoare, preurile din Contract se vor folosi ca baz deevaluare, sau

d) la preuri noi corespunztoare, care pot fi convenite de ctre pri, sau pe care

Beneficiarul le consider adecvate;

e) la preurile de lucrri n regie stabilite n Anex pentru care Antreprenorul va ine

evidena orelor de for de munc i de Utilaje ale Antreprenorului, precum i a

Materialelor utilizate, dac Beneficiarul emite instruciuni n acest sens.

10.3. Notificarea Prompt


16/23

Fiecare Parte are obligaia de a notifica cealalt Parte de ndat ce are cunotin de

existena unor circumstane care pot ntrzia sau mpiedica execuia Lucrrilor, sau care pot

genera o revendicare pentru plata suplimentar. Antreprenorul va lua toate msurile rezonabile

pentru reducerea la minim a acestor efecte.

Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Execuie sau la plata costurilor

suplimentare va fi limitat la timpul i plata care i-ar fi revenit dac ar fi ntiinat cu

promptitudine i ar fi luat toate msurile rezonabile.

10.4. Dreptul la Revendicare

Daca Antreprenorul nregistreaz Costuri ca rezultat al oricruia dintre Riscurile

Beneficiarului, Antreprenorul va fi ndreptit la plata acestor Costuri. Dac, urmare a Riscurilor

Beneficiarului, este necesar o schimbare a Lucrrilor, acesta va fi considerat o Modificare.

10.5. Procedura de Modificare i Revendicare

n termen de 28 de zile de la emiterea instruciunii sau de la evenimentul care a generat

revendicarea, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un borderou detaliat al valorii

Modificrilor i revendicrilor. Beneficiarul va verifica i, dac va fi posibil, va accepta valoarea

propus de ctre Antreprenor. n situaia n care nu va accepta valoarea Antreprenorului,

Beneficiarul va stabili valoarea.

Preul Contractului i Plata

11.1. Evaluarea Lucrrilor

Lucrrile vor fi evaluate aa cum este prevzut n Anex, cu condiia respectrii

prevederilor Clauzei 10.

11.2. Situaii Lunare de Lucrri

La intervale lunare, Antreprenorul va fi ndreptit la plata urmtoarelor:

a) valoarea Lucrrilor executate

b) procentul specificat n Anexa din valoarea Materialelor i Echipamentelor livrate peantier la o data rezonabil lund n considerare orice suplimentri sau deduceri care pot

fi cuvenite.

Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaie de plat care s cuprind

sumele la care se consider ndreptit, nsoit de facturile corespunztoare.

11.3. Pli Interimare

n decurs de 28 de zile de la transmiterea fiecrei situaii lunare de plat, Beneficiarul va

plti Antreprenorului suma specificat n situaia de plat, nsoit de facturile corespunztoare, aAntreprenorului din care se scade suma reinut prevzut n Anex i orice sum pentru care


17/23

Beneficiarul i-a motivat dezacordul. Beneficiarul nu va fi condiionat de nicio sum pe care o

consider anterior ca fiind datorat Antreprenorului.

Beneficiarul poate sista plile interimare pn la primirea garaniei de bun execuie

conform prevederilor Sub-Clauzei 4.4 (dac exist).

11.4. Plata Primei Jumati a Sumei Reinute

Prima jumtate a sumei reinute trebuie platit Antreprenorului de ctre Beneficiar n

termen de 14 zile de la emiterea ntiinrii prevzute n SubClauza 8.2.

11.5. Plata Celei de a Doua Jumti a Sumei Reinute

Partea rmas din suma reinut trebuie pltit Antreprenorului de ctre Beneficiar n

termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevzute n Anex, sau dup remedierea

defeciunilor semnalate i terminarea lucrrilor rmase de executat, toate aa cum sunt descrise n

Sub-Clauza 9.1, dac acestea nu sunt executate la termenul din Anex.

11.6. Plata Final

n termen de 42 de zile de la ndeplinirea condiiilor prezentate n Sub-Clauza 11.5 de

mai sus, Antreprenorul trebuie s trimit Beneficiarului situaia final de lucrri, nsoit de

facturile corespunztoare, mpreun cu toat documentaia necesar pentru a da posibilitatea

Beneficiarului s stabileasc valoarea final a contractului.

n termen de 28 de zile de la transmiterea situaiei finale de lucrri, Beneficiarul va plti

Antreprenorului sumele datorate. Dac Beneficiarul nu va fi de acord n totalitate cu situaia

final de lucrri prezentata de Antreprenor, va trebui s specifice motivele pentru care nu este de

acord cu plata integral atunci cnd face plat.

11.7. Moneda de Plat

Plile vor fi fcute n moneda specificat n Anex.

11.8. ntarzieri n Efectuarea Plii

Pentru fiecare zi de ntrziere a plii de ctre Beneficiar, care depete termenul de

plat, Antreprenorul va fi ndreptit la plata dobnzii cu procentul stipulat n Anex aplicat lasuma neplatit.

Beneficiarul va plti aceast dobnd pe baza unei facturi emis de ctre Antreprenor.

Nendeplinirea Obligaiilor

12.1. Nendeplinirea Obligaiilor de ctre Antreprenor

Dac Antreprenorul abandoneaz Lucrrile, refuz sau nu reuete s respecte

instruciunile motivate ale Beneficiarului, sau nu reuete s duc la ndeplinire lucrrile prompti fr ntrziere, i, dei primete o scrisoare de nemulumire, ncalc prevederile Contractului,


18/23

Beneficiarul poate emite o ntiinare ce referire la aceast Sub-Clauz, prin care s specifice

obligaiile nendeplinite.

Dac, n termen de 14 zile de la primirea ntiinrii emise de ctre Beneficiar,

Antreprenorul nu ia toate msurile posibile de remediere a nendeplinirii obligaiilor,

Beneficiarul poate, printr-o a doua ntiinare emis n termen de 21 de zile, s rezilieze

Contractul. Dup reziliere Antreprenorul trebuie s prseasc antierul, lsnd pe antier

Materialele, Echipamentele i toate Utilajele Antreprenorului specificate de Beneficiar n a doua

ntiinare, acestea urmnd a fi utilizate pn la terminarea lucrrilor.

12.2. Nendeplinirea Obligaiilor de ctre Beneficiar

Dac Beneficiarul nu face plata conform prevederilor Contractului sau, dei primete o

scrisoare de nemulumire, ncalc prevederile Contractului, Antreprenorul poate emite o

ntiinare cu referire la aceast Sub-Clauz prin care s specifice nendeplinirea obligaiilor.

Dac nendeplinirea obligaiilor nu este remediat n termen de 7 zile de la data la care

Beneficiarul a primit ntiinarea, Antreprenorul poate suspenda execuia tuturor Lucrrilor sau a

unor pri ale acestora.

Dac nendeplinirea obligaiilor nu este remediat n termen de 28 de zile de la data la

care Beneficiarul primete ntiinarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua

ntiinare emis n termen de 21 de zile, s rezilieze Contractul. Dup reziliere Antreprenorul

trebuie s prseasc antierul.

12.3. Insolvabilitatea

Dac una dintre Pri este declarat insolvabil sub incidena oricrei legi aplicabile,

cealalt Parte poate, printr-o ntiinare, s rezilieze Contractul imediat. Dup reziliere

Antreprenorul trebuie s prseasc antierul lsnd pe antier, n cazul insolvabilitii sale,

toate Utilajele Antreprenorului specificate de ctre Beneficiar n ntiinare, acestea urmnd a fi

utilizate pn la terminarea lucrrilor.

12.4. Plata la Rezilierea ContractuluiDup reziliere, Antreprenorul va fi ndreptit la restul de plat din valoarea Lucrrilor

executate, a Materialelor i Echipamentelor livrate pe antier n mod rezonabil, cu urmtoarele

corecii:

a) orice sume la care Antreprenorul este ndreptit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4;

b) orice sume la care Beneficiarul este ndreptit;

c) o sum echivalent cu 20% din valoarea acelor pri ale Lucrrii care au rmas

neexecutate la data rezilierii Contractului la care Beneficiarul este ndreptit, dacBeneficiarul a reziliat Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3;


19/23

d) Costul suspendrii i demobilizrii mpreun cu o sum echivalent cu 10% din valoarea

acelor pri ale Lucrrii care au rmas neexecutate la data rezilierii Contractului la care

Antreprenorul este ndreptit dac Antreprenorul a reziliat Contractul conform Sub-

Clauzelor 12.2 sau 12.3;

Suma net de plat cuvenit va fi platit sau rambursat n termen de 28 de zile de la data

ntiinrii de reziliere a Contractului.

13.1. Responsabilitatea Antreprenorului fa de Lucrri

Antreprenorul i va asuma ntreaga responsabilitate pentru grija fa de Lucrri de la

Data nceperii pn la data ntiinrii Beneficiarului fcut conform prevederilor Sub-Clauzei

8.2. Dup aceast dat responsabilitatea va fi transferat Beneficiarului. Dac se produc pierderi

sau sunt aduse daune Lucrrilor n perioada menionat mai sus, Antreprenorul va remedia aceste

pierderi sau daune astfel nct Lucrrile s fie conforme cu prevederile Contractului.

Cu excepia cazurilor n care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor

Beneficiarului, Antreprenorul va despgubi Beneficiarul, agenii i angajaii acestuia i pe ceilali

Antreprenori ai Beneficiarului pe antier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrrilor

i pentru toate revendicrile sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului

din neglijena sau din vina Antreprenorului, agenilor sau angajailor si.

13.2. Fora Major

Dac o Parte este sau va fi mpiedicat prin Fora Major s i ndeplineasc oricare din

obligaiile sale, Partea afectat va notifica cealalt Parte imediat. Dac este necesar,

Antreprenorul va suspenda execuia Lucrrilor i, n msura n care s-a convenit astfel cu

Beneficiarul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe antier.

Dac aceast situaie continu timp de 84 de zile, oricare dintre Pri va putea s

transmit o ntiinare de reziliere a Contractului care va intra n vigoare n termen de 28 de zile

de la data transmiterii ntiinrii.

Dup rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi ndreptit la plata sumei rmaseneachitate din valoarea Lucrrilor executate i a Materialelor i Echipamentelor livrate pe

antier, cu urmtoarele corecii:

a) Orice sume la care Antreprenorul este ndreptit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4

b) Costul suspendrii i demobilizrii

c) Orice sume la care Beneficiarul este ndreptit.

Suma net de plat cuvenit va fi platit sau rambursat n termen de 28 de zile de la data

ntiinrii de reziliere a Contractului.


20/23

Asigurri

14.1. Obiectul Asigurrii

nainte de nceperea Lucrrilor, Antreprenorul va face i va menine n vigoare asigurri

n numele ambelor Pri pentru:

a) pierderi i daune produse Lucrrilor, Materialelor, Echipamentelor i Utilajelor

Antreprenorului,

b) responsabilitatea ambelor Pri n ceea ce privete pierderile, daunele, decesul sau

vtmrile produse unor tere pri sau proprietilor acestora, rezultate din execuia

Contractului de ctre Antreprenor, incluznd responsabilitile Antreprenorului pentru

daune aduse proprietii Beneficiarului, alta dect Lucrrile,

c) responsabilitatea ambelor Pri i a oricrui reprezentant al Beneficiarului pentru decesul

sau vtmarea corporal a personalului Antreprenorului cu excepia cazului n care

responsabilitatea rezult din neglijena Beneficiarului, a oricrui reprezentant al

Beneficiarului sau a angajailor acestora.

14.2. Reglementri

Toate asigurrile vor respecta cerinele detaliate n Anex. Poliele vor fi emise de ctre

societi de asigurare i n condiiile aprobate de ctre Beneficiar. Antreprenorul va furniza

Beneficiarului dovada c toate poliele necesare sunt n vigoare i c primele de asigurare au fost

pltite.

Toate plile primite de la societile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse

Lucrrilor vor fi pstrate n comun de ctre Pri i utilizate pentru acoperirea pierderilor sau

daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile.

14.3. Omisiunea Asigurrii

Dac Antreprenorul omite s fac sau s menin n vigoare oricare dintre asigurrile

menionate n Sub-Clauzele anterioare, sau dac nu reuete s aduc dovezi satisfctoare,

polie sau chitane, Beneficiarul poate, fr a-i fi prejudiciat alt drept sau msura corectiv, sfac asigurrile necesare, s plateasc primele de asigurare cuvenite i s recupereze valoarea

sumelor pltite prin deducere din orice alte sume datorate Antreprenorului.

Soluionarea Disputelor

15.1. Adjudecarea

Dac nu se rezolv pe cale amiabil, orice disput sau divergen aprut ntre

Antreprenor i Beneficiar decurgnd din Contract sau n legtur cu acesta, inclusiv oriceevaluare sau alt decizie a Beneficiarului va fi supus de ctre oricare dintre Pri pentru


21/23

adjudecare, n conformitate cu Regulile pentru Adjudecare anexate (Regulile). Adjudectorul va

fi orice persoan agreat de ctre Pari. n caz de dezacord, adjudectorul va fi numit n

conformitate cu Regulile.

15.2. ntiinarea de Nemulumire

Dac o Parte nu este mulumit de decizia adjudectorului sau dac nu s-a emis nicio

decizie n perioada de timp stabilit prin Reguli, Partea respectiv poate transmite, n termen de

28 de zile de la primirea deciziei sau de la expirarea timpului necesar emiterii deciziei, o

ntiinare de nemulumire cu referire la aceast Sub-Clauz. Dac nu se transmite nicio

ntiinare de nemulumire n perioada de timp specificat, decizia va fi definitiv i obligatorie

pentru Pri. Dac se transmite o ntiinare de nemulumire n perioada de timp specificat,

decizia va fi obligatorie pentru Pri care o vor pune n aplicare fr ntrziere pn cnd decizia

adjudectorului va fi revizuit, dac va fi revizuit, de un arbitru.

15.3. Arbitrajul

O disput care a fcut obiectul unei ntiinri de nemulumire va fi soluionat definitiv

de un singur arbitru conform regulilor specificate n Anex. Dac nu se ajunge la un acord pentru

numirea arbitrului, acesta va fi desemnat de autoritatea competent specificat n Anex.

Audierile vor fi inute n locul stabilit n Anex i n limba menionat la Sub-Clauza 1.5.



Semntura: ___________________ Semntura: _____________

Numele: EMIL PROCAN Nume reprezentant: _______


Semntura: ___________________



Semntura: ___________________

Numele: DANIELA STOICAFuncia: CONSILIER JURIDIC


22/23

CONDIII SPECIALE

Clauza / Sub-clauza PrevederiClauza 8 Recepia lucrrilorSub-clauza 8.2. ntiinare de recepie

Antreprenorul va transmite Beneficiaruluio ntiinare de recepie la montajul

utilajelor.nainte de recepie, Antreprenorul va prezenta analize de laborator a apeloruzate rezultate de la deversorul staiei.

Clauza 9 Remedierea defeciunilorSub-clauza 9.1. Remediereadefeciunilor

Expirarea perioadei specificate n Anexnu afecteaz responsabilitateaAntreprenorului pentru defeciunilelatente ale Lucrrilor din timpul

perioadelor de responsabilitate impuse delegile n vigoare.

Clauza 11 Preul contractului i plataSub-clauza 11.4. Plata primei jumti aSumei Reinute

ntreaga sum dedus careinere este eliberat dup recepia laterminarea lucrrilor dup ceAntreprenorul a transmis o garanie.



Semntura: ___________________ Semntura: _____________ Numele: EMIL PROCAN Nume reprezentant: _______


Semntura: ___________________




23/23

Semntura: ___________________

Numele: DANIELA STOICA


LISTA PLANELOR

Contract FIDIC

Documents

Transcript of Contract FIDIC